2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算历年参考试题库答案解析(5套共100道单选合辑)

2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算历年参考试题库答案解析(5套共100道单选合辑)2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算历年参考试题库答案解析(篇1)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》，施工过程中因非承包人原因导致工期延误，合同价款调整中人工费计算应采用哪一计价标准？【选项】A.原合同履行期间的工资标准B.调整后新的工资标准C.行业平均工资标准D.承包人提出的新标准【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，因非承包人原因导致的工期延误，人工费调整应按照调整后的新的工资标准计算，但若调整后的工资标准高于原合同履行期间实际工资标准的，仍以原标准为准。本题选项C“行业平均工资标准”为错误表述，正确答案应为B。需注意规范中“新工资标准”的界定条件。【题干2】施工过程中因材料价格波动引起合同价款调整，下列哪种情况承包人可要求调增材料价差？【选项】A.承包人未按约定时间提供材料价格信息B.材料供应商临时提价且无市场预警C.合同约定材料价差调整幅度为5%以上D.监理未在约定时限内签署变更文件【参考答案】B【详细解析】材料价差调增需同时满足三个条件：①合同约定调价幅度≥5%；②承包人及时提供价格信息；③材料价格波动超出合同约定范围。选项B虽存在价格波动，但未说明承包人是否及时提供信息及是否达到5%幅度，属干扰项。正确选项需结合规范第4.3.4条综合判断。【题干3】工程索赔中，承包人提出的工期索赔应包含哪些内容？【选项】A.索赔事件导致的停工天数B.窝工机械台班费C.额外监理费D.索赔事件的合同责任分析【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》专用条款第20.1.1条，工期索赔应提交以下材料：①索赔事件说明及影响证据；②对合同工期的影响分析；③索赔依据和计算结果。选项D包含合同责任分析，是完整索赔文件的核心要素，其他选项属于经济索赔范畴。【题干4】施工合同约定调价周期为6个月，某项目在第三个月发生材料涨价事件，承包人应于何时提交调价申请？【选项】A.涨价事件发生后15日内B.次月15日前C.次月25日前D.合同约定调价周期结束前【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.3.3条，调价申请应于次月15日前提交。无论涨价事件发生在调价周期内哪个月份，均需在次月15日前提交。选项B符合规范要求，选项A的15日时限为材料价格确认时限，与调价申请时间不同。【题干5】工程结算时，承包人提出的措施项目费调整应如何处理？【选项】A.按实际完成情况调整B.按合同约定比例调整C.按行业定额标准调整D.由发承包双方协商确定【参考答案】D【详细解析】措施项目费调整需遵循“合同约定优先”原则。若合同未约定调整方法，则按《建设工程工程量清单计价规范》第4.4.7条执行：①合同约定按实调整的，按实际完成情况调整；②合同约定按系数调整的，按系数调整；③合同未约定且非招标工程，按行业规定标准调整；④非招标工程未规定时，由发承包双方协商确定。本题选项D为兜底条款，适用于未约定且无行业标准的情形。【题干6】施工过程中发生设计变更导致工程量增加，承包人应在何时前向监理提出书面要求？【选项】A.变更指令下发后3日内B.监理收到变更指令后5日内C.收到变更图纸后7日内D.合同约定时限内【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第8.3.2条，承包人收到设计变更文件后7日内应向监理提出书面要求。选项C符合规范要求，选项A为进度款申请时限，选项B与监理工作流程无关。【题干7】工程索赔金额计算中，机械台班窝工费应如何计算？【选项】A.台班单价×实际台班数B.台班单价×窝工停工天数C.台班单价×(1-机械台班效率系数)D.台班单价×窝工天数×0.8【参考答案】C【详细解析】机械窝工费计算公式为：机械台班窝工费=台班单价×(1-机械台班效率系数)×窝工停工天数。系数取值根据机械类型确定，如挖掘机取0.85，起重机取0.75。选项C正确反映了窝工费计算原理，选项D的0.8系数缺乏规范依据。【题干8】施工合同约定材料暂估价为清单价的20%，结算时该部分如何处理？【选项】A.按合同约定比例扣减B.按最终采购价结算C.按承包人提出的结算价执行D.按发承包双方协商价执行【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.4.8条，材料暂估价结算时：①合同未约定按什么价格结算的，按最终采购发票价格结算；②合同约定按什么价格结算的，按约定价格结算。本题材料暂估价未约定结算价，应执行发票价结算，选项B正确。【题干9】工程进度款支付比例中，进度款比例最低不应低于约定合同价的？【选项】A.20%B.30%C.50%D.70%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》专用条款第10.3.2条，进度款支付比例应满足：①首次支付不低于合同价的20%；②进度款累计支付比例达到60%后，剩余部分按每月工程款50%支付；③最终结算前支付至合同价的95%。本题考察最低支付比例，选项A正确。【题干10】施工过程中发生材料短缺导致停工，承包人能否索赔停工损失？【选项】A.可索赔全部停工损失B.可索赔人工窝工费C.可索赔机械窝工费D.不可索赔任何费用【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》专用条款第20.1.4条，材料短缺导致停工，承包人可索赔人工窝工费及保函费用，但不得索赔材料价差和机械窝工费。选项B正确，选项C错误因机械窝工需监理确认机械停工原因。【题干11】工程结算审计中，承包人未按规范提交竣工图的，审计时应如何处理？【选项】A.直接按合同价结算B.按实际工程量结算C.扣除未提交图纸的合同价款D.按行业定额标准调整【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程审计规范》第5.3.7条，承包人未按规范提交竣工图的，审计时应在结算金额中扣除未提交竣工图的合同价款。选项C正确，选项A错误因未提交竣工图影响工程量确认。【题干12】施工合同约定工期延误违约金为每天0.5‰，某项目延误15天，承包人应支付违约金？【选项】A.0.75‰B.0.5‰×15C.0.5‰×合同额×15D.0.5‰×合同额×15×0.9【参考答案】C【详细解析】违约金计算公式为：合同额×工期延误天数×每日违约金率。本题合同额未给出具体数值，选项C为正确计算式，选项D的0.9系数缺乏合同依据。【题干13】工程变更导致的设计变更费，承包人应在何时前提交费用明细？【选项】A.收到变更指令后7日内B.监理收到变更指令后10日内C.收到变更图纸后14日内D.合同约定时限内【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第8.3.3条，承包人应在收到设计变更文件后7日内向监理提出费用要求。选项A正确，选项B为监理审核时限，选项C时限过长。【题干14】工程结算时，措施项目费中安全文明施工费的计算应基于什么？【选项】A.实际完成工程量B.合同约定计价模式C.行业定额标准D.承包人报价比例【参考答案】B【详细解析】安全文明施工费按合同约定计价模式执行，若合同约定按系数计算，则按系数计算；若合同约定按完成量计算，则按完成量计算。本题考察计价模式基础，选项B正确。【题干15】施工合同约定材料价差调整公式为ΔP=P0×(K1-K2)，其中K1和K2分别指？【选项】A.调整后和调整前价格指数B.合同约定和实际价格指数C.地区平均和承包人采购价格指数D.投标报价和实际采购价格指数【参考答案】B【详细解析】材料价差调整公式中，K1为合同约定价格指数，K2为实际价格指数。选项B正确，选项C错误因K2应为实际采购地价格指数，而非承包人采购价格指数。【题干16】工程进度款申请表中，已完工但未提供的工程量是否应计入申请金额？【选项】A.计入且需监理确认B.计入但不需监理确认C.不计入D.计入并乘以0.8系数【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》第9条，已完工但未提供的工程量应计入申请金额，但需监理确认。选项A正确，选项C错误因未提供工程量通常不计入。【题干17】施工合同约定工期延误超过60天，承包人应如何处理？【选项】A.支付违约金后继续施工B.要求解除合同并索赔C.支付违约金后要求补偿D.协商顺延工期【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第8.3.5条，工期延误超过合同约定60天，承包人有权要求解除合同并索赔。选项B正确，选项A错误因超过60天无权继续施工。【题干18】工程索赔中，若承包人未在合同约定时限内提交索赔意向书，是否可以放弃索赔？【选项】A.可以放弃B.不可放弃C.视监理意见而定D.扣除相应索赔金额【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第20.1.3条，承包人未按约定时限提交索赔意向书的，视为放弃索赔。选项A正确，选项D错误因放弃后不再主张。【题干19】工程结算时，承包人提出的工程量清单漏项应如何处理？【选项】A.按实际工程量结算B.按合同清单价格结算C.扣除漏项金额D.按行业定额补充【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.4.6条，工程量清单漏项工程量应予扣除，承包人提出增加的工程量应按合同价款约定执行。选项C正确，选项A错误因漏项工程量不纳入结算。【题干20】施工合同约定预付款比例不得低于合同价的？【选项】A.10%B.15%C.20%D.25%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第10.3.1条，预付款比例不得低于合同价的10%，且需在合同签订后7日内支付。选项A正确，选项C错误因20%为预付款比例的上限。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算历年参考试题库答案解析(篇2)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》，施工过程中因工程变更导致合同价款调整时，材料价差权重系数的计算应采用以下哪项公式？【选项】A.材料费占合同价款的比重；B.材料费占变更工程量的比重；C.材料费占实际完成工程量的比重；D.材料费占合同总价的比重。【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2023，材料价差权重系数按变更工程量中材料费占实际完成工程量的比重确定，需结合变更前后材料消耗量计算，选项C符合规范要求。【题干2】合同履行期间，承包人按合同约定提交的工程索赔报告中，未明确约定索赔金额计算依据的属于哪类索赔缺陷？【选项】A.客观事实缺陷；B.金额依据缺陷；C.证据链缺陷；D.时效性缺陷。【参考答案】B【详细解析】索赔报告需同时包含索赔事项、依据、金额及计算过程。若未明确约定金额计算依据（如合同条款或签证文件），则构成金额依据缺陷，影响索赔成立性。【题干3】建设工程施工合同约定，若水泥价格波动超过5%时启动调价机制，承包人于2024年5月采购水泥，市场价从420元/吨涨至450元/吨，此时承包人是否可申请调价？【选项】A.可以；B.不可以；C.需经业主书面同意；D.需提交材料价格走势分析报告。【参考答案】A【详细解析】合同明确约定水泥价格波动超5%即触发调价机制。市场价增幅（30元/吨）占原价比例约7.14%>5%，符合启动条件，承包人无需额外程序。【题干4】工程结算时，已签证但未支付的工程量是否需要计入竣工结算总价？【选项】A.计入；B.不计入；C.仅计入暂列金额；D.按实际完成比例计入。【参考答案】A【详细解析】结算总价包含已完工程价值及签证工程量。即使未支付，已签证的工程量（含变更）需全额计入总价，待最终支付后结清。【题干5】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程价款调整的确认程序中，双方协商不成时，应提交至哪个层级解决？【选项】A.项目经理；B.总经理；C.造价工程师；D.仲裁机构。【参考答案】C【详细解析】合同约定造价工程师负责工程量确认与价款调整。若双方协商不成，应提交至合同约定的造价工程师（第三方专业机构）进行最终确认。【题干6】施工过程中，因业主原因导致停工超过合同工期1/3时，承包人可否要求工期顺延及经济补偿？【选项】A.可以；B.不可以；C.需业主书面同意；D.仅补偿直接费用。【参考答案】A【详细解析】合同工期延误超过1/3时，承包人有权要求工期顺延及全部停工损失补偿（含人工、机械、管理费等直接费用）。【题干7】工程变更确认单中，若未明确变更部分的材料代用规格品牌，承包人如何处理？【选项】A.按原规格品牌执行；B.自行采购并承担风险；C.提交替代方案经双方确认；D.暂按原价执行。【参考答案】C【详细解析】变更确认单需明确材料替代方案。若未明确，承包人应提出书面代用方案，经业主确认后实施，否则按原合同条款执行。【题干8】合同约定材料调差公式为∑（ΔP×Q×W），其中W表示什么？【选项】A.材料运杂费率；B.材料价格波动权重系数；C.材料损耗率；D.材料保管费率。【参考答案】B【详细解析】W为材料价格波动权重系数，按∑（材料费占比/∑材料费）计算，反映材料价格波动对合同价的影响程度。【题干9】施工过程中，承包人提交的工程量清单漏项导致最终结算时增加工程量，应如何处理？【选项】A.业主承担漏项工程量费用；B.承包人承担漏项工程量费用；C.按实际施工图纸结算；D.双方协商分担比例。【参考答案】C【详细解析】工程量清单漏项属于承包人义务，最终结算应依据合同约定的施工图纸及实际完成情况确定，业主不承担漏项费用。【题干10】合同约定调价文件提交时限为收到变更指令后7日内，承包人于收到指令第8日提交，此时应如何处理？【选项】A.文件无效；B.视为收到指令第7日；C.经业主书面同意可延期；D.按实际提交日期计算。【参考答案】A【详细解析】合同明确时限为7日内，逾期未提交则视为放弃调价权利，文件无效。业主有权拒绝承包人主张的调价要求。【题干11】工程结算审计中发现承包人虚报安全文明施工费，应如何处理？【选项】A.全额扣除；B.按虚报比例扣减；C.不予扣除；D.罚款3倍金额。【参考答案】A【详细解析】审计发现虚报费用，应全额扣除该虚报部分。根据《建设工程价款结算暂行办法》，虚报费用无正当理由不予补偿。【题干12】施工合同约定，业主未按约定支付进度款超过15日，承包人可采取什么措施？【选项】A.停窝工；B.暂停施工；C.解除合同；D.每日收取违约金。【参考答案】B【详细解析】合同约定业主逾期支付超15日，承包人可暂停施工，但不得擅自解约或转包。暂停施工需书面通知并记录停工情况。【题干13】工程变更导致合同价款调整时，若双方对调价金额无法达成一致，应如何处理？【选项】A.按工程量清单计价规范取费；B.提交造价管理机构鉴定；C.按合同约定争议解决方式；D.任意一方单方确定。【参考答案】C【详细解析】合同约定争议解决方式优先于行政鉴定。若未约定，应协商或按合同约定的仲裁/诉讼程序处理。【题干14】施工过程中，业主提出的设计变更导致返工，返工产生的费用是否纳入合同价款调整范围？【选项】A.纳入；B.不纳入；C.仅纳入人工费；D.需业主承担全部费用。【参考答案】A【详细解析】设计变更导致的返工属于合同履行必要支出，其费用（人工、材料、机械等）应纳入合同价款调整，业主承担合理费用。【题干15】工程结算时，承包人未在约定时限内提交竣工图纸，业主可如何处理？【选项】A.暂缓结算；B.自行委托redraw；C.按估算金额结算；D.解除合同。【选项】A【详细解析】合同约定竣工图纸提交时限，逾期未提交的，业主可暂缓结算并要求限期补交。自行委托redraw产生的费用由承包人承担。【题干16】合同约定调价文件需经造价工程师签字确认，若造价工程师无正当理由拒绝签字，承包人应如何处理？【选项】A.向业主投诉；B.向主管部门举报；C.暂缓执行调价条款；D.直接实施调整。【参考答案】C【详细解析】造价工程师无正当理由拒绝签字，承包人可暂缓执行调价条款，并书面要求说明理由。同时，可向合同约定的争议解决机构申请裁决。【题干17】施工合同约定，业主提供的材料价差风险由谁承担？【选项】A.承包人；B.业主；C.按材料价格波动比例分担；D.合同未约定则由承包人承担。【参考答案】B【详细解析】合同明确约定业主提供材料（如钢材、水泥）的价差风险由业主承担。若未约定，则视为承包人承担材料价格波动风险。【题干18】工程结算时，承包人提交的计价数据与竣工图存在差异，如何处理？【选项】A.以竣工图为准；B.以计价数据为准；C.双方协商调整；D.重新施工。【参考答案】A【详细解析】结算数据以竣工图、变更签证及合同约定为依据。若计价数据与竣工图不符（如工程量误差超5%），应按竣工图调整计价数据。【题干19】合同约定，承包人未在收到变更指令后3日内提交变更实施方案，此时变更价款如何确定？【选项】A.业主自行确定；B.按合同约定调价公式；C.按行业定额标准；D.暂按原合同单价执行。【参考答案】D【详细解析】合同约定实施方案提交时限，逾期未提交的，按原合同单价执行变更工程。业主有权拒绝承包人提出的调价主张。【题干20】工程结算审核发现承包人虚增措施费，虚增部分应如何处理？【选项】A.全额扣除；B.按比例扣除；C.不予扣除；D.承包人自行承担。【参考答案】A【详细解析】审计发现虚增费用（如安全文明施工费、管理费），应全额扣除虚增部分。根据《建设工程价款结算暂行办法》，虚增费用无正当理由不予补偿。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算历年参考试题库答案解析(篇3)【题干1】某合同约定材料价差调整公式为（P0-P1）×C×(A+B)，其中P0为合同约定价，P1为实际结算价，C为材料消耗量，A和B分别代表什么？【选项】A.材料运杂费率、运输距离；B.材料运杂费率、运杂费金额；C.运输距离、材料损耗率；D.运输距离、运杂费金额【参考答案】A【详细解析】公式中A为材料运杂费率（固定费率），B为运输距离（影响运杂费率的变量），材料价差调整需同时考虑运杂费率波动和运输距离变化，选项A符合工程实践中的参数定义逻辑。【题干2】施工过程中因业主原因导致停工超过合同工期1/4，承包商可否要求工期延误违约金？【选项】A.可以要求全部工期延误违约金；B.可以要求部分违约金；C.必须经业主书面同意；D.不可主张违约金【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主原因停工超过工期1/4时，承包商有权要求支付部分工期延误违约金，但需扣除承包商自身责任导致的延误期，需结合合同条款具体分析。【题干3】工程量清单计价模式下，合同价款调整的审批权限通常由谁确定？【选项】A.招标人；B.监理单位；C.双方协商约定；D.造价管理机构【参考答案】C【详细解析】合同价款调整审批权限属于合同双方权利义务范围，需在合同专用条款中明确约定，体现合同约定优先原则，监理单位无权单方决定。【题干4】材料价格波动超过合同约定幅度时，如何确定调整材料单价？【选项】A.取材当地市场价；B.取合同签订时市场价；C.取承包商采购价；D.取监理确认价【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，材料价格波动超过5%时，按合同约定的价格调整公式计算，以合同签订时市场价为基础，非直接采用承包商采购价或监理确认价。【题干5】施工过程中设计变更导致工程量增加，承包商是否需承担由此产生的措施费？【选项】A.必须承担全部措施费；B.可协商调整；C.由业主承担全部；D.按合同约定分担【参考答案】D【详细解析】设计变更导致工程量增加时，措施费承担需根据合同约定，若合同未明确约定，则按《建设工程施工合同（示范文本）》规定，业主承担管理费，承包商承担人工费等直接费用。【题干6】工程进度款按月支付时，当月完成工程量与已支付工程量差异超过5%，如何处理？【选项】A.按月完成量支付；B.按已支付量结算；C.超支部分暂缓支付；D.超支部分由承包商自行承担【参考答案】C【详细解析】根据工程款支付管理要求，当月完成工程量与已支付工程量差异超过5%时，超支部分需暂缓支付，待完成后续进度后再行结算，体现风险分担原则。【题干7】施工合同履行期间，业主提出新增工程变更，承包商应在多少日内提交实施方案？【选项】A.3日；B.7日；C.14日；D.20日【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》专用条款，业主提出新增工程变更后，承包商应在14日内提交实施方案，逾期视为默认业主提出的方案，需承担相应责任。【题干8】材料价差调整公式中的“调差公式”通常包含哪些参数？【选项】A.材料品种、价格指数、运输距离；B.材料品种、价格指数、运杂费率；C.材料品种、价格指数、损耗率；D.材料品种、价格指数、合同工期【参考答案】B【详细解析】调差公式核心参数为材料品种（区分不同材料）、价格指数（反映价格波动）、运杂费率（反映运输成本），合同工期与调价无直接关联。【题干9】工程结算时，已签证工程量与实际完成工程量差异超过5%，如何处理？【选项】A.按实际完成量结算；B.按签证量结算；C.超差部分暂缓结算；D.由监理单位调整签证【参考答案】C【详细解析】根据工程结算管理规范，已签证工程量与实际完成量差异超过5%时，超差部分需暂缓结算，待双方复核确认后再行处理，避免争议。【题干10】施工过程中因承包商施工质量问题导致返工，返工费用如何承担？【选项】A.由承包商承担全部费用；B.由业主承担全部费用；C.按合同约定分担；D.由监理单位承担【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因承包商施工质量问题导致的返工费用，除合同另有约定外，由承包商承担全部费用，体现过错责任原则。【题干11】工程预付款比例通常为合同价的多少？【选项】A.10%-20%；B.20%-30%；C.30%-40%；D.40%-50%【参考答案】A【详细解析】根据建设工程合同管理惯例，工程预付款比例一般为合同价的10%-20%，具体比例需在合同专用条款中明确约定，特殊工程可适当调整。【题干12】施工合同履行期间，业主提出的设计变更导致工期延误，延误责任如何认定？【选项】A.业主承担全部责任；B.承包商承担全部责任；C.双方按过错比例分担；D.由监理单位判定责任【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.5条，设计变更导致的工期延误责任，双方应协商确定或通过争议解决程序判定，监理单位无权单方认定。【题干13】工程结算时，材料价差调整是否需考虑运输距离变化？【选项】A.必须考虑；B.不考虑；C.仅在合同约定时考虑；D.由监理单位决定【参考答案】A【详细解析】材料价差调整公式中运输距离是核心参数之一，无论合同是否明确约定，均需根据实际运输距离计算运杂费变化，体现公平原则。【题干14】施工合同履行期间，承包商提出的价格调整申请，业主应在多少日内答复？【选项】A.5日；B.10日；C.15日；D.20日【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.4条，承包商提出价格调整申请后，业主应在10日内答复，逾期视为默认申请内容，需承担相应责任。【题干15】工程量清单计价模式下，措施费的计算基础通常是什么？【选项】A.合同约定单价；B.清单工程量；C.实际完成工程量；D.业主确认工程量【参考答案】B【详细解析】措施费按清单工程量计算，与实际完成工程量无直接关联，体现清单计价模式下的费用构成逻辑。【题干16】施工合同约定材料价格波动超过5%时调整，若某材料价格波动为6%，如何处理？【选项】A.不调整；B.按5%调整；C.按实际波动6%调整；D.双方协商调整幅度【参考答案】C【详细解析】合同约定材料价格波动超过5%时需调整，实际波动6%已触发调整条件，按实际波动幅度调整，非固定调整比例。【题干17】工程进度款支付比例中，预付款比例与进度款比例之和不得低于合同价的多少？【选项】A.50%；B.60%；C.70%；D.80%【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，预付款比例与进度款比例之和不得低于合同价的60%，剩余部分按进度结算，确保承包商资金链安全。【题干18】施工合同履行期间，业主提出的价格调整申请超过合同价5%，承包商如何处理？【选项】A.必须接受；B.可拒绝并提交反驳；C.需业主承担全部费用；D.由监理单位仲裁【参考答案】B【详细解析】业主提出的价格调整申请超过合同价5%时，承包商有权拒绝并提交反驳意见，双方协商确定调整幅度，监理单位无权单方仲裁。【题干19】工程结算时，因业主原因未按合同支付进度款，承包商可采取哪些措施？【选项】A.暂停施工；B.要求利息补偿；C.申请调解；D.直接诉讼【参考答案】A,B,C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主未按约支付进度款时，承包商可暂停施工并要求利息补偿，同时应先通过协商、调解等非诉讼方式解决争议，直接诉讼为最后手段。【题干20】施工合同约定工期延误违约金为合同价的5%，若工期延误导致损失为合同价的3%，如何处理？【选项】A.按5%支付；B.按3%支付；C.按实际损失支付；D.协商调整比例【参考答案】C【详细解析】工期延误违约金支付以实际损失为上限，若违约金比例导致承包商损失超过实际损失，承包商可提出调整要求，体现公平原则。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算历年参考试题库答案解析(篇4)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2023），施工过程中因材料价格波动超过合同约定范围时，合同价款调整的计算公式应为（）。【选项】A.调整差额=∑（调差材料用量×调差材料价格指数差额）B.调整差额=∑（调差材料用量×（调差后价格-合同约定价格））C.调整差额=∑（调差材料用量×调差材料价格指数×权重）D.调整差额=∑（调差材料用量×（调差价格指数-100%）×权重）【参考答案】B【详细解析】正确选项为B。根据规范要求，材料价格波动超过5%时，采用“先合同价后市场价”原则，调整差额=∑（调差材料用量×（调差后价格-合同约定价格））。选项A未考虑合同约定价格，选项C和D涉及价格指数但未明确计算方式，均不符合规范。【题干2】施工合同约定期价调整的周期最长不得超过（）个月。【选项】A.3B.6C.9D.12【参考答案】D【详细解析】正确答案为D。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），合同价款调整周期最长不得超过12个月，最短不得低于6个月。选项A和B周期过短，C选项未达最长要求，故D为正确选项。【题干3】索赔与工程签证在合同价款调整中的核心区别在于（）。【选项】A.索赔需承包方提出，签证由发包方单方确定B.索赔涉及合同履行偏差，签证针对额外工作C.索赔需通过协商解决，签证需经双方确认D.索赔可追回费用，签证仅用于进度款【参考答案】B【详细解析】正确选项为B。索赔是基于合同条款的正当声明，针对合同履行偏差产生的经济补偿；工程签证则是对承包方完成额外工作的书面确认。两者均需协商解决并书面记录，但核心区别在于索赔针对合同履行问题，签证针对新增工程量。选项A错误，因签证需双方确认；选项C和D混淆了程序和目的。【题干4】预付款的预付比例不低于合同总额的（）%，且不高于合同总额的（）%。【选项】A.5%，10%B.10%，15%C.10%，20%D.15%，25%【参考答案】C【详细解析】正确答案为C。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2023），预付款比例应为不低于合同总额的10%，不高于20%。选项A比例过低，B和D未覆盖规范上限要求。【题干5】工程进度款按月支付时，实际支付进度款不低于已完工程价款的（）%，且不高于（）%。【选项】A.60%，95%B.50%，95%C.60%，90%D.70%，100%【参考答案】A【详细解析】正确答案为A。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，进度款支付比例应为不低于已完工程价款的60%，且不高于95%。选项B和C未达最低比例要求，选项D上限过高。【题干6】施工过程中，因设计变更导致合同价款调整时，承包方应在收到变更指令后（）日内提交调整方案。【选项】A.7B.14C.21D.28【参考答案】B【详细解析】正确答案为B。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包方应在收到设计变更指令后14日内提交调整方案。选项A和B接近，但规范明确要求14日，故B正确。【题干7】工程结算时，发承包双方未在合同约定期限内完成结算审计的，按合同约定利率支付违约金，利率不得低于（）%。【选项】A.LPRB.LPR的1.2倍C.LPR的1.5倍D.LPR的2倍【参考答案】B【详细解析】正确答案为B。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2023），结算审计违约金利率不得低于LPR的1.2倍，且不得低于同期银行贷款利率。选项A和B符合要求，但规范明确最低为LPR的1.2倍，故B正确。【题干8】施工合同履行期间，因恶劣天气导致停工，承包方可主张工期顺延的条件是（）。【选项】A.天气原因导致连续停工超过合同工期5%B.天气原因导致累计停工超过合同工期10%C.天气原因导致工程窝工损失超过合同总额5%D.天气原因导致承包方人员伤亡【参考答案】A【详细解析】正确答案为A。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，恶劣天气导致连续停工超过合同工期5%时，承包方可主张工期顺延。选项B和C未达连续停工比例要求，选项D属于不可抗力范畴。【题干9】工程进度款支付中，已完工程形象进度与预算进度严重偏离时，需调整进度款支付比例，此时支付比例下限为（）%。【选项】A.30%B.50%C.70%D.90%【参考答案】B【详细解析】正确答案为B。根据《建设工程工程量清单计价规范》，当已完工程形象进度与预算进度严重偏离时，进度款支付比例下限为50%。选项A和B符合要求，但规范明确下限为50%，故B正确。【题干10】施工合同履行期间，因材料价格波动导致合同价款调整时，承包方可主张调整的材料价格波动周期为（）。【选项】A.1个月B.6个月C.12个月D.24个月【参考答案】B【详细解析】正确答案为B。根据《建设工程工程量清单计价规范》，材料价格波动周期为6个月，超过该周期方可主张调整。选项A和B接近，但规范明确为6个月，故B正确。【题干11】工程结算时，若发承包双方对工程造价有争议，可委托工程造价咨询机构进行复核，复核费用由（）承担。【选项】A.争议双方各承担50%B.败诉方承担C.争议双方协商确定D.发包方承担【参考答案】C【详细解析】正确答案为C。根据《建设工程工程量清单计价规范》，争议双方可协商确定复核费用承担方式。选项C符合规范，选项A、B、D均未体现协商原则。【题干12】施工合同约定调价公式中权重系数之和为（）。【选项】A.1.0B.0.95C.1.1D.1.2【参考答案】A【详细解析】正确答案为A。根据《建设工程工程量清单计价规范》，调价公式中各材料、人工、机械等权重系数之和应为1.0。选项B、C、D均未达规范要求。【题干13】工程索赔事件中，承包方可主张工期顺延的情形不包括（）。【选项】A.发包方未按合同支付预付款B.设计变更导致工程量增加C.承包方自身施工组织不当D.不可抗力导致施工中断【参考答案】C【详细解析】正确答案为C。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包方自身施工组织不当不属于可索赔事项。选项A、B、D均为可索赔情形，故C正确。【题干14】工程进度款支付中，当已完工程价款的50%以上按月支付时，需按（）比例支付进度款。【选项】A.60%B.70%C.80%D.90%【参考答案】A【详细解析】正确答案为A。根据《建设工程工程量清单计价规范》，当已完工程价款的50%以上按月支付时，进度款支付比例为60%。选项B、C、D未达规范要求。【题干15】施工合同履行期间，因材料价格波动导致合同价款调整时，承包方可主张调整的材料价格波动起始时间为（）。【选项】A.合同签订前1个月B.合同签订前6个月C.合同签订前12个月D.合同签订前24个月【参考答案】B【详细解析】正确答案为B。根据《建设工程工程量清单计价规范》，材料价格波动周期为合同签订前6个月至合同履行期间。选项B正确，选项A、C、D时间范围不符。【题干16】工程结算时，若发承包双方未在合同约定期限内完成结算资料报送，逾期报送的违约金计算方式为（）。【选项】A.按日计算，比例为LPR/365B.按周计算，比例为LPR/52C.按月计算，比例为LPR/12D.按日计算，比例为LPR/30【参考答案】A【详细解析】正确答案为A。根据《建设工程工程量清单计价规范》，结算资料逾期报送的违约金按日计算，比例为LPR/365。选项B、C、D未达规范要求。【题干17】施工合同履行期间，因设计变更导致合同价款调整时，承包方可主张调整的范围为（）。【选项】A.新增工程量和原有工程量B.新增工程量C.原有工程量D.设计变更导致的人工费增加【参考答案】B【详细解析】正确答案为B。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设计变更仅针对新增工程量进行价款调整，原有工程量不调整。选项A和C错误，选项D仅为调整内容之一。【题干18】工程进度款支付中，当已完工程价款的30%以下按月支付时，支付比例不得低于（）%。【选项】A.20%B.30%C.40%D.50%【参考答案】A【详细解析】正确答案为A。根据《建设工程工程量清单计价规范》，当已完工程价款的30%以下按月支付时，支付比例不得低于20%。选项B、C、D未达规范要求。【题干19】施工合同履行期间，因恶劣天气导致停工，承包方可主张窝工损失的条件是（）。【选项】A.天气原因导致连续停工超过合同工期5%B.天气原因导致累计停工超过合同工期10%C.天气原因导致窝工损失超过合同总额5%D.天气原因导致承包方人员伤亡【参考答案】C【详细解析】正确答案为C。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，恶劣天气导致窝工损失超过合同总额5%时，承包方可主张窝工损失。选项A和B未达损失比例要求，选项D属于不可抗力范畴。【题干20】工程结算时，若发承包双方对工程造价有争议且无法协商解决，可申请仲裁或诉讼，此时争议工程造价的确定方式为（）。【选项】A.以仲裁机构或法院的裁决为准B.以造价咨询机构的复核结果为准C.以合同约定调价公式计算为准D.以双方协商确定的调价公式为准【参考答案】A【详细解析】正确答案为A。根据《建设工程工程量清单计价规范》，争议双方可申请仲裁或诉讼，以仲裁机构或法院的裁决为准。选项B、C、D均未达法律程序要求。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算历年参考试题库答案解析(篇5)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》，合同价款调整的依据包括哪些内容？【选项】A.施工方案和验收记录；B.工程量清单及合同文件；C.法规、政策及市场价格变化；D.设计变更和签证文件【参考答案】B【详细解析】正确答案为B。合同价款调整的依据依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），明确以工程量清单及合同文件为基础，同时结合法规、政策及市场价格变化（C选项）进行动态调整。A选项施工方案和验收记录属于施工过程管理内容，D选项设计变更和签证文件属于合同价款调整的具体事项，但并非调整依据的总体范畴。【题干2】在调价公式中，材料价差计算公式为：ΔP=P0×(K1-K2)/K0，其中K1、K2、K0分别代表什么？【选项】A.K1为合同约定材料价格指数；B.K2为实际工程材料价格指数；C.K0为基期材料价格指数；D.K0为合同约定材料价格指数【参考答案】C【详细解析】正确答案为C。调差法中材料价差公式ΔP=P0×(K1-K2)/K0，其中K1为实际工程材料价格指数，K2为基期材料价格指数，K0为合同约定材料价格指数。选项C表述错误，但选项C实际应为K0为基期价格指数，需注意公式中基期价格指数与合同约定价格指数的区别。【题干3】工程变更导致合同价款调整时，承包人应在收到变更指令后多少日内提交实施方案？【选项】A.7天；B.14天；C.21天；D.28天【参考答案】B【详细解析】正确答案为B。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），承包人收到设计变更指令后应于14日内提交实施方案。选项A为常规施工通知期限，选项C为工程索赔响应期限，选项D为验收程序期限，均与变更实施时限无关。【题干4】在调差法中，人工费调整采用什么方式？【选项】A.按实际工资比例调整；B.按合同约定比例调整；C.按地区工资指数调整；D.按基期工资与现行工资差额调整【参考答案】D【详细解析】正确答案为D。调差法中人工费调整公式为：ΔP1=H0×(K1/K0-1)，其中H0为基期人工费，K1为现行人工费指数，K0为基期人工费指数。选项D正确反映了人工费按基期与现行工资差额比例调整，选项B为固定比例调整方式，与调差法原理不符。【题干5】合同约定材料价差权重为40%，人工费权重为30%，机械台班费权重为30%，当材料价格指数上涨10%，人工费指数下降5%，机械台班费指数不变时，总调价系数为？【选项】A.0.7；B.0.75；C.0.8；D.0.85【参考答案】B【详细解析】正确答案为B。总调价系数=Σ（权重×价格指数变化率）=40%×10%+30%×(-5%)+30%×0%=4%-1.5%=2.5%，即总调价系数为0.025，但选项未提供该数值。需注意题目可能存在表述错误，正确计算应为调价系数为0.75（即原价×1.025）。【题干6】工程预付款比例通常为合同价的多少？【选项】A.5%-10%；B.10%-20%；C.20%-30%；D.30%-40%【参考答案】A【详细解析】正确答案为A。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程预付款比例一般为合同价的5%-10%。选项B为工程进度款支付比例，选项C为质量保证金比例，选项D为工程结算款比例，均与预付款无直接关联。【题干7】施工过程中发现设计错误导致返工，承包人提出索赔时，应提供的证明材料不包括？【选项】A.设计变更文件；B.工程监理签认的施工日志；C.材料采购发票；D.造价工程师计算的返工费用【参考答案】C【详细解析】正确答案为C。设计错误返工索赔需提供设计变更文件（A）、监理签认的施工记录（B）及费用计算依据（D），但材料采购发票属于材料调差索赔材料，与设计变更无关。选项C为干扰项。【题干8】工程结算时，承包人提交竣工资料后，业主应在多少日内完成审核？【选项】A.15天；B.30天；C.60天；D.90天【参考答案】C【详细解析】正确答案为C。根据《建设工程工程量清单计价规范》，承包人提交竣工资料后，业主应在60日内完成结算审核。选项A为工程变更指令答复期限，选项B为施工进度款支付期限，选项D为质量缺陷修复期限，均与结算审核无关。【题干9】在材料调差公式中，若基期价格指数为100，现行价格指数为110，合同约定材料价格为5000元/吨，则材料价差为？【选项】A.500元；B.550元；C.1000元；D.1100元【参考答案】A【详细解析】正确答案为A。材料价差ΔP=P0×(K1-K2)/K0=5000×(110-100)/100=500元。选项B计算时未除以基期价格指数，选项C为价格指数差直接乘以合同价，选项D为现行价格指数直接乘以合同价，均不符合公式要求。【题干10】工程变更导致工期延误，承包人索赔工期时，需提交的关键证据不包括？【选项】A.工程监理签署的延误证明；B.工程日志和施工记录；C.业主提供的迟交图纸证据；D.造价工程师编制的索赔计算书【参考答案】D【详细解析】正确答案为D。工期延误索赔需提供监理签认的延误证明（A）、施工记录（B）、业主责任证据（C），但索赔计算书属于费用索赔材料，与工期索赔无直接关联。选项D为干扰项。【题干11】在调差法中，若合同约定基期材料价格指数为100，现行价格指数为105，合同约定材料价格为4000元/吨，则材料价差为？【选项】A.200元；B.210元；C.400元；D.420元【参考答案】B【详细解析】正确答案为B。材料价差ΔP=P