2024年度海南省二级建造师之二建建筑工程实务全真模拟考试试卷B卷含答案

2024年度海南省二级建造师之二建建筑工程实务全真模拟考试试卷B卷含答案一单选题(共60题)1、下列关于洞口防护设施要求的说法，错误的是（）。A.屋面上短边尺寸在2.5～25cm范围的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施B.边长为50～150cm的洞口，可设置一层以扣件扣接钢管而成的网格栅，并在其上满铺竹笆或脚手板C.电梯井内除设置固定的栅门外，还应在电梯井内每隔三层设置一道安全平网进行防护D.垃圾井应随楼层的砌筑或安装而逐一消除洞口，或按照预留洞口的做法进行防护【答案】C2、非实行建筑高度控制区内建筑高度,坡屋顶按（）计算。A.建筑物室外地面至其屋面面层B.建筑物室外地面至其女儿墙顶点C.建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点D.建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度【答案】D3、验槽时，应重点观察的是（）。A.基坑中心点B.基坑边角处C.柱基、墙角D.最后开挖的部位【答案】C4、已知A点高程为23.24m，前视点B读数为0.46m，后视点A读数为1.06m时，则B点的高程是（）。A.22.46mB.22.64mC.23.48mD.23.84m【答案】D5、全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触，板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于（）mm，且应采用密封胶密封。A.8B.9C.10D.11【答案】A6、防水砂浆不适用于（）的工程。A.结构刚度大B.建筑物变形小C.处于侵蚀性介质D.抗渗要求不高【答案】C7、灌浆施工时其环境温度不应低于（）℃。A.0B.4C.5D.10【答案】C8、钢化玻璃表面不得有损伤，()以下的钢化玻璃应进行引爆处理。A.6mmB.8mmC.10mmD.12mm【答案】B9、施工现场规则是()考虑消防通道。A.应B.必须C.可以D.可不【答案】B10、玻璃棉装饰吸声板属于（）建筑材料。A.不燃性B.可燃性C.难燃性D.易燃性【答案】C11、工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总数的（），且不应少于10根。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B12、关于施工现场垂直运输机械安全管理，说法正确的是（）。A.高度18m的物料提升机，可采用1组（不少于4根）缆风绳保持架体稳定B.外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设置常开型的防护门C.外用电梯底笼周围3.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆D.塔吊安装完毕经现场相关单位验收合格后可直接投入使用【答案】A13、下列吊顶工程工序的排序中，正确的是（）。①安装主龙骨②安装副龙骨③安装水电管线④安装压条⑤安装罩面板A.①③②④⑤B.①②③④⑤C.③①②⑤④D.③②①⑤④【答案】C14、申请消防验收的时间正确的是（）。A.施工完工后B.竣工验收前C.竣工验收后D.竣工验收同时【答案】C15、某抗震设防的建筑按丁类设防，则其属于（）。A.特殊设防类B.重点设防类C.标准设防类D.适度设防类【答案】D16、水泥砂浆防水层终凝后应及时进行养护，养护温度不宜低于（）。A.0℃B.5℃C.10℃D.15℃【答案】B17、下列分部分项工程中，其专项施工方案不需进行专家论证的是（）。A.水下作业工程B.开挖深度14m的人工挖孔桩工程C.施工高度60m的建筑幕墙安装工程D.跨度50m的钢结构安装工程【答案】B18、采用机械固定法铺贴屋面层卷材时，卷材防水层周边800mm范围内应（）。A.空铺B.满粘C.条粘D.点粘【答案】B19、下列关于门窗工程施工施工技术的说法中，错误的是（）。A.在砌体上安装金属门窗严禁用射钉固定B.钢筋混凝土结构上安装窗框可采用金属膨胀螺栓、射钉固定C.当门窗与墙体固定时，应先固定边框，后固定上框D.安装组合窗时，应从洞口的一端按顺序安装【答案】C20、关于一般工程施工顺序的说法错误的是（）。A.先地下后地上B.先结构后装饰C.先围护后主体D.先土建后设备【答案】C21、建筑构造设计的原则不包括（）。A.坚固实用B.效益优先C.经济合理D.技术先进【答案】B22、质量验收的最小单位是()。A.检验批B.分项工程C.主控项目D.一般项目【答案】A23、室外楼梯临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于（）m。A.1.00B.1.05C.1.10D.1.15【答案】B24、硅酸盐水泥的终凝时间不得长于（）h。A.6.5B.7C.7.5D.10【答案】A25、关于脚手架主节点处搭设的说法，正确的是（）。A.必须设置两根横向水平杆B.横向水平杆用直角扣件扣接在横向水平杆上C.横向水平杆严禁拆除D.两个直角扣件的中心距不应大于200mm【答案】C26、下列各选项不属于建设单位办理工程竣工验收备案应当提交文件的是()。A.工程竣工验收备案表B.工程竣I验收报告C.法律规定应当由公安消防部门]出具的对大型的人密集场所和其他特殊建设I程验收合格的证明文件D.施工单位尚未签署的I程质量保修书【答案】D27、流水施工横道计划能够正确的表达()。A.工作之间的逻辑关系B.关键工作C.关键线路D.工作开始和完成时间【答案】D28、不属于饰面砖工程材料及其性能进场复验指标的是（）。A.室内用瓷质饰面砖的放射性B.外墙陶瓷饰面砖的含水率C.水泥基粘结材料与所用外墙饰面砖的拉伸粘结强度D.外墙陶瓷饰面砖的吸水率【答案】B29、既可以进行角度和高差的测量，又可以进行点位竖向传递测量的仪器是（）。A.钢尺B.水准仪C.经纬仪D.激光铅直仪【答案】C30、某分项工程高处作业高度10m，其高处等级、坠落半径分别是（）。A.一级、2mB.二级、3mC.三级、4mD.四级、5m【答案】B31、下列（）不属于合同争议处理程序。A.准备并提供合同争议事件的证据和详细报告B.当事人因接受并执行最终裁定或判决的结果C.通过“和解”或“调解”达成协议，解决争端D.经业主签认，形成书面文件【答案】D32、（2021年9月贵州真题）防水混凝土检验批应由（）组织。A.施工单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目专业质量员D.专业监理工程师【答案】D33、关于工程测量仪器性能与应用的说法，正确的是()。A.水准仪可直接测量待定点高程B.激光铅直仪主要用来进行点位的竖向传递C.经纬仪不可以测量竖直角D.全站仪不能用于点位的竖向传递【答案】B34、下列钢筋中，（）布置在梁的受拉区，承受由于弯矩作用而产生的拉力，常用HPB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋。A.纵向受力钢筋B.纵向构造钢筋C.弯起钢筋D.架立钢筋【答案】A35、季节性施工时，常用来改善混凝土硬化性能的外加剂不包括（）。A.早强剂B.缓凝剂C.减水剂D.速凝剂【答案】C36、关于施工现场临时用电和临时用水的做法，正确的是（）。A.开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定漏电动作时间为0.2sB.施工现场一台开关箱最多控制2台用电设备C.自行设计消防干管直径不应小于100mmD.消防竖管可以作为施工用水管线【答案】C37、预制墙板存放方法正确的是（）。A.对称靠放饰面朝内B.与地面倾斜角度不宜小于70°C.支架应有足够的刚度D.预应力构件按其非受力方式存放【答案】C38、以下关于基坑监测描述错误的是（）。A.对于同一基坑的不同部位，可采用不同的安全等级B.基坑支护结构可划分为四个安全等级C.基坑围护墙的水平和竖向位移监测点宜为共用点D.基坑围护墙的位移监测点应沿基坑周边中部、阳角处布置【答案】B39、在室内干燥环境，设计使用年限50年条件下，当混凝土强度等级小于C25时，板的钢筋保护层厚度应为（）mm。A.10B.15C.20D.25【答案】C40、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）d。A.15B.20C.25D.30【答案】B41、以下不属于影响保温材料导热系数的因素是（）。A.材料的性质B.强度C.温度湿度D.表观密度【答案】B42、下列设备系统中，（）不属于弱电系统。A.通信B.信息C.照明D.报警【答案】C43、对有较高要求的抗震结构适用的钢筋，应符合的规定是（）。A.钢筋实测屈服强度与屈服强度标准值之比不小于1.25B.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25C.钢筋实测屈服强度与屈服强度标准值之比不小于1.30D.钢筋的最大力总伸长率不大于9%【答案】B44、钢结构中采用的主要钢材是（）。A.型钢B.钢板C.钢筋D.钢管【答案】A45、点支承玻璃幕墙的玻璃肋应采用（）。A.钢化玻璃B.镀膜玻璃C.安全玻璃D.钢化夹层玻璃【答案】D46、建筑节能分部应在()进行验收。A.工程竣工后B.检验批合格后C.单位工程竣工验收前D.所有分布验收后【答案】C47、模板工程作业高度在2m及2m以上时，应搭设安全可靠的()平台。A.休息B.操作C.物资堆放D.临电设备【答案】B48、使用全站仪建立建筑物施工平面控制网，一般采用的测量方法是（）。A.直角坐标法B.极坐标法C.角度交会法D.距离交会法【答案】B49、配电系统应采用的配电方式是（）。A.配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式B.配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱四级配电方式C.配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱一级配电方式D.配电柜、总配电箱、分配电箱、开关箱二级配电方式【答案】A50、下列属于强电系统的是（）。A.通信B.信息C.探测D.照明【答案】D51、一般环境中，直接接触土体浇筑的构件，其钢筋的混凝土保护层厚度是（）mm。A.55B.60C.65D.70【答案】D52、根据建筑物的设计形式和特点，布设成十字轴线的控制网，一般采用（）平面点位放线方法比较方便。A.直角坐标法B.极坐标法C.角度前方交会法D.距离交会法【答案】A53、关于某建筑工程施工现场临时用水的说法，正确的是（）。A.现场临时用水仅包括生产用水、生活用水和消防用水三部分B.自行设计的消防用水系统，其消防干管直径应不小于75mmC.消防泵应使用专用配电线路，不间断供电D.临时消防竖管可兼作施工用水管线【答案】C54、前视点A的高程为25.503m，读数为1.022m，后视点B的读数为6.300m，则其后视点B的高程为（）m。A.21.582B.21.605C.20.225D.19.421【答案】C55、当前钢筋混凝土结构的配筋主要使用的钢材是（）。A.热轧钢筋B.冷拉钢筋C.钢丝D.钢绞线【答案】A56、流水施工参数中的时间参数不包括（）。A.间隔时间B.流水步距C.工期D.流水节拍【答案】A57、当混凝土试件强度评定不合格时，可采用（）的检测方法对结构构件中的混凝土强度进行推定，并作为处理的依据。A.现场同条件养护试件B.非破损或局部破损C.混凝土试件材料配合比分析D.按原配合比?原材料重新做试件【答案】B58、关于混凝土拌合物的和易性的说法,正确的是（）。A.和易性包括流动性、保水性、黏聚性三方面含义B.对于坍落度不小于10mm的干硬性混凝土拌合物，常用稠度值来表示C.混凝土的流动性大小C混凝土的稠度值越大,流动性越大D.影响混凝土拌合物和易性的最主要因素是温度【答案】A59、关于模板拆除的说法，错误的是（）。A.先支的后拆，后支的先拆B.先拆非承重模板，后拆承重模板C.从下而上进行拆除D.当混凝士强度达到规定要求时，方可拆除底模及支架【答案】C60、跨度2m的混凝土悬臂构件底模拆除时，混凝土强度至少不得低于设计强度的（）%。A.50B.75C.90D.100【答案】D二多选题(共20题)1、下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（）。A.开挖深度为6m的土方开挖工程B.搭设高度为10m的模板支撑工程C.搭设高度48m的落地式钢管脚手架工程D.搭设跨度为12m的模板支撑工程E.开挖深度为16m的人工挖孔桩工程【答案】AB2、关于投标人应当符合招标文件规定的资格条件的说法，正确的有（）。A.投标人具有招标文件规定的资质证书、营业执照等B.投标人财产状况良好C.投标人在近2年内没有骗取合同以及其他经济方面的严重违法行为D.投标人当年内没有发生重大质量和特大安全事故E.投标人在近3年内市场份额逐年增大【答案】ABD3、关于混凝土施工的说法，正确的有()。A.混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的终凝时间B.同一施工段的混凝土应连续浇筑，并应在底层混凝土终凝之前将上一层混凝土浇筑完毕C.冬施期间对混凝土进行养护时不得浇水D.当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时，应按照施工方案中对施工缝的要求进行处理E.对同一工程、同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定【答案】CD4、木材干缩变形导致的现象有（）。A.表面鼓凸B.开裂C.接榫松动D.翘曲E.接缝不严【答案】BCD5、关于板块面层铺设的说法，正确的有()。A.铺设板块面层时，其水泥类基层的抗压强度不得小于5.0MPaB.板块面层的结合层和填缝材料采用水泥砂浆时，在面层铺设后，表面应覆盖、湿润养护不少于3dC.在水泥砂浆结合层上铺贴缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层时，砖应视需要浸水湿润晾干待用D.预制板块面层铺完12h后，应用水泥砂浆灌缝至2/3高度，再用同色水泥浆擦（勾）缝E.铺贴塑料板面层时，室内相对湿度不宜大于70%，温度宜在10～32℃之间【答案】C6、下列施工措施中，有利于大体积混凝土裂缝控制的是（）。A.选用低水化热的水泥B.减少水泥用量，提高水胶比C.降低混凝土的入模温度D.及时对混凝土进行保温、保湿养护E.采用二次抹面工艺【答案】ACD7、下列项目日常施工组织管理文件中，需要注册建造师签章的文件有()。A.工程开工通知单B.工程动工报审表C.施工日志D.工作联系单E.项目管理总结报告【答案】BD8、关于地下防水混凝土施工的说法，正确的有（）A.入模温度不大于30℃B.水胶比不得大于0.50C.施工缝宜留置在受剪力较大部位D.墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mmE.养护时间不少于14d【答案】ABD9、关于建筑屋面防水等级和设防要求的说法，正确的有（）。A.I级防水层，做一道防水设防，适用于重要或高层建筑B.Ⅱ级防水层，采一道防水设防，适用于一般建筑C.Ⅱ级防水层，采一道防水设防，适用于重要建筑D.Ⅱ级防水层，采一道防水设防，适用于高层建筑E.I级防水层，采二道防水设防，适用于重要建筑【答案】B10、关于砌筑砂浆的说法，正确的有（）。A.砂浆应采用机械搅拌B.稠度越大，砂浆的流动性越大C.留置试块为边长7.07cm的正方体D.同盘砂浆应留置两组试件E.六个试件为一组【答案】ABC11、关于防水混凝土施工技术的说法，正确的有（）。A.凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/m3，其中水泥用量不宜小于260kg/m3B.砂率宜为35%～40%，泵送时可增至45%C.防水混凝土采用预拌混凝土时，入泵坍落度宜控制在120mm～160mm，塌落度每小时损失不应大于20mm，坍落度总损失值不应大于40mmD.墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于200mmE.养护时间不得少于14d【答案】ABC12、建筑内部防火施工应对下列材料进行抽样检验()。A.现场阻燃处理后的纺织织物，每种取2m2检验燃烧性能B.现场阻燃处理后的木质材料，每种取4m2检验燃烧性能C.现场阻燃处理后的钢质材料，每种取0.2m3检验燃烧性能D.现场阻燃处理后的泡沫塑料每种取0.1m3检验燃烧性能E.现场阻燃处理后的复合材料每种取4m2检验燃烧性能【答案】ABD13、建筑幕墙的防雷做法正确的（）。A.避雷接地一般每三层与均压环连接B.防雷构造连接不必进行隐蔽工程验收C.防雷连接的钢构件上完成后都应进行防锈油漆D.在有镀膜的构件上进行防雷连接应除去其镀膜层E.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接【答案】ACD14、影响钢筋混凝土梁的正截面破坏形式的主要因素有（）。A.荷载形式B.混凝土强度等级C.截面形式D.配筋率E.箍筋含量【答案】BCD15、下列关于涂料防水层施工的说法正确的有（）。A.施工的环境气温不宜低于5℃及高于35℃或烈日暴晒时B.涂料防水层严禁在雨天、雾天、五级及以上大风时施工C.施工的环境温度不宜低于-5℃D.采用有机防水涂料时，基层阴阳角应做成圆弧E.顶板采用细石混凝土保护层，机械回填时厚度不宜小于50mm【答案】ABD16、下列关于混凝土小型空心砌块砌体工程一般规定说法正确的是（）。A.施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于14天B.底层室内地面以下或者防潮层以下的砌体，应采用强度等级不低于C20（或Cb20）的混凝土灌实小砌块的孔洞C.承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝D.小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭接E.小砌块应将生产时的正面砌于墙上【答案】BCD17、灰土地基施工过程中，应检验()等项目。A.分层铺设厚度B.夯实时加水量C.承载力D.压实度E.夯压遍数【答案】ABD18、检验批可按照()进行划分。A.楼层B.施工段C.变形缝D.专业E.施工计划【答案】ABC19、按成孔方法的不同，混凝土灌注桩分为()。A.人工挖孔灌注桩B.沉管灌注桩C.钻孔灌注桩D.静压灌注桩E.锤击沉降灌注桩【答案】ABC20、关于混凝土小型空心砌块砌体工程质量验收的说法，正确的有()。A.用于多层以上建筑基础和底层的小砌块抽检数量不应少于1组B.墙体砌筑临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度应大于高度的1/3C.墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应大于12mm，也不应小于8mmD.砌体水平灰缝砂浆饱满度按净面积计算不得低于90%，竖向灰缝饱满度不得小于80%E.小砌块墙体应对孔错缝搭砌，搭接长度不应小于80mm【答案】CD三大题(共10题)1、【背景资料】某大学城工程，包括结构形式与建筑规模一致的四栋单体建筑，每栋建筑面积为21000m，地下2层，2地上18层，层高4.2m，钢筋混凝土框架一剪力墙结构。A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同。合同总价为14520万元。合同约定：除主体结构外的其他分部分项工程施工，总承包单位可以自行依法分包；建设单位负责供应油漆等部分材料。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：由于工期较紧，A施工单位将其中两栋单体建筑的室内精装修和幕墙工程分包给具备相应资质的B施工单位。B施工单位经A施工单位同意后，将其承包范围内的幕墙工程分包给具备相应资质的C施工单位组织施工，油漆劳务作业分包给具体相应资质的D施工单位组织施工。事件二：施工总承包单位进场后，采购了110吨II级钢筋，钢筋出厂合格证明资料齐全。施工总承包单位将同一炉罐号的钢筋组批，在监理工程师见证下，取样复试。复试合格后，施工总承包单位在现场采用冷拉方法调直钢筋，冷拉率控制为3%。监理工程师责令施工总承包单位停止钢筋加工工作。事件三：油漆作业完成后，发现油漆成膜存在质量问题，经鉴定，原因是油漆材质不合格。B施工单位就由此造成的返工损失向A施工单位提出索赔。A施工单位以油漆属建设单位供应为由，认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。B施工单位直接向建设单位提出索赔，建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位进行了质量验证并办理接收手续，其对油漆材料的质量责任已经完成，因油漆不合格而返工的损失由A施工单位承担，建设单位拒绝受理此索赔。事件四：合同中约定，根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表：【问题】1.分别判断事件一中A施工单位、B施工单位、C施工单位、D施工单位之间的分包行为是否合法？并逐一说明理由。【答案】1.（1）A施工单位将其中两栋单体建筑的室内精装修和幕墙工程分包给具备相应资质的B施工单位合法，因为装修和幕墙工程不属于主体结构,可以分包；（2）B施工单位将其承包范围内的幕墙工程分包给C施工单位不合法，因为分包工程不能再分包；（3）B施工单位将油漆劳务作业分包给D施工单位合法，因为分包工程允许劳务再分包。教材P147。2.不妥之处一：施工总承包单位将同一炉罐号的钢筋组批进行取样复试。正确做法：按同一厂家生产的同一品种、同一类型、同一生产批次的进场材料组批进行取样复试。不妥之处二：调直钢筋时，冷拉率控制为3%。正确做法：HRB335、HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500及RRB400带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%,故II级钢筋冷拉率不宜大于1%。3.（1）B施工单位向A施工单位提出索赔合理。A施工单位认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔不合理，因为B施工单位只与A施工单位有合同关系，与建设单位没有合同关系。（2）B施工单位直接向建设单位提出索赔不合理，B单位与建设单位之间没有合同关系；建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位进行了质量验证并办理接收手续，因油漆不合格而返工的损失由A施工单位承担，建设单位拒绝受理索赔不合理，A施工单位进行了验证不能免除建设单位购买材料的质量责任。对于项目采购的物资，业主的验证不能代替项目对所采购物资的质量责任，而业主采购的物资，项目的验证也不能取代业主对其采购物资的质量责任。4.教材P246。调值公式:P＝P0（a0＋a1A/A0＋a2B/B0＋a3C/C0＋a4D/D0）,经调整后的实际结算价款=14520×（0.2+0.15×1.12/0.99+0.30×1.16/1.01+0.12×0.85/0.99+0.15×0.80/0.96+0.08×1.05/0.78）=15246.00万元2、（2015年真题）【背景资料】某新建办公楼工程，总建筑面积18600m2，地下二层，地上四层，层高4.5m，筏板基础，钢筋混凝土框架结构。在施工过程中，发生了下列事件：事件三：雨季施工期间，由于预控措施不到位，基坑发生坍塌事故。施工单位在规定的时间内，按事故报告要求的内容向有关单位及时进行了上报。【问题】写出事件三中事故报告要求的主要内容【答案】3、【背景资料】某施工总承包单位承担一项建筑工程的施工，该工程基坑开挖深度12m，基坑南侧距基坑边6m处有一栋6层既有住宅楼。其中：基坑工程为专业分包工程。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地树立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。事件二：该工程属特殊建设工程，建设单位已向公安机关消防机构申请消防设计审核，工程竣工后建设单位督促总监理工程师组织了消防工程的验收。事件三：施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案，并指示基坑分包单位组织了专家论证，定稿后由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施。事件四：工程竣工验收后，建设单位指令设计、监理等参建单位将工程资料交施工单位汇总，施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程验收。【问题】1.事件一中，旗杆与基座预埋件焊接是否需要开动火证？若需要，请说明动火等级并给出相应的审批程序。2.事件二中建设单位的做法是否正确？说明理由。3.事件三中，深基坑专项施工方案编制、签批、专家论证是否妥当？分别说明理由。4.指出事件四中存在哪些不妥，并分别给出正确做法。【答案】1．（1）需要开动火证。（2）属三级动火作业。在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业，均属三级动火作业。（3）审批程序：三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后，方可动火。2.建设单位的做法不正确。理由：《建筑工程消防监督管理规定》中规定：对具备相应情形的特殊建设工程，建设单位必须向公安机关消防机构申请消防设计审核，并且在工程竣工后，向出具消防设计审核意见的公安消防机构申请消防验收。3.（1）深基坑专项施工方案由专业分包单位组织编制妥当；理由：建筑工程实行总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制，其中：深基坑工程，其专项方案可由专业承包单位组织编制。（2）深基坑专项施工方案由专业分包单位组织专家论证不妥当；理由：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。（3）深基坑专项施工方案由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施不妥当；理由：实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。故本案例中深基坑专项方案应由专业分包单位技术负责人、总承包单位技术负责人、总监理工程师共同签批后组织实施。4.不妥之处一：工程竣工验收后，建设单位指令设计、监理等参建单位将工程资料交施工单位汇总。正确做法：设计、监理等参建单位将工程资料交建设单位汇总。不妥之处二：施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程验收。4、某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五栋、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000m2。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元/天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，将装饰装修工程分包给A专业公司。A专业公司在签订分包合同后因其资金周转困难，随后将其承包的专业工程中非劳务作业部分给了B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算。【问题】1.《建设工程施工合同（示范文本）》由哪些部分组成？并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的哪个部分？2.事件二中A专业公司的行为属于什么行为？法律法规规定的该行为主要有哪些情形？3.分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立？并说明理由。【答案】1.（1）《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（2）《关于钢筋价格调整的补充协议》属于洽商文件，归属合同协议书部分。2.A专业公司的行为属于违法分包行为。法律法规规定的该行为主要有：（1）施工单位将工程分包给个人的；（2）施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；（3）施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程由其他单位施工的；（4）施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；（5）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；（6）劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；（7）劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的；（8）法律法规规定的其他违法分包行为。3.5、某建筑单位投资新建办公楼，建筑面积8000m2，钢筋混凝土框架结构，地上八层。招标文件规定：本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式，土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标，A施工总承包单位中标。双方签订的工程总承包合同约定：合同工期为10个月，质量目标为合格。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一、A施工总承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。事件而、A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同；经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工；A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工，C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包给D专业分包单位。事件三、A施工总承包单位对工程中标造价进行分析，费用情况如下：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，风险费260万元，规费64万元，税金218万元。事件四、A施工总承包单位按照风险管理要求，重点对某风险点的施工方案、工程机械等方面制定了专项策划，明确了分工、责任人及应对措施等管控流程。<1>、事件一中，A施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责？除交钥匙方式外，工程总承包方式还有哪些？<2>、事件二中，哪些分包行为属于违法分包？并分别说明理由。<3>、事件三中，A施工总承包单位的中标造价是多少万元？措施项目费通常包括哪些费用？<4>、事件四中，A施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险的哪个类型？施工风险管理过程包括哪些方面？【答案】＜1>、施工总承包单位应对工程的质量、工期、安全、费用、文明施工、环境保护、消防保卫全面负责。施工总承包的方式除了设计采购施工（EPC）交钥匙总承包方式以外，还有设计-施工总承包（D-B），设计-采购总承包（E-P），采购-施工总承包（P-C）。＜2>、违法分包一：A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工，属于违法分包。理由：建设工程总承包合同中未约定，又未经建设单位认可。违法分包二：C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包给D专业分包单位。理由：分包单位不得将其建设工程再次分包。＜3>、4800+576+222+64+218=5880（万元）（公式：中标造价=分+措+其+规+税）措施项目费通常包括：安全文明施工费（含环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完成工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费。＜4>、A施工总包单位进行的风险管理属于施工风险中的技术风险。施工风险管理过程包括风险识别、风险分析和评估、风险应对策略的决策、风险对应的实施。或项目风险管理过程应包括项目实施全过程的风险识别、风险评估、风险响应和风险控制。6、背景：某企业新建办公楼工程，地下1层，地上16层，建筑高度55m，地下建筑面积3000m^2，总建筑面积21000m^2，现浇混凝土框架结构。一层大厅高12m，长32m，大厅处有3道后张预应力混凝土梁。合同约定：“…工程开工时间为2016年7月1日，竣工日期为2017年10月31日。总工期488d；冬期停工35d，弱电、幕墙工程由专业分包单位施工…”。总包单位与幕墙单位签订了专业分包合同。总承包单位在施工现场安装了一台塔吊用于垂直运输，在结构、外墙装修施工时，采用落地双排扣件式钢管脚手架。结构施工阶段，施工单位相关部门对项目安全进行检查，发现外脚手架存在安全隐患，责令项目部立即整改。大厅后张预应力混凝土梁浇筑完成25d后，生产经理凭经验判定混凝土强度已达到设计要求，随即安排作业人员拆除了梁底模板并准备进行预应力张拉。外墙装饰完成后，施工单位安排工人拆除外脚手架。在拆除过程中，上部钢管意外坠落击中下部施工人员，造成1名工人死亡。1、总包单位与专业分包单位签订分包合同过程中，应重点落实哪些安全管理方面的工作？2、项目部应在哪些阶段进行脚手架检查和验收？3、预应力混凝土梁底模拆除工作有哪些不妥之处？并说明理由。4、安全事故分几个等級?本次安全事故属于哪种安全事故?当交叉作业无法避开在同一垂直方向上操作时，应采取什么措施？【答案】1.（1）要求专业分包单位按照专业配备充足的专职安全管理人员。（2）定期考核分包企业安全生产管理情况。（3）由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。（4）总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由总承包单位统一管理。安全防护、文明施工措施由分包单位实施的，由分包单位提出专项安全防护措施及施工方案，经总承包单位批准后及时支付所需费用。（5）由总承包施工企业统一办理建筑意外伤害保险，分包单位合理承担投保费用。2.（1）基础完工后，架体搭设前；（2）每搭设完6～8m高度后；（3）作业层上施加荷载前；（4）达到设计高度后；（5）遇有六级大风与大雨后；（6）冻结地区解冻后；（7））停用超过一个月，重新投入使用前。3.不妥之处：生产经理凭经验判定混凝土强度已达到设计要求，随即安排作业人员拆除了梁底模板并准备进行预应力张拉。正确做法：预应力筋张拉时，混凝土强度必须符合设计要求；当设计无具体要求时，不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。拆模之前必须要办理拆模申请手续，在同条件养护试块强度记录达到规定要求时，技术负责人方可批准拆模，生产经理无权批准。4.（1）安全事故分为四个等级，本次事故1人死亡，事故等级为一般事故。（2）当不能满足要求时，应设置安全隔离层进行防护。7、主体结构施工期间，施工单位安全主管部门进行施工升降机安全专项检查，对该项目升降机的限位装置、防护设施、安装、验收与使用等保证项目进行了全数检查，均符合要求。【问题】1.施工升降机检查和评定的保证项目除背景资料中列出的项目外还有哪些？【答案】还包括：安全装置、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重、拆除。8、某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：事件一：按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了10d。事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议,要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。事件三:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙公司已进行封闭,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。事件四:工程竣工验收前,幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》保修期限为一年。【问题】1.事件一中,幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失为什么2.事件二中,总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理为什么3.事件三中,幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐酸工程验收而拒绝重新检验为什么重新检验的费用应由谁负责4.事件四中,指出《房屋建筑工程质量保修书》中保修期限的错误,说明理由并修正保修期限。【答案】1.可以。理由:《合同法》第283条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失，所以幕墙公司的要求是合理的。2.合理。理由：因为幕墙公司是分包单位，《建设工程质量管理条例》禁止分包单位将其承包的工程再分包。幕墙公司与铝塑复合板生产单位签订的安装合同属于违法分包合同，应予解除。3.不可以。理由：《建设工程施工合同（示范文本)》通用条款规定:“无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新覆盖或修复”。如果重新检验合格，费用应由发包人承担并相应顺延工期；检验不合格，费用和工期延误均应由承包人负责。4.幕墙属于装修工程，《房屋建筑工程质量保修办法》规定，其最低保修期限为2年。幕墙工程又有外墙面的防渗漏要求，对于它的防渗漏，最低保修期限为5年。本工程《保修书》约定的保修期限错误。正确保修期限：按照《房屋建筑工程质量保修办法》规定，本工程保修期限应为2年。墙面防渗漏保修期限应为5年。9、背景某写字楼建设项目，建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同，建设单位委托监理单位对该工程土建和装饰装修的施工进行工程监理。施工过程中，发生了下列事件：事件一：装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时，施工单位在检查了产品合格证后即用于该工程。事件二：该写字楼外墙采用玻璃幕墙，幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕