2025学校基础设施改造工程施工合同

2025学校基础设施改造工程施工合同合同协议书本合同于年月日在（城市/县）签订，由以下双方共同签订：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方拟对位于的学校基础设施进行改造，乙方具备相应的资质和能力承担该工程的施工任务，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，就该工程的施工及相关事项达成如下协议：第一章工程概况第一条工程名称：2025学校基础设施改造工程第二条工程地点：（具体地址）第三条工程内容：本工程包括但不限于以下内容：道路工程：包括校内道路的修缮、拓宽及排水设施的改造；给排水工程：包括供水管道的更换、排水系统的升级及雨水收集系统的建设；电气工程：包括供电线路的改造、照明设备的更新及智能化管理系统的安装；建筑外立面改造：包括教学楼、办公楼等建筑外立面的粉刷、保温层的增设及标识系统的完善；其他相关附属工程：第四条合同总金额：本合同总金额为人民币元（大写：元整）。合同金额包含但不限于施工费、材料费、人工费、管理费及相关税费等。第五条工期要求：总工期为日历天，自开工之日起至竣工验收合格之日止。具体开工日期为年月日，竣工日期为年月日。第六条工程质量要求：本工程质量标准：执行国家及地方现行建筑工程施工质量验收标准，包括但不限于《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑安装工程质量检验评定标准》（JGJ1-2025）等；工程质量达到（填写质量目标，如“合格”或“优良”）。主要材料及设备：乙方提供的所有材料及设备必须符合国家相关质量标准，并提供合格证及检测报告。第七条工程款支付方式：预付款：本合同签订后，甲方在开工前向乙方支付合同总金额的%作为预付款，计人民币元；进度款：工程按进度支付，分为次，每次支付已完工程量的%；竣工款：工程竣工验收合格后，甲方在个工作日内支付至合同总金额的%；质量保证金：合同总金额的%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起满年后无质量问题，甲方一次性无息返还。第二章工期与进度管理第八条开工与竣工：乙方应在开工前个工作日向甲方提交开工报告，并经甲方确认后方可正式开工；工期延误：由于乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元；工期延误超过日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。第九条工期顺延：遇下列情况之一，工期可相应顺延：不可抗力事件（如战争、自然灾害、政府行为等）；甲方未能按约定时间提供施工场地或相关资料；根据工程设计变更或甲方要求增加的工程量；其他非乙方原因导致的停工。乙方应在事件发生后小时内书面通知甲方，并提供相关证明材料。甲方应在收到通知后日内书面确认工期顺延情况，逾期未确认的视为同意。第三章质量标准与要求第十条施工规范：乙方应严格按照设计图纸、施工方案及国家相关标准规范进行施工，确保工程质量和施工安全；乙方应建立完善的质量保证体系，设专职质量工程师，定期向甲方提交质量检查报告。第十一条材料与设备：乙方采购的主要材料及设备应符合设计要求，并提供相关质量证明文件；甲方有权对乙方采购的材料及设备进行抽查，如发现不符合要求的，甲方有权要求乙方更换，由此产生的费用及工期延误由乙方承担。第十二条竣工验收：工程竣工后，乙方应提前日通知甲方组织竣工验收；验收内容包括但不限于工程质量检查、材料设备核验、使用功能测试等；验收合格后，双方签订《竣工验收报告》；验收不合格的，乙方应在甲方指定时间内完成整改，并承担相关费用。第四章工程款支付与结算第十三条工程款支付：乙方应按本合同第七条约定的时间和方式收取工程款，不得以任何理由拒绝或延迟收取；甲方支付工程款前，乙方应向甲方提供符合要求的发票及付款申请单；工程款支付以转账形式进行，账户信息如下：开户银行：账户名称：账号：第十四条结算：工程竣工验收合格后，双方应依据合同约定及实际发生的工程量进行结算；结算文件应由乙方编制并提交甲方审核，审核通过后双方签订《工程结算协议》；结算尾款应在结算协议签订后日内支付完毕。第五章双方责任与义务第十五条甲方责任：按时支付工程款；提供施工场地及必要协助；及时办理施工所需的相关审批手续；指派专人负责与乙方的沟通协调。第十六条乙方责任：按时完成工程任务，确保质量达标；严格执行安全生产规范，确保施工安全；负责施工现场的环境保护工作，避免污染环境；指派项目经理负责全面管理，并向甲方提交施工组织设计及进度计划。第十七条变更与签证：工程施工过程中，如需变更设计或增加工程量，双方应签订书面《工程变更单》，明确变更内容、价款及工期调整事宜；因变更产生的费用及工期延误由双方协商确定，协商不成的，按相关法律法规处理。第六章违约责任第十八条合同违约：任一方未履行或未完全履行本合同义务的，应承担相应的违约责任；乙方违约责任：工期延误的，按本合同第八条约定执行；工程质量不达标的，需返工或修复至合格，返工或修复费用由乙方承担，工期不顺延；甲方违约责任：未能按约定支付工程款的，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金。第十九条不可抗力：因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可协商解除合同或顺延履行；受不可抗力影响的一方应在事件发生后及时通知另一方，并提供相关证明。第七章合同变更与解除第二十条合同变更：双方协商一致，可对本合同条款进行变更，变更内容应以书面形式确认，并经双方签字盖章后生效。第二十一条合同解除：任一方违约导致合同无法履行的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失；因不可抗力导致合同无法履行的，双方均可解除合同，互不承担违约责任。第八章争议解决第二十二条争议解决方式：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第九章附则第二十三条合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二十四条合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。第二十五条未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授