2025建筑工程项目-土方开挖-支撑结构-降水工程合同书

2025建筑工程项目__土方开挖__支撑结构__降水工程合同书本合同书（以下简称“本合同”）由以下双方于（填写具体地点名称）签订：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方拟将位于（填写具体项目地点）的2025建筑工程项目中的土方开挖、支撑结构及降水工程发包给乙方施工，乙方同意接受该工程的施工任务。为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：2025建筑工程项目__土方开挖、支撑结构、降水工程1.2工程地点：1.3工程内容：（1）土方开挖工程：为甲方项目提供土方开挖施工服务，包括但不限于基坑开挖、边坡处理、开挖面平整等；（2）支撑结构工程：为该项目提供支撑结构的设计、施工及安装服务，包括但不限于钢支撑、混凝土支撑、围护结构等；（3）降水工程：为该项目提供地下水降水施工服务，包括但不限于降水井施工、降水设备安装、地下水位监测及控制等。1.4工程承包范围：本合同约定的土方开挖、支撑结构及降水工程的全部施工内容。1.5工程规模：（1）基坑开挖深度：约米；（2）基坑面积：约平方米；（3）降水设计要求：确保地下水位降至米以下。第二条合同工期2.1计划开工日期：年月日2.2计划竣工日期：年月日2.3总工期：日历天2.4工期顺延条款：（1）因甲方原因导致的停工（包括但不限于设计变更、图纸未及时提供、施工条件不具备等）；（2）不可抗力事件（如战争、动乱、自然灾害、政府行为等）；（3）其他非乙方原因导致的停工。2.5乙方应按照合同工期合理安排施工进度，并接受甲方的监督和管理。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第三条质量标准3.1工程质量要求：（1）符合国家及地方相关法律法规、规范标准，包括但不限于《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50201）、《地下工程防水工程质量验收规范》（GB50108）等；（2）满足施工图纸、设计文件及甲方提出的其他技术要求。3.2质量验收：（1）乙方应在施工过程中严格遵守质量标准，确保工程材料、施工工艺及验收指标符合要求；（2）甲方有权对施工过程进行监督，并进行阶段性质量检查，乙方应积极配合；（3）工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方完成竣工验收工作。3.3质保期：（1）本工程的质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算；（2）在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场并进行修复，相关费用由乙方承担。第四条合同价款与支付4.1合同总金额：人民币元整（大写：元）（合同总金额应包括土方开挖、支撑结构及降水工程的全部施工费用，具体构成详见附件：费用清单）4.2付款方式：（1）预付款：本合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款；（2）进度款：乙方按月向甲方提交工程进度报告及相应发票，甲方向乙方支付合同总价的%作为进度款；（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%；（4）质保金：合同总价的%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。4.3发票要求：（1）乙方应向甲方提供正式增值税专用发票；（2）发票内容应与合同约定的施工内容一致，并经甲方审核确认后方可付款。第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务：（1）负责提供施工场地及施工条件（包括但不限于施工用水、电、道路等）；（2）负责提供施工图纸、设计文件及相关技术资料；（3）有权对乙方施工过程进行监督，并提出合理建议；（4）按合同约定支付工程款，并及时审核乙方提交的文件；（5）协助乙方办理施工所需的审批手续（如需）。5.2乙方权利与义务：（1）严格按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务；（2）负责施工期间的材料采购、设备维护及人员管理；（3）遵守施工现场的安全管理规定，确保施工安全；（4）协助甲方进行竣工验收及资料整理；（5）不得将本工程转包或分包给其他单位或个人。第六条安全责任6.1乙方应严格遵守国家及地方关于安全生产的法律法规，确保施工过程中的安全。6.2乙方应为施工人员提供符合国家标准的安全防护用品，并对其进行安全培训。6.3因乙方原因导致的安全事故，一切责任及损失由乙方承担；如对甲方造成损失，乙方应予以赔偿。第七条违约责任7.1乙方违约责任：（1）因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元；（2）因乙方施工质量不符合要求，导致工程返工或修复的，相关费用由乙方承担；（3）乙方未经甲方同意擅自停工或转包、分包的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此造成的损失。7.2甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的‰违约金；（2）因甲方原因导致工程停工的，甲方应向乙方支付停工期间的实际损失。第八条争议解决8.1本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2本合同的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。第九条其他条款9.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。9.3本合同一式份，甲乙双方各执份，其余副本用于报备或相关单位存档。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：