2025年 监理工程师（土木建筑目标控制）考前通关题库附答案

/2025年监理工程师（土木建筑目标控制）考前通关题库单选题(共800题)1、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【正确答案】B2、突出外墙面的构件、配件、艺术装饰建筑面积的计算规则是：（）A.按其水平投影面积计算B.按其水平投影面积的1/2计算C.按其水平投影面积的1/4计算D.不计算建筑面积【正确答案】D3、项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动，是指（）。A.巡视B.旁站C.见证取样D.平行检验【正确答案】D4、根据《合同法》,下列哪种情形要约失效?（）A.要约人没有收到拒绝要约的通知B.承潇期限届满，受要约人又作出承诺C.受要约人对要约的内容作出变更D.要约人依法撤消要约【正确答案】D5、关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期D.实际进度偏差大于总时差，只影响后续工作【正确答案】A6、质量管理体系文件中（）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。A.质量手册B.程序文件C.记录表格D.作业文件【正确答案】D7、工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，对总体方案评审的重点是（）。A.设计规模B.施工进度C.设计深度D.材料选型【正确答案】A8、下列质量数据特征值中，用来描述数据离中趋势的是（）。A.极值B.算术平均数C.中位数D.极差【正确答案】D9、在投资方案财务评价中，获利能力较差的方案是（）。A.内部收益率小于基准收益率，净现值小于零B.内部收益率小于基准收益率，净现值大于零C.内部收益率大于基准收益率，净现值小于零D.内部收益率大于基准收益率，净现值大于零【正确答案】A10、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,负责组织分项工程验收的人员是（）。A.专业监理工程师B.施工单位项目技术负责人C.建设单位现场负责人D.总监理工程师【正确答案】A11、总监理工程应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。A.5B.7C.10D.14【正确答案】B12、在编制招标控制价时，涉及到计日工中的施工机械台班单价，应按（）计算。A.工程造价管理机构公布的单价B.清单中列出的单价C.市场调查确定的单价D.暂估单价【正确答案】A13、在初选确定供货厂商名单后，（）应与建设单位或采购单位一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研，提出建议，与建设单位和相关单位一起做出考察结论。A.项目监理机构B.施工单位C.设计单位D.勘察单位【正确答案】A14、如果在编制施工总进度计划时没有合同工期，则应保证计划工期不超过（）。A.工期定额B.计算工期C.合同工期D.总工期【正确答案】A15、下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是（）。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期【正确答案】A16、审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向（）提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【正确答案】A17、关于双代号网络计划中关键线路和关键工作的表述，正确的是（）。A.两端为关键节点的工作一定是关键工作B.在关键线路上不可能有虚工作存在C.各项工作的持续时间总和最小的就是关键线路D.当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作【正确答案】D18、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（）。A.远见卓识的领导B.战略导向C.社会责任D.系统管理【正确答案】C19、下列关于净高9.6m门厅的建筑面积计算方法，说法正确的是（）。A.净高9.6m的门厅按一层计算建筑面积B.门厅内回廊应按自然层面积计算建筑面积C.门厅内回廊净高在2.2m及以上者应计算1/2面积D.门厅内回廊净高不足2.2m者应不计算面积【正确答案】A20、工程施工质量验收的最小单位是（）。A.单位工程B.分部工程C.检验批D.分项工程【正确答案】C21、进度控制的措施中，对工期提前给予奖励属于（）。A.经济措施B.组织措施C.合同措施D.技术措施【正确答案】A22、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》,钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。A.抗拉强度和抗剪强度试验B.冷弯试验和耐高温试验C.屈服强度和疲劳强度试验D.拉力试验和弯曲性能试验【正确答案】D23、(2020年真题试卷)关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【正确答案】D24、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有（）。A.施工过程和流水强度B.流水节拍和流水步距C.工作面和施工段D.成倍节拍和流水节奏【正确答案】C25、流水作业是施工现场控制施工进度的一种经济效益很好的方法。相比之下在施工现场应用最普遍的流水形式是（）。A.非节奏流水B.固定节拍流水C.加快成倍节拍流水D.一般成倍节拍流水【正确答案】A26、某工程施工中，由于施工组织不善，发生了质量事故，质量事故的处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位，监理机构，建设单位B.监理机构，原设计单位，建设单位C.监理机构，建设单位，原设计单位D.施工单位，原设计单位，建设单位【正确答案】D27、(2017年真题试卷)建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）。A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件B.考察投标单位并作出考察结论C.确定投标单位初选名单D.确定设备采购合同条款【正确答案】A28、制定适宜的质量方针和质量目标，同时还要创造一个良好的组织内部环境，激励员工积极地工作，充分参与质量管理，为实现质量方针和质量目标做出应有的贡献的是（）。A.组织者B.领导者C.投资者D.执行者【正确答案】B29、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。A.建立健全的设计技术经济定额B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.编制设计总进度计划D.建立设计工作技术经济责任制【正确答案】B30、大体积混凝土养护时，应采取控温措施，使混凝土表面和内部的温差不超过（）。A.20CB.25CC.30C°D.35C【正确答案】B31、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（）,并监督实施。A.施工整改计划B.施工组织设计C.施工方案D.施工措施【正确答案】C32、城市轨道交通建设项目工程验收工作由（）组织，相关单位参加组成验收组。A.建设单位B.监理单位C.运营单位D.政府有关部门【正确答案】A33、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【正确答案】B34、每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于（）。A.划分施工段的数目B.安全施工的要求C.单位时间内其完成的工程量和安全施工的要求D.单位时间内其完成的工程量【正确答案】C35、按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。A.业主的研究试验费B.承包商的其他直接费C.承包商的企业管理费D.承包商的措施费【正确答案】C36、工程网络计划资源优化的目的是为了（）A.在资源均衡使用条件下，使工程总成本最低B.在资源均衡使用条件下，使工期最短C.在工期保持不变的条件下，使各项工作的资源强度尽可能一致D.在工期保持不变的条件下，使计划安排的资源需求量尽可能均衡【正确答案】D37、某购房人从银行贷款50万元，贷款期限10年，按月等额还本付息，贷款年利率6%,每月计息一次，其每月应向银行还款的数额为（）元。A.4917B.5551C.7462D.7581【正确答案】B38、下列质量数据的特征值中，可用于描述质量特性数据离散程度的是（）。A.均值B.中位数C.算数平均数D.变异系数39、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.汇率浮动和通货膨胀B.不明的水文气象条件C.提供的场地不能满足工程正常需要D.合同签订时遗漏条款、表述失当【正确答案】C40、某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。A.从开始到结束B.从结束到结束C.从结束到开始D.从开始到开始【正确答案】C41、(2021年真题试卷)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β,正确的取值范围是（）。A.α和β均不宜超过5%B.α不宜超过5%,β不宜超过10%C.α不宜超过3%,β不宜超过5%D.α不宜超过3%,β不宜超过10%【正确答案】A42、根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。A.完成后的实际值B.形成工程实体的净值C.定额工程量数量D.对应的施工方案数量【正确答案】B43、进口一套机械设备，离岸价(FOB价)为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输保险费为1.2万美元，关税税率为22%,汇率为1美元=6.10元人民币。则该套机械设备应缴纳的进口关税为（）万元。A.53.68B.55.29C.60.39D.62.00【正确答案】D44、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（）。A.远见卓识的领导B.战略导向C.社会责任D.系统管理【正确答案】C45、(2018年真题试卷)为确保建设工程进度控制目标的实现，项目监理机构可采取的技术措施是（）。A.建立工程进度信息沟通网络B.审查承包商提交的进度计划C.及时办理工程进度款支付手续D.建立实际进度检查分析制度【正确答案】B46、根据《计价规范》规定，当分包人使用总包人的脚手架、水电接剥时，应当属于工程量清单编制中的（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.总承包服务费【正确答案】D47、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：(1)在建工程损失10万元；(2)承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；(3)施工机具损坏损失1万元；(4)工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201,项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5【正确答案】B48、属于工程建设其他费用的是（）。A.环境影响评价费B.设备及工器具购置费C.措施费D.安装工程费【正确答案】A49、国际上，将BIM模型的深度分为几级?（）A.3B.4C.5D.6【正确答案】C50、因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，**（）提出。A.施工单位B.项目监理机构C.原设计单位D.法定检测机构【正确答案】C51、项目监理机构应依据相关标准规范对原材料质量进行审查，对原材料取样检验进行见证。PC构件见证检验的内容不包括（）。A.混凝土强度试块取样检验B.钢筋套筒取样检验C.保温材料取样检验D.预埋件的出厂合格证52、根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》,玉米深加工项目的资本金占项目总投资的最低比例是（）。A.20%B.25%C.30%D.40%【正确答案】A53、工程建设标准批准部门对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查时，下列哪一种不属于监督检查的范围?（）A.工程中采用的计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定B.工程项目的设计是否符合强制性标准的规定C.工程项目的管理是否符合强制性标准的规定D.有关工程技术人员是否熟悉掌握强制性标准【正确答案】C54、在合理使用期限内，保证建筑结构的可靠性、耐久性以及使相关技术和功能能够可靠有效地发挥作用，这是工程设计应遵循的（）原则。A.适用B.安全C.耐久D.合理【正确答案】B55、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的规定，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是（）。A.分部分项工程项目清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.零星工作项目表【正确答案】A56、在施工中，通过增加劳动力和施工机械的数量调整进度计划，这种措施属于（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施【正确答案】A57、投标文件中已标明价格，经算数性错误修正(如有),且承包人已确认的工程量清单，称为（）。A.分部分项工程量清单B.招标工程量清单C.工程量清单计价表D.已标价工程量清单【正确答案】D58、（）反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。A.总需求计划B.一次性需求计划C.前期需求计划D.各计划期需求计划【正确答案】B59、工程监理单位对使用单位提出的工程质量缺陷原因进行调查，并与建设单位、施工单位协商确定责任归属，这属于（）。A.决策阶段投资控制的工作B.施工阶段投资控制的工作C.投资控制的经济措施D.工程保修阶段投资控制的工作60、因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由（）承担。A.发包方B.承包方C.责任方D.分包方【正确答案】C61、(2018年真题试卷)设备的无负荷联动试运转费用属于建设工程总投资中的（）。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费用D.预备费【正确答案】B62、大风公司和小雨公司一同申请某市建设规划局颁发建设工程规划许可证，市建设规划局经过省建委的批准，作出了向小雨公司颁发建设工程规划许可证的决定。大风公司不服，遂提起诉讼，下列哪些表述是正确的?A.由于市建设规划局是在对外生效的法律文书上署名盖章的机关，所以大风公司只能告市建设规划局B.在诉讼中，市建设规划局无正当理由怠于举证，此时小雨公司可以提供证据证明行政许可行为合法C.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院可以作出维持行政许可判决D.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院要作出驳回原告大风公司诉讼请求的判决【正确答案】B63、根据《建设工程工程量清单计价规范》,当承包人投标报价中材料单价高于基准单价格，施工期间材料单价涨幅以（）为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A.定额单价B.投标报价C.基准单价D.投标控制价【正确答案】B64、生产性建设工程总投资包括（）两部分。A.建设投资和流动资金B.建设投资和铺底流动资金C.静态投资和动态投资D.固定资产投资和无形资产投资【正确答案】B65、某工程施工至2013年12月底，经分析，已完成工作预算投资为100万元；已完成工作实际投资为1.15万元；计划工程预算投资为110万元。则该工程的进度偏差为（）A.超前15万元B.延误15万元C.超前10万元D.延误10万元【正确答案】D66、某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是（）万元。A.3.3568B.3.4209C.3.5687D.3.6589【正确答案】D67、对于进口材料、构配件和设备的联合检查由（）提出申请，（）组织，（）主持。A.施工单位，项目监理机构，建设单位B.项目监理机构，施工单位，建设单位C.施工单位，建设单位，建设单位D.施工单位，项目监理机构，项目监理结构【正确答案】A68、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：(1)在建工程损失50万元；(2)承包人的施工机械设备损坏损失5万元；(3)承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；(4)工程清理修复费用1.2万元。根据《建设工程工程量清单计价规范》,监理人应批准的补偿金额为（）万元。A.50.0B.51.2C.59.5D.60.7【正确答案】B69、在建设工程施工阶段，按承包单位分解建设工程施工进度总目标是指（）。A.明确各承包商之间的工作交接条件和时间B.确定各单位工程的开工及交工动用日期C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D.确定年度、季度、月(旬)工程量及形象进度【正确答案】A70、(2019年真题试卷)关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值【正确答案】A71、下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作的是（）。A.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策B.对拟建项目进行财务评价C.对已完工程量进行偏差分析D.审查设计单位提交的设计成果【正确答案】C72、在下列什么情况下，用人单位不得解除劳动合同?A.某私企员工赵某因工负伤而丧失劳动能力B.职工王某因偷窃自行车1辆而被公安机关给予行政处罚C.职工徐某因与他人同居而怀孕D.职工陈某被派往境外逾期未归【正确答案】A73、按照我国法律规定和诉讼理论，审判监督程序与死刑复核程序是不同的，但二者也并非没有共同点。关于这个问题，下述各项中说法错误的是：A.二者都属于审判程序B.二者的适用对象都是已经生效的判决、裁定C.二者都是在判决、裁定确有错误时才可引起D.两者的适用机关都只是高级人民法院和最高人民法院【正确答案】B74、某企业前3年每年初借款1000万元，按年复利计息，年利率为8%,第5年末还款3000万元，剩余本在第8年末全面还清，则第8年末需还本息（）万元。A.981.49B.990.89C.1270.83D.1372.49【正确答案】D75、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工程量为2400m3,预算单价时12元/m3;到月底检查时，确认承包商实际完成的工程量为2000m3,实际单价为15元/m3。则该工程的进度绩效指数为（）。A.0.52B.0.60C.0.80D.0.83【正确答案】D76、下列哪种情况下不适用任何回避，可以同时任职A.王某夫妻在同一人民法院同时担任院长、副庭长B.车某父子在同一人民法院同时担任副院长、助理审判员C.周某及其女婿在同一审判厅均是审判员D.武某在省高院担任审判员，其女儿在该省某中院担任院长【正确答案】D77、混凝土结构工程中，侧模拆除时混凝土强度必须保证混凝土结构（）。A.表面及棱角不受损伤B.不出现侧向弯曲变形C.不出现裂缝D.试件强度达到抗压强度标准值【正确答案】A78、(2020年真题试卷)单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【正确答案】B79、在建设工程质量特性中，（）是指在设计与建造过程及使用过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度。A.适用性B.耐久性C.节能性D.安全性【正确答案】C80、某购房人从银行贷款50万元，贷款期限10年，按月等额还本付息，贷款年利率6%,每月计息一次，其每月应向银行还款的数额为（）元。B.5551C.7462D.7581【正确答案】B81、工程中采用新工、新材料的，应由（）及有关质量数据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【正确答案】B82、关于时间定额和产量定额说法不正确的是（）。A.时间定额通常以工日为单位，每工日6小时计算B.产量定额和时间定额乘积是1C.产量定额与时间定额成反比D.时间定额中包含工人必须的休息时间【正确答案】A83、(2018年真题试卷)根据《建设工程监理规范》,单位工程完工后，工程竣工预验收应由（）组织相关人员进行。A.总监理工程师B.建设单位项目负责人C.总监理工程师代表D.施工单位项目负责人【正确答案】A84、铝合门窗安装施工时，推拉门窗扇开关力不应大于：（）A.250NB.200NC.150ND.100N【正确答案】D85、下列选项不属于项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据的是（）。A.施工现场质量管理制度B.控制施工作业活动质量的技术规程C.工程勘察设计文件D.有关质量管理方面的法律法规、部门规章与规范性文件【正确答案】A86、工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为20时的最小抽样数量是（）。A.2B.3C.5D.8【正确答案】B87、在工程施工质量控制中，满足施工条件后，（）应负责签发工程开工令。A.施工单位技术负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.建设单位负责人【正确答案】C88、施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可（）处理。A.返工B.补强C.不做D.延后89、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【正确答案】C90、根据《建设工程工程量清单计价规范》,编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【正确答案】A91、(2021年真题试卷)一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效【正确答案】A92、下列土地使用权出让方式的表述中，何者是正确的?（）A.不得采取双方协议的方式B.只能采取拍卖的方式C.只能采取招标的方式D.可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式【正确答案】D93、根据《计价规范》的规定，承包人应发包人的要求，采取加快工程进度的措施，使合同工程工期缩短产生的，应由发包人支付的费用，该费用属于（）。A.提前竣工(赶工)费B.施工索赔C.误期赔偿费D.暂列金额【正确答案】A94、在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。A.建设单位要求的使用年限B.设计文件规定的合理使用年限C.30年D.50年【正确答案】B95、监理资料的管理应由（）负责，并指定专人具体实施。A.监理人员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.总监理工程师代表【正确答案】C96、业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按最早开始时间安排，则（）。A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率C.利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率D.利于节约建设资金，提高按期竣工保证率【正确答案】B97、(2020年真题试卷)根据《建设工程工程量清单计价规范》,编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【正确答案】A98、工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果【正确答案】D99、工程建设过程中，（）阶段对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应。A.项目可行性研究B.项目决策C.工程勘察.设计D.工程施工【正确答案】B100、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，8人重伤，直接经济损失500万元，根据事故造成的后果，该事故属于（）。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特别重大事故【正确答案】A101、通过缩短某些工作的持续时间来调整进度计划的前提是（）。A.不改变工作之间的逻辑关系B.加大资源投入C.该工作有足够的自由时差D.该工作的总时差满足要求【正确答案】A102、关于设备采购质量控制的说法，正确的是（）。A.市场采购设备，主要用于非标准设备的采购B.向生产厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格供货厂商C.招标采购设备，一般用于标准设备的采购D.建设单位直接采购设备的，设备采购方案由设备安装单位编制【正确答案】B103、某工程有4个设计方案，方案一的功能系数为0.61,成本系数为0.55;方案二的功能系数为0.63,成本系数为0.60;方案三的功能系数为0.62,成本系数为0.57;方案四的功能系数为0.64,成本系数为0.56。根据价值工程原理确定的最优方案为（）。A.方案一B.方案二C.方案三D.方案四【正确答案】D104、在质量数据波动的原因分析中，下列对系统性原因的描述，正确的是（）。A.产品质量数据离散不大B.不会造成次品.废品的产生C.异常波动，特征明显D.异常波动难以识别和避免【正确答案】C105、钢结构防火涂料检查数量按构件数抽查（）,且同类构件不应少于（）件。A.10%,3B.10%,2C.9%,3D.9%,2【正确答案】A106、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其（）相符合。A.组织机构B.管理体制C.资质等级D.业务能力【正确答案】C107、建设项目环境影响评价费属于建设工程投资中的（）。A.建设单位管理费B.工程建设其他费用C.研究试验费D.建筑安装工程费用【正确答案】B108、关于宪法实施，下列选项错误的是?A.一切国家机关、社会组织、公民个人都要遵守宪法，这也是宪法实施最基本的形式B.制度保障并非宪法实施的方式C.在我国，实施宪法的保障包括政治保障、社会保障和法律保障D.宪法适用主要包括对宪法的解释以及宪法实施的保障【正确答案】D109、在建设工程施工阶段，监理工程师控制施工进度的工作内容包括（）。A.编制施工进度控制工作细则B.编制施工准备工作计划C.协助承包单位确定工程延期时间D.及时支付工程进度款【正确答案】A110、(2017年真题试卷)工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。A.改进施工工艺和施工技术B.实行包干奖励，提高奖金数额C.采用更先进的施工机械D.增加劳动力和施工机械的数量【正确答案】D111、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量【正确答案】D112、(2017年真题试卷)评审工程初步设计成果时，重点评审的是（）。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.新材料、新技术在相关部门的备案情况D.使用功能是否满足质量目标和标准【正确答案】A113、工程质量是指工程满足（）需要，符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特性综合。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.质量监督机构【正确答案】A114、下列关于内部审核的说法，错误的是（）。A.由监理单位最高管理者关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价B.认证前，一般需进行2～3次C.可验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行D.其目的之一是在外部审核前做好准备【正确答案】A115、流水施工中某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【正确答案】B116、施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由（）组织验收。A.监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同【正确答案】B117、在钢筋混凝土T程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”,这属于检验批质量的（）项目。A.主控B.一般C.观感D.基本【正确答案】B118、施工方案应当由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。A.施工单位项目经理；施工单位项目技术负责人B.施工单位项目经理；施工单位技术负责人C.施工单位项目技术负责人；施工单位技术负责人D.施工单位项目技术负责人；施工单位项目经理【正确答案】C119、某扩建项目初步设计规定必须购置的不够固定资产标准的工卡模具费用属于（）。A.设备工器具购置费B.设备购置费C.工具器具及生产家具购置费D.设备运杂费【正确答案】C120、可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（）。A.生产能力指数法B.指标估算法C.分项详细估算法D.扩大指标估算法【正确答案】B121、监理单位质量管理体系实施中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.认证机构D.质量监督机构【正确答案】B122、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价格工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。<br>A.甲B.乙C.丙D.丁【正确答案】D123、某土方工程，合同工程量为1万m3,合同综合单价为60元/m3,合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3,监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3,该土方工程实际结算价款为（）万元。A.72.80B.76.80C.77.40D.78.00【正确答案】C124、为了优选设计单位，保证工程设计质量，降低设计费用，缩短设计周期，应当通过（）选定设计单位。A.设计招标B.直接指定C.设计方案竞赛D.优化设计竞赛【正确答案】A125、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.建设单位【正确答案】D126、某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是 （）。A.调增50万元B.调增75万元C.调增100万元D.不予调增【正确答案】D127、在单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.持续时间总和最长B.时间间隔均为零C.时距总和最长D.由关键节点组成【正确答案】B128、在搭接网络计划中，时距就是（）。A.相邻两项工作之间的时间差值B.相邻两项工作之间的搭接关系C.相邻两项工作之间的逻辑关系D.相邻两项工作之间的工艺间接时间【正确答案】A129、建设项目投资费用主要包括（）。A.建筑工程费、工程建设其他费用和基本预备费B.工程费用、工程建设其他费用和预备费C.建设工程费、设备及工器具购置费、安装工程费D.建设工程费、设备及工器具购置费、安装建设其他费用【正确答案】B130、某钢筋混凝土结构分项工程，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元/m3和3000m3,该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元/m3和3200m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资偏差和进度偏差分别为（）。A.超支3.2万元、超前7万元B.超支3.2万元、拖后7万元C.节约3.2万元、拖后3万元D.节约3.2万元、超前3万元【正确答案】A131、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。A.监理工程师B.事故调查组C.业主项目负责人D.质量监督工程师【正确答案】A132、工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.单项工程D.分部工程【正确答案】B133、当高强度螺栓连接副保管时间超过（）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。A.3B.6C.8D.9【正确答案】B134、项目监理机构安全生产的监理行为应满足的要求不包括（）。A.编制监理规划和安全监理实施细则B.审查施工组织设计中的安全技术措施C.审核各相关单位资质、安全生产许可证等并做好记录D.编制危大工程安全专项施工方案【正确答案】D135、通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整的方法，其主要特点是（）。A.增加网络计划中的关键线路B.不改变工作之间的先后顺序关系C.增加工作之间的时间间隔D.不改变网络计划中的非关键线路【正确答案】B136、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标2013-44号),工程施工中所使用的仪器仪表维修费应计入（）。A.施工机具使用费B.工具用具使用费C.固定资产使用费D.企业管理费【正确答案】A137、某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于（）。A.专业工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程【正确答案】B138、某工程发生质量事故，造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失，此次质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【正确答案】B139、项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即（）。A.建立的对象不同B.服务的范围不同C.控制的目标不同D.作用的时效不同【正确答案】D140、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。A.累计完成量B.自由时差和总时差C.计划工期D.计算工期【正确答案】B141、下列应由施工项目经理部盖章，项目技术负责人签字的报审(报验)表的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.工程材料.构配件.设备报审表D.试验室报审表【正确答案】B142、反映项目的偿债能力的指标是（）。I.投资；Ⅱ.偿债备付率；Ⅲ.利息备付率；IV.借贷偿还期A.IB.I、IⅡ、ⅢC.I、ⅢD.IⅡ、Ⅲ、IV【正确答案】D143、(2019年真题试卷)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分部工程质量验收应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【正确答案】B144、根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。A.过程方法B.持续改进C.循证决策D.关系管理【正确答案】D145、工程项目年度计划中不应包括的内容是（）。A.投资计划年度分配表B.年度计划项目表C.年度建设资金平衡表D.年度竣工投产交付使用计划表【正确答案】A146、某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得i₁=15%、i₂=18%、i₃=20%时所对应的净现值分别为150万元、30万元和-10万元，则该项目的财务内部收益率为（）A.17.50%B.19.50%C.19.69%D.20.16%【正确答案】B147、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),下列费用可用暂列金额支付的是（）。A.业主提出设计变更增加的费用B.业主提供了暂估价的材料采购费用C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用D.固定总价合同中材料价格上涨费用【正确答案】A148、监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足（）和设计工作的要求。A.项目招标B.施工组织C.勘察任务书D.勘察进度计划【正确答案】C149、根据《建设工程监理规范》,下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.监理通知回复单B.施工组织设计报审表C.分部工程报验表D.工程复工报审表【正确答案】B150、根据现行规定，钢材、水泥等主要材料价格涨幅超过投标报价时基准价格（）以上，由发包人承担其涨价风险。A.3%B.5%C.10%D.15%【正确答案】A151、总监理工程师签发（）,应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【正确答案】A152、某项日期初投资额为500万元，此后自第1年年末开始每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年。10年后的净残值为零。若基准收益率为10%,则该项目总费用的现值是（）万元。A.746.14B.834.45C.867.58D.900.26【正确答案】A153、施工总承包单位应将所签订的分包协议副本报送（）备案。A.建设单位B.建设单位代表C.监理工程师D.设计单位【正确答案】C154、价值工程中方案创造的理论依据是（）。A.产品功能具有系统性B.功能载体具有替代性C.功能载体具有排他性D.功能实现程度具有差异性【正确答案】B155、当采用建筑工程管理方法时，关于监理工程师的工作，说法正确的是（）。A.只需负责施工方面的监理职能B.只需负责设计方面的协调工作C.只需负责设计方面的管理与协调工作D.不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能【正确答案】D156、根据《标准施工招标文件》,发包人应给予承包人工期和费用、利润补偿的情形有（）。A.异常恶劣的气候条件B.发包人原因引起的暂停施工C.发包人要求承包人提前竣工D.承包人遇到不利物质条件【正确答案】B157、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的单价合同，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成审核并报送发包人。A.5B.7C.10D.14【正确答案】B158、建设工程发生施工质量事故后，施工单位应提交质量事故调查报告，其中在质量事故发展情况中。应明确的内容是（）。A.事故范围是否继续扩大B.是否发生直接经济损失C.应急措施是否直接有效D.是否发生人员伤亡【正确答案】A159、下列不属于认证机构进行第一阶段审核的目的是（）。A.审核监理单位的管理体系文件B.审查第二阶段审核所需资源的配置情况C.为策划第二阶段审核提供关注点D.评价监理单位管理体系实施的情况和有效性【正确答案】D160、下列工程的施工方案中，不需组织专家论证的有（）。A.采用滑模的模板工程B.搭设高度3m的混凝土模板支撑体系C.高度50m的落地式钢管脚手架工程D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程【正确答案】B161、坍落度测定，主要宜用于骨料最大公称粒径不大于（）mm、坍落度不小于（）mm的混凝土拌合物坍落度的测定。A.40,10B.30,10C.40,20D.30,20【正确答案】A162、在施工过程中，为加快施工进度而采取的组织措施可能是（）。A.实行包干奖励B.采用更先进的施工机械C.增加劳动力和施工机械的数量D.改善劳动条件【正确答案】C163、施工质量控制的系统过程，按工程实体质量形成过程的时间阶段可划分为（）控制。A.检验批、分项工程、分部工程、单位工程B.投入物质资源、施工过程、完成工程产出品C.施工准备、施工过程、竣工验收D.现场施工准备、作业技术准备、作业技术活动、作业技术活动结果【正确答案】C164、下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（）。A.利息备付率B.资产负债率C.净现值率D.静态投资回收期165、有地下层的基础工程，可按（）划分检验批。A.变形缝B.地下层C.楼层D.设计系统【正确答案】B166、下列关于工程质量管理体制的表述中，正确的是（）。A.政府部门对工程质量的监督管理就是为保障公众安全与社会利益不受到危害B.建设单位在施工阶段是建设工程管理的主导者和责任人，主要责任是对建设工程的全过程.全方位实施有效管理C.工程建设参与方的主要任务是按照合同约定，对其承担的建设工程相关任务进行管理，但并不承担相应的经济和法律责任D.我国工程建设实行“政府监督.社会监理与检测.企业监控”的质量管理与保证体系【正确答案】A167、属于工程建设其他费用的是（）。A.环境影响评价费B.设备及工器具购置费C.措施费D.安装工程费【正确答案】A168、关于地下防水工程施工的说法，正确的是：（）A.主要施工人员应持有施工企业颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书B.设计单位应编制防水工程专项施工方案C.防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验D.防水材料的品种、规格、性能等必须符合监理单位的要求【正确答案】C169、下列有关施工组织设计审查的程序要求，表述错误的是（）。A.施工组织设计应当由施工单位项目技术负责人审核签认后，报监理机构B.施工组织设计报审表应当由施工项目经理部盖章，项目经理签字C.施工组织设计需要修改的，总监理工程师签发书面意见退回修改D.施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查【正确答案】A170、(2018年真题试卷)在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。A.流水节拍B.流水工期C.流水步距D.流水强度【正确答案】A171、在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。A.建设单位要求的使用年限B.设计文件规定的合理使用年限C.30年D.50年【正确答案】B172、在施工单位的进度计划系统中，依据（）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.施工准备工作计划D.分部分项工程进度计划【正确答案】B173、质量管理体系的认证后的整改工作中，整改期限一般是行业惯例是发现严重不符合项的（）。A.1个月之内B.2个月之内C.3个月之内D.6个月之内【正确答案】C174、改进是组织维持目前业绩水平必不可少的，下列属于该要点基本内容的是（）。A.需求的变化要求组织不断改进B.确定质量方针、质量目标C.规定职责和权益D.确定关键、重要过程【正确答案】A175、评审工程初步设计成果时，重点评审的是（）。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.新材料、新技术在相关部门的备案情况D.使用功能是否满足质量目标和标准【正确答案】A176、对于由质量事故调查组处理的质量事故，（）应积极配合，客观地提供相应证据。A.建设单位B.项目监理机构C.质量监督机构D.质量检测机构【正确答案】B177、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用（）手段进行处理。A.拒绝签署付款凭证B.降低合同价款C.误期损失赔偿D.取消承包资格【正确答案】B178、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。A.建立健全的设计技术经济定额B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.编制设计总进度计划D.建立设计工作技术经济责任制【正确答案】B179、下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（）。A.主控项目的质量经全数检验均应合格B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目C.工程材料.构配件和设备的技术性能属于主控项目D.一般项目的质量经抽样检验合格【正确答案】A180、当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是（）。A.尽快做出延长工期的临时决定B.及时向政府有关部门报告C.要求承包单位提出工程延期意向申请D.重新审核施工合同条件【正确答案】A181、(2019年真题试卷)当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（）。A.中止施工承包合同B.拒绝签署付款凭证C.向施工单位发出工程暂停令D.调整施工计划工期【正确答案】B182、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.检测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故处理依据【正确答案】A183、影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的工程质量事故属于（）A.一般工程质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特大质量事故【正确答案】A184、编制或修改质量管理体系文件，一般形成三个层次文件的信息，第二层次文件是（）。A.监理大纲B.程序文件C.作业文件D.质量手册【正确答案】B185、需要施工单位修改施工组织设计时，由（）在报审表上签署意见，发回施工单位修改。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位技术负责人D.建设单位质量负责人【正确答案】B186、《刑事诉讼法》第5条规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。关于该原则的含义理解正确的是A.人民法院行使审判权，人民检察院行使检察权，在法律规定的职责范围内都是独立的，不受任何机关、社会团体和个人的干涉B.在我国独立行使审判权、检察权的主休是审判人员、检察院人员C.人民检察院上下级之间是领导与被领导的关系，上级人民检察院有权就具体案件对下级人民检察院作出命令、指示D.人民法院上下级之间是监督与被监督的关系，各级法院在具体案件的审判过程中独立行使审判权，上级人民法院无权纠正下级法院的错误裁判【正确答案】C187、在对设备的制造过程进行监控时，发生质量失控或重大质量事故，总监理工程师应做出的处理是（）。A.责令制造单位整改B.返修C.返工D.签发暂停令【正确答案】D188、下列关于项目融资的有限追索描述错误的是（）。A.贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索B.贷款人可以在贷款的一个规定的范围内对项目借款人实行追索C.无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目借款人D.有限追索的极端是"无追索",即融资百分之百地依赖于项目的经济强度【正确答案】C189、(2020年真题试卷)工程项目质量形成是个系统过程，其中形成工程实体质量的决定性环节是（）。A.工程勘察B.工程设计C.工程施工D.工程监理【正确答案】C190、在工程质量统计分析中，用来描述数据离散趋势的特征值是（）。A.平均数与标准偏差B.中位数与变异系数C.标准偏差与变异系数D.中位数与标准偏差【正确答案】C191、影响工程质量的因素中，构成工程质量基础的因素是（）。A.人员素质B.工程材料C.方法【正确答案】B192、下列选项中，属于工程保修阶段投资控制的主要工作是（）。A.总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估B.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策C.非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书D.审查费用索赔报审表【正确答案】C193、关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【正确答案】D194、关于质量保证金的阐述中，错误的是（）。A.承包人未按合同约定履行工程缺陷修复义务的，发包人有权从质量保证金中扣留修复支出B.工程缺陷属于发包人原因造成的，承包人承担查验和缺陷修复的费用C.缺陷责任期终止后，发包人将剩余的质量保证金返还承包人D.返还剩余的质量保证金不能免除承包人的质量保修义务【正确答案】B195、(2017年真题试卷)下列实际进度监测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实测实量已完工程量C.进行实际进度与计划进度的对比分析D.确定本期已累计完成的工作量【正确答案】D196、在单位工程质量验收中，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后的工程质量评估报告应提交给（）。A.施工单位B.建设单位C.质量监督机构D.设计单位【正确答案】B197、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.4天和9个B.4天和4个C.2天和3个D.2天和9个【正确答案】D198、根据《建设工程质量管理条例》,未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人【正确答案】B199、某施工现场设立的安全警示标志、现场围挡等所需的费用，应计入（）费用。A.分部分项工程B.规费项目C.措施项目D.其他项目【正确答案】C200、（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。A.程序文件B.质量计划C.作业指导书D.质量记录【正确答案】A201、门窗工程中，安装门窗前应对门窗洞口检查的项目是：（）A.位置B.尺寸C.数量D.类型【正确答案】B202、在双代号网络计划的时间参数计算中，除以网络计划终点节点为完成节点的工作外，其他工作的最迟完成时间应等于其紧后工作 （）。A.最迟开始时间的最小值B.最迟开始时间的最大值C.最迟完成时间的最小值D.最迟完成时间的最大值【正确答案】A203、普通卫生问的无下框普通门扇与地面间留缝限值，下列哪项符合规范规定?（）A.4～6mmB.6～8mmC.8～12mmD.12～15mm【正确答案】C204、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》,工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【正确答案】A205、工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，工程变更由（）审核无误后签发。A.监理员B.监理工程师C.总监理工程师D.业主代表【正确答案】C206、（）是施工进度控制的前提，也是设备和材料供应进度控制的前提。A.勘察进度控制B.设计进度控制C.施工准备进度控制D.监理进度控制【正确答案】B207、其他项目清单是指因（）的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。A.招标单位B.投标单位C.监理单位D.国家规定【正确答案】A208、下列质量数据特征值中，用来描述数据离中趋势的是（）。A.极值B.算术平均数C.中位数D.极差【正确答案】D209、下列关于城市轨道交通工程竣工验收的内容和程序的描述不正确的是（）。A.建设单位汇报试运行情况B.建设单位应在竣工验收合格之日起7个工作日内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案C.验收委员会质询相关单位，讨论并形成验收意见D.验收委员会签署工程竣工验收报告，并对遗留问题做出处理决定【正确答案】B210、在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（）。A.道路工程B.附属建筑工程C.挡土墙工程D.室外环境工程【正确答案】C211、工程建设标准批准部门对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查时，下列哪一种不属于监督检查的范围?（）A.工程中采用的计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定B.工程项目的设计是否符合强制性标准的规定C.工程项目的管理是否符合强制性标准的规定D.有关工程技术人员是否熟悉掌握强制性标准【正确答案】C212、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013,关于投标报价的说法，错误的是（）。A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用D.招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中【正确答案】C213、采用工程量清单计价，建设工程造价是完成所列项目的全部费用，包括（）。(1)分部分项工程费(2)其他直接费(3)间接费(4)措施项目费(5)其他项目费和规费(6)税金A.(1)(2)(5)(6)B.(1)(3)(5)(6)C.(1)(4)(5)(6)D.(2)(3)(5)(6)【正确答案】C214、李某因贩卖毒品罪被判处无期徒刑，在服刑期间，符合假释条件，下列关于对李某假释程序的说法，哪一选项是正确的?A.对李某的假释，应由罪犯服刑地的中级法院组成合议庭，在收到监狱审核同意的假释建议书后一个月内作出裁定B.人民检察院认为法院的假释裁定不适当的，可以提出书面纠正意见，人民法院应当另行组成合议庭进行审理C.法院应当开庭审理该假释案件，开庭审理时，法院应当通知检察院、执行机关、证人和被提请假释的罪犯参加庭审D.李某若在假释考验期限内被发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销假释的，应当由原审法院撤销原裁定宣告的假释【正确答案】B215、编制设计概算文件时，项目概算总投资及主要分项投资等经济分析指标应放在项目总概算文件的（）中。A.总概算表B.单项工程综合概算表C.单位工程概算表D.编制说明【正确答案】D216、总监理工程师应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。A.5B.7C.10D.14【正确答案】B217、在双代号网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（）天。A.6B.9C.12D.15【正确答案】A218、某工程已具备竣工条件，2020年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A.2020年3月2日B.2020年3月7日C.2020年3月20日D.2020年3月31日【正确答案】C219、为验证结构的安全性，业主委托某科研单位对模拟结构进行破坏性试验，由此产生的费用属于（）。A.建设单位管理费B.建筑安装工程费用C.工程建设其他费用中的研究试验费D.工程建设其他费用中的咨询费【正确答案】C220、工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.单项工程D.分部工程【正确答案】B221、根据《建设工程质量管理条例》,设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程（）。A.材料生产厂家B.保修期限C.材料供应单位D.合理使用年限【正确答案】D222、某土石方工程，施工承包采用固定，总价合同形式，根据地质资料、设计文件估算的工程量为17000m³,在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m³;基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m³。则结算时应对合同总价进行调整的工程量为（）m³。A.0B.1000C.2000D.3000【正确答案】C223、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，不属于施工与管理不到位的有（）。A.采用不正确的结构方案B.未经设计单位同意擅自修改设计C.技术交底不清D.施工方案考虑不周全【正确答案】A224、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，不属于施工与管理不到位的有（）。A.采用不正确的结构方案B.未经设计单位同意擅自修改设计C.技术交底不清D.施工方案考虑不周全【正确答案】A225、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4d,该工作到计划最迟完成时间尚需3d,则该工作（）。A.可提前1d完成B.正常C.影响总工期1dD.影响总工期3d【正确答案】C226、香蕉曲线是由两条S曲线组合而成的闭合曲线，这两条曲线为（）。A.ES曲线和LS曲线B.ES曲线和EF曲线C.LS曲线和LF曲线D.ES曲线和LF曲线【正确答案】A227、在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。A.建设单位要求的使用年限B.设计文件规定的合理使用年限C.30年D.50年【正确答案】B228、对建设项目环境管理提出的“三同时”要求，是指环境治理设施与项目主体工程必须（）A.同时开工、同时竣工、同时投产使用B.同时设计、同时施工、同时投产使用C.同时开工、同时竣工、同时验收D.同时设计、同时开工、同时验收【正确答案】B229、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013),工程量清单应由（）编制。A.招投标管理部门认可的代理机构B.具有相应资质的工程造价咨询人C.项目管理公司合同管理机构D.具有招标代理资质的中介机构【正确答案】B230、(2017年真题试卷)工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。A.1B.2C.4D.5【正确答案】B231、下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（）。A.边设计、边施工B.无证设计C.越级设计D.荷载取值过小【正确答案】D232、单位工程质量验收时，对（）进行抽查是对建筑工程和设备安装工程质量的综合检验，也是用户最关心的内容。A.主要使用功能B.隐蔽工程C.承重结构D.保温工程【正确答案】A233、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4d,该工作到计划最迟完成时间尚需3d,则该工作（）。A.可提前1d完成B.正常C.影响总工期1dD.影响总工期3d【正确答案】C234、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。A.关键工作一定在关键线路上B.关键工作的持续时间最长C.关键工作的总时差最小D.关键工作的持续时间最短【正确答案】C235、某公司对外投资200万元，期限2年，到期一次性收回本金和利息，年利率为6%,按复利每半年计息一次，则公司到期能收回的复本利和为（）万元。A.224.00B.224.36C.224.72D.225.10【正确答案】D236、（）应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。A.专业监理工程师，5,工程开工令B.总监理工程师，7,工程开工令C.总监理工程师，10,工程开工报审表D.专业监理工程师，14,工程开工报审表【正确答案】B237、现行税法规定，建筑安装工程费用的增值税是指应计入建筑安装工程造价内的（）。A.项目应纳税所得额B.增值税可抵扣进项税额C.增值税销项税额D.增值税进项税【正确答案】C238、非节奏流水施工具有的特点是（）。A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间【正确答案】C239、根据《卓越绩效评价准则》,卓越绩效模式的基本特征是（）。A.强调以经营为中心B.强调以效益为中心C.强调大质量观D.强调企业责任【正确答案】C240、下列关于投标人编制投标报价的原则中，说法正确的是（）。A.投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价中的所有内容B.投标人的投标报价不得低于所有投标人平均成本C.投标人的投标报价中某一子项高于招标控制价对应子项的应予废标D.执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格【正确答案】D241、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于工程量清单编制的说法，正确的是（）。A.综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用B.招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费C.措施项目费包括规费、税金等在内D.规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用【正确答案】D242、（）就是按合同文件的规定，根据监理人估算的已完成的工程价值支付。A.估价法B.凭据法C.均摊法D.断面法【正确答案】A243、在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。A.流水步距B.流水间隔C.流水强度D.流水时距【正确答案】A244、某工程合同总额6000万元，工程预付款为合同总额的20%,主要材料及构件占合同总额的50%,则工程预付款的起扣点为（）万元。A.1200B.4800C.3600D.6400C【正确答案】C245、下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是（）A.工程设计B.项目决策C.工程施工D.工程竣工验收【正确答案】A246、设计交底会议的程序和内容不包括（）。A.设计项目负责人介绍工程概况B.各专业设计负责人进行专业设计交底C.工程材料的来源是否有保证D.设计方会同建设方将会议意见集中并形成会议纪要，经与会各单位负责人讨论确认后，在会上宣读【正确答案】C247、工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。A.工程总成本固定条件下最短工期安排B.资源均衡使用条件下工程总成本最低C.工程总成本最低时资源均衡使用D.工程总成本最低时工期安排【正确答案】D248、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.汇率浮动和通货膨胀B.不明的水文气象条件C.提供的场地不能满足工程正常需要D.合同签订时遗漏条款、表述失当【正确答案】C249、混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。A.构件的挠度B.构件和结构的倾斜C.构件强度D.基础不均匀沉降【正确答案】C250、某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3,则减少后剩余部分的工程量综合单价应（）。A.由发包人确定B.直接采用该项目综合单价C.相应调低D.相应调高【正确答案】D251、单价合同的工程计量中，监理人不应计量的是（）。A.工程量清单中的全部项目B.合同文件中规定的项目C.工程变更项目D.返工增加工程量【正确答案】D252、采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是（）。A.承担货物装船后的一切费用和风险B.支付运费C.负责提供有关装运单据D.负责办理保险及支付保险费【正确答案】C253、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013,当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A.基准单价B.投标报价C.定额单价D.招标控制价【正确答案】B254、某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。A.返工处理B.不做处理C.试验检测D.限制使用【正确答案】B255、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点是（）。A.对组织的要求相同B.评价方式相同C.关注点相同D.使用方法相同256、承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。A.赔偿误期损失B.被拒签付款凭证C.被取消承包资格D.被追回工程预付款【正确答案】C257、(2020年真题试卷)下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.汇率浮动和通货膨胀B.不明的水文气象条件C.提供的场地不能满足工程正常需要D.合同签订时遗漏条款、表述失当【正确答案】C258、建筑工程方案招标评标结束后，建设主管部门应公示相关内容，其中无须公示的是（）。A.中标方案B.招标评标过程介绍C.评标专家名单D.评标专家意见【正确答案】B259、关于行政法基本原则，下列哪一选项说法正确?A.按照诚实守信的原则，行政机关因为公共利益需要撤回行政决定的，应当对当事人因此受到的财产损失予以赔偿B.山东某地公安局对几名以1元赌注炸金花的大学生作出行政拘留15天，罚款3000元的行政处罚，该行为明显不当，违反了合理行政原则C.程序正当原则要求行政机关公布的信息应当全面、准确、真实D.行政机关作出行政决定不得考虑不相关因素，这是比例原则的要求【正确答案】B260、BIM是以（）技术为基础，集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型。A.三维数字B.机械信息模型C.建筑信息模型D.数字化模型【正确答案】A261、当个别检验批发现问题，难以确定能否验收时，应请具有资质的法定检测单位进行检测鉴定。当鉴定结果认为能够达到