2025建筑工程合同范本模板

2025建筑工程合同范本模板合同编号：签订地点：签订日期：本合同由以下双方于年月日在（city）签订：发包人（甲方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：承包人（乙方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，并结合本工程的具体情况，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5承包范围：第二条工期2.1计划开工日期：年月日2.2计划竣工日期：年月日2.3总工期：天2.4工期顺延的情况：a.不可抗力事件（如自然灾害、战争等）；b.发包人未能按合同约定提供施工条件；c.第三方原因导致的停工；d.其他非乙方原因导致的停工。2.5乙方应按合同约定的工期完成施工任务，逾期竣工的，每逾期一日，乙方应向甲方支付逾期违约金，具体金额为合同总价款的千分之一（1‰）。第三条工程质量3.1工程质量标准：a.执行中华人民共和国现行的建筑安装工程质量检验评定标准；b.达到（行业、地方）标准；c.满足设计文件和图纸的要求。3.2乙方应确保使用的建筑材料、建筑构配件和设备符合相关质量标准，甲方有权对进场材料进行抽检，如发现不合格产品，乙方应立即更换并承担相关费用。3.3工程质量验收：a.隐蔽工程应在隐蔽前通知甲方进行验收，未经验收或验收不合格的，不得进入下道工序施工；b.分部工程、单位工程及整体工程的验收应按《建设工程质量管理条例》及相关规定执行。3.4质量保修：a.质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算；b.质量保修范围包括但不限于建筑工程的主体结构、屋面防水、有防水要求的卫生间、厨房、地面、墙面等。第四条合同价款与支付4.1合同总价款：人民币元（大写：元整）。4.2合同价款构成：包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等，详见附件《工程预算书》。4.3支付方式：a.合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款；b.工程进度款按月结算，每月日前乙方向甲方提交当月完成工程量的报表，经审核后于次月日前支付相应进度款；c.工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的%；d.质量保修期满后，甲方向乙方支付剩余的%。4.4甲方逾期支付工程款的，每逾期一日，应按逾期金额的千分之一（1‰）向乙方支付违约金。第五条双方权利与义务甲方权利与义务：5.1有权对乙方的施工过程进行监督、检查，并提出合理的整改意见；5.2负责提供施工场地及相关资料，协调处理施工场地周围的关系；5.3按合同约定支付工程款，并及时提供施工所需的材料、设备等；5.4负责组织工程竣工验收，并在验收合格后及时办理结算手续。乙方权利与义务：5.5有权要求甲方按时支付工程款，并有权拒绝支付超出合同范围的费用；5.6负责按合同约定和施工图纸完成施工任务，并确保工程质量符合相关标准；5.7负责施工现场的安全管理，采取有效措施防止施工过程中发生人身、财产安全事故；5.8负责按合同约定的质量保修期提供保修服务。第六条安全施工与文明施工6.1乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工安全，做到施工场地整洁、有序。6.2乙方应为施工现场工作人员购买意外伤害保险，并承担施工期间因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失的全部责任。6.3如发生施工安全事故，乙方应立即采取有效措施减少损失，并及时通知甲方，协助处理相关事宜。第七条材料设备7.1乙方使用的材料、设备应符合国家及行业标准，并提供相关质量证明文件；7.2甲方提供的材料、设备由乙方负责验收，验收合格后方可使用；7.3材料、设备的保管责任：a.甲方提供的材料、设备由乙方负责保管，费用由乙方承担；b.乙方提供的材料、设备由乙方自行保管，费用由乙方承担。第八条变更与签证8.1施工过程中，甲方有权对施工内容进行变更，乙方应积极配合并按甲方要求进行调整；8.2变更内容应由甲乙双方共同确认，并在施工前办理签证手续；8.3因变更导致的工程价款增减，双方应另行签订补充协议。第九条争议解决9.1凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2本合同的履行过程中，双方应尊重对方的合法权益，不得恶意毁约或损害对方声誉。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。10.3本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程保修期满且双方权利义务履行完毕后终止。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：