道路施工合同增补协议书

道路施工合同增补协议书甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]就[道路工程名称]签订了《道路施工合同》（以下简称“原合同”），现因工程实际情况需要，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就原合同相关内容达成如下增补协议：一、增补工程概况（一）工程名称[增补部分道路工程具体名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容1.道路拓宽：对原合同约定道路的部分路段进行拓宽处理，拓宽宽度为[X]米，拓宽长度为[X]米，具体拓宽路段以双方确认的施工图纸为准。2.路面修复：对道路存在裂缝、坑洼等病害的部分进行修复，修复面积约为[X]平方米，修复方式包括但不限于灌缝、挖补等。3.附属设施增设：在道路两侧增设路灯[X]盏，设置交通标志[X]个，安装防撞护栏[X]米。（四）工程期限1.本增补工程开工日期为[具体开工日期]，竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[X]日历天。2.如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府指令性停工等）或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。乙方应在上述情况发生后[X]天内，以书面形式向甲方提出工期顺延申请，并提供相关证明材料，甲方应在收到申请后[X]天内予以答复，逾期未答复则视为同意顺延工期。二、合同价款及支付方式（一）合同价款本增补工程采用固定总价合同，合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款包括但不限于完成本增补工程所需的人工、材料、机械、运输、利润、税金、保险等一切费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告及相应的工程款支付申请，甲方应在收到申请后[X]个工作日内进行审核，并支付至已完工程价款的[X]%。3.结算款：增补工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在[X]天内提交工程结算报告，甲方应在收到结算报告后[X]天内完成审核。审核无误后，甲方向乙方支付至合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.质保金：剩余合同总价款的[X]%作为质保金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]），在质保期届满且无质量问题后[X]个工作日内无息支付给乙方。三、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，对不符合要求的部分有权要求乙方限期整改。有权参与工程的中间验收和竣工验收，对工程质量提出意见和建议。按照合同约定的时间和方式支付工程款。2.义务在开工前[X]天，向乙方提供施工场地及施工所需的相关资料，如施工图纸、地下管线资料等。协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担相关费用。按照合同约定及时支付工程款，不得无故拖延。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。2.义务严格按照施工图纸、施工规范和相关标准进行施工，确保工程质量符合要求。编制施工组织设计和施工进度计划，并报甲方和监理单位审批。按照批准的施工组织设计和进度计划组织施工，确保工程按时竣工。遵守国家和地方有关安全生产、文明施工的规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。承担因自身原因造成的安全事故责任和因此发生的费用。做好施工现场的环境保护工作，遵守环境保护相关法律法规，避免对周围环境造成污染。工程竣工后，向甲方提供完整的工程竣工资料和质量保修书，并负责在质保期内对工程进行免费维修。四、工程质量及验收（一）工程质量标准本增补工程的质量标准应符合国家和地方现行的相关工程质量验收规范和标准，以及原合同约定的质量标准。工程质量应达到合格标准，如甲方有更高质量要求，双方应另行协商并签订补充协议。（二）质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，加强对施工过程的质量控制。在施工过程中，乙方应按照规定进行质量检验和试验，做好质量记录。对隐蔽工程，乙方应在隐蔽前[X]小时通知甲方和监理单位进行验收，验收合格后方可进行隐蔽。（三）工程验收1.中间验收：在施工过程中，对重要的分部分项工程，乙方应在完成后及时通知甲方和监理单位进行中间验收。中间验收合格后，方可进行下一道工序施工。2.竣工验收：增补工程竣工后，乙方应在自检合格的基础上向甲方提交竣工验收报告。甲方应在收到报告后[X]天内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，双方签署竣工验收证书；验收不合格的，乙方应按照甲方要求限期整改，直至验收合格为止，整改费用由乙方承担。五、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款及违约金。因甲方逾期支付工程款导致乙方停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失。2.如甲方未按照合同约定提供施工场地、施工资料等条件，导致乙方无法正常施工的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期竣工，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.如乙方施工的工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到合格标准为止。因返工或修复造成工期延误的，乙方应承担逾期竣工的违约责任。如乙方拒绝返工或修复，或返工、修复后仍不符合质量标准的，甲方有权另行委托第三方进行处理，所需费用由乙方承担。3.如乙方违反安全生产、文明施工、环境保护等相关规定，导致发生安全事故、环境污染等问题，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。六、争议解决如双方在本增补协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）本增补协议是