电力安装建设合同范本

电力安装建设合同范本甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行电力安装建设项目，乙方具备相关电力安装建设资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行电力安装建设事宜达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：[电力安装建设项目具体名称]2.项目地点：[详细地址]3.项目内容及规模：本次电力安装建设包括但不限于[具体设备及系统，如变压器安装、高低压配电柜安装、电缆敷设、配电箱安装等详细内容]，确保该电力系统能够满足甲方[具体用电需求，如工业生产用电、商业运营用电等]的要求。项目涉及的电力容量为[X]千伏安，预计安装[具体数量]台变压器，[具体数量]个高低压配电柜，敷设电缆总长度约为[X]米等（根据实际情况详细列举）。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对乙方的电力安装建设工作进行监督、检查，提出合理的意见和建议。在乙方未按照本合同约定履行义务时，有权要求乙方限期整改或采取其他补救措施，如乙方仍未改正，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务：向乙方提供开展电力安装建设工作所需的相关资料，包括但不限于项目规划图纸、用电需求说明、场地条件等，并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。协助乙方办理电力安装建设过程中所需的各类审批手续，如规划许可、施工许可等，并承担因甲方原因导致手续办理延误或无法办理而给乙方造成的损失。按照本合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。在施工现场为乙方提供必要的施工条件，如施工场地的平整、临时用水用电接入等，并协调周边关系，确保施工顺利进行。（二）乙方权利与义务1.权利：有权要求甲方按照本合同约定及时支付合同价款。在甲方提供的资料不完整或不准确，影响乙方正常施工时，有权要求甲方补充或更正资料，并顺延工期。2.义务：按照国家及地方现行的电力安装建设相关标准、规范以及本合同约定的要求，组织专业技术人员进行电力安装建设工作，确保工程质量达到合格标准，并通过相关部门验收。制定详细的施工计划和施工方案，报甲方审核同意后严格按照计划和方案组织施工，确保工程按时完成。在施工过程中，如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工期延误，应及时通知甲方，并提供相关证明文件，同时采取合理措施尽量减少损失。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度和应急预案，确保施工过程中无安全事故发生。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。施工过程中产生的所有废弃物应按照环保要求进行妥善处理，不得对周边环境造成污染。在工程竣工后，负责整理、归档工程竣工资料，并向甲方提交一式[X]份完整的竣工资料，同时协助甲方办理电力设施的验收及送电手续。在质保期内，对工程质量问题负责免费维修或更换零部件。质保期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期为[X]年。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本合同总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该价款为固定总价，包含完成本项目电力安装建设所需的全部费用，除因甲方提出的变更或不可抗力因素外，不因任何原因调整。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：乙方完成[具体工程进度节点，如变压器基础施工完成、高低压配电柜安装完成50%等]后，向甲方提交进度报告及付款申请，经甲方审核确认后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为进度款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.验收款：工程竣工并通过相关部门验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为验收款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。4.质保金：质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息返还乙方合同总价款的[X]%作为质保金，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程质量及验收（一）工程质量标准乙方应严格按照国家及地方现行的电力安装建设工程施工质量验收规范及相关标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。本工程质量应符合以下具体要求：1.所有电力设备、材料的规格、型号、性能等应符合设计要求及国家相关标准，且具有产品质量合格证明文件。2.电力线路的敷设应整齐、牢固，电缆的绝缘性能应良好，接地系统应可靠。3.高低压配电柜的安装应符合安装规范，电气连接应紧密、无松动，各项保护装置应灵敏、可靠。4.变压器的安装应平稳、牢固，运行参数应符合设计要求。（二）验收程序1.工程竣工后，乙方应首先进行自检，自检合格后向甲方提交工程竣工报告及验收申请。2.甲方收到乙方的验收申请后，应在[X]个工作日内组织相关人员对工程进行初步验收。如发现问题，乙方应按照甲方要求限期整改，整改完成后重新申请验收。3.初步验收合格后，甲方应在[X]个工作日内报请相关部门进行正式验收。乙方应积极配合甲方及相关部门的验收工作，提供必要的资料和协助。4.工程经相关部门正式验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。如验收不合格，乙方应负责无偿返工直至验收合格，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。五、工期（一）开工日期本工程计划开工日期为[具体日期]，乙方应在接到甲方书面开工通知后[X]个工作日内正式开工。（二）竣工日期本工程计划竣工日期为[具体日期]，总工期为[X]日历天。实际竣工日期以工程竣工验收合格并签署竣工验收报告之日为准。（三）工期延误1.因甲方原因导致的工期延误，乙方应在延误事件发生后[X]个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明文件。经甲方确认后，工期相应顺延，乙方不承担责任。2.因乙方原因导致的工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。3.因不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。经双方协商一致后，工期相应顺延。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付合同价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程对应的款项及违约金。2.若甲方未按照本合同约定协助乙方办理相关审批手续或提供施工条件，导致乙方无法正常施工或工期延误的，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的质量标准完成电力安装建设工程，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准。如因乙方工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照本合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期导致甲方产生其他损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。3.若乙方擅自将本合同项下的电力安装建设工作转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。4.乙方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协