空调安装工程合同

空调安装工程合同甲方（委托方）：______________________统一社会信用代码：______________________法定代表人：______________________住所：______________________联系电话：______________________项目负责人：______________________乙方（受托方）：______________________统一社会信用代码：______________________法定代表人：______________________住所：______________________联系电话：______________________资质等级：（机电工程施工总承包____级/通风与空调工程专业承包____级）项目经理：（注册建造师证号：______________________）依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）及相关法律法规，甲方就[项目名称]空调安装工程委托乙方施工，乙方具备相应施工资质与能力。双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，签订本合同。一、工程概况基本信息：工程名称：______________________空调安装工程工程地点：______________________工程性质：[新建/改造/扩建]空调类型：[中央空调/分体式空调/多联机空调/风管机空调]建设规模：安装空调____台（套），总制冷量____kW，总制热量____kW，涉及[楼层/区域]：______________________施工范围：空调设备采购（品牌、型号见附件一《设备清单》）：包含室内机、室外机、压缩机、风机盘管等组件空调管路系统安装：冷媒管、冷凝水管、风管（如适用）的敷设，管道保温及防护处理电气系统安装：空调专用配电箱安装，电源线、控制线敷设，电气连接及调试通风系统安装：送回风口安装，新风系统管道及设备安装（如适用）设备安装：室内外机就位、固定，减震措施安装，设备与管路连接调试与检测：系统抽真空、冷媒充注，单机试运转及系统联动调试，性能参数检测其他：协助甲方办理相关验收手续，配合整体工程竣工验收（详见附件二《施工范围清单》）不含范围：甲方自行采购的[特殊定制设备、空调支架等]室外机基础土建工程（除非合同另有约定）超出合同约定的设备扩容及设计变更导致的额外施工供电部门收取的增容费、电费等（除非合同另有约定）二、合同工期总工期：共计____日历天，自____年____月____日至____年____月____日。关键节点：节点1：____年____月____日前完成设备及材料采购并运抵现场节点2：____年____月____日前完成管路预埋及隐蔽工程验收节点3：____年____月____日前完成室内外机安装及管路连接节点4：____年____月____日前完成电气系统安装及测试节点5：____年____月____日前完成系统调试及自检合格节点6：____年____月____日前完成竣工验收并交付使用工期调整：因甲方原因（如场地交付延迟、设计变更、付款逾期等）导致工期延误的，乙方书面通知甲方后工期顺延，甲方按____元/工日补偿乙方窝工损失。因乙方原因延误工期的，每逾期一日按合同总价的____‰支付违约金，逾期超过____日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付款项，承担因此给甲方造成的损失。遇不可抗力（如自然灾害、政府行政命令等）或设备供应延迟（非乙方原因）影响施工的，工期可顺延，乙方需在事件发生后____小时内书面通知甲方，并在事件结束后____日内提供相关证明文件。三、质量标准与验收材料及设备质量标准：空调设备：符合《房间空气调节器》（GB/T7725-2022）、《商用或工业用及类似用途的热泵热水机》（GB/T21362-2021）等相关标准，具备产品合格证、性能检测报告，能效等级不低于____级。管路材料：冷媒管采用[紫铜管/无缝钢管]，符合相关材质标准，壁厚偏差控制在____%以内；保温材料采用[橡塑保温棉/聚氨酯保温管]，导热系数≤____W/(m・K)，防火等级达到____级。电气元件：空调专用配电箱、电缆等符合电气安全标准，具有CCC认证标志，载流量满足设备运行要求。施工质量标准：管路安装：冷媒管弯管半径≥____mm，管道坡度符合设计要求（冷凝水管坡度≥____%）管路连接严密，无泄漏，压力试验稳压____小时无压降保温层敷设牢固、无间隙，外表平整，接缝密封严密电气安装：电气线路绝缘电阻≥____MΩ，接地电阻≤____Ω配电箱安装牢固，回路标识清晰，开关动作可靠设备安装：室外机水平偏差≤____mm/m，室内机水平偏差≤____mm/m设备运行平稳，噪音≤____dB(A)，无异常振动、异味验收程序：材料及设备验收：设备及材料进场前____小时通知甲方，查验产品合格证、检测报告，抽样进行性能测试（如管道耐压测试、电气元件绝缘测试等），验收合格方可使用。隐蔽工程验收：管路预埋、管线敷设等隐蔽工程完成后，乙方自检合格报甲方验收，验收合格签字后方可隐蔽，未经隐蔽验收擅自隐蔽的，甲方有权要求重新检验，费用及延误工期由乙方承担。分项工程验收：每个分项工程（如管路安装、电气安装、设备就位等）完成后，乙方提交验收申请，甲方在____日内组织验收，验收合格进入下一分项施工。竣工验收：全部工程完成并经乙方自检合格后，乙方提交竣工验收申请及竣工资料（含竣工图、调试报告、设备清单等），甲方在收到申请后____日内组织验收，邀请[监理单位/第三方检测机构]参与，验收合格签署竣工验收报告；不合格乙方在____日内整改，重新申请验收，二次验收仍不合格的，甲方有权扣除合同总价的____%作为违约金。四、合同价款及支付合同价款：本工程采用[固定单价/固定总价]计价，合同总价暂定为人民币____元（大写：____________________），具体组成如下：施工项目单位单价（元）数量合价（元）包含内容空调设备费台/套____________设备采购、运输、装卸管路系统安装费米____________管材、保温、人工电气安装费项____1____配电箱、电缆、人工设备安装费台/套____________就位、固定、连接调试费项____1____系统调试、检测管理费及利润________税金________增值税____%最终结算价按实际完成合格工程量×约定单价计算（设计变更按附件三《变更计价清单》执行）。支付方式：预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付合同总价的____%作为预付款，即____元，乙方提交等额预付款保函。进度款：设备及材料进场验收合格后，支付至合同总价的____%隐蔽工程验收合格后，支付至合同总价的____%设备安装完成后，支付至合同总价的____%竣工结算款：竣工验收合格后____日内办理结算，支付至结算总价的____%质保金：结算总价的____%作为质保金，质保期满后____日内无息返还五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务权利：监督工程质量、进度和安全，对不合格项要求乙方整改。参与各阶段验收，审核施工方案、进度计划和结算资料。对乙方违规操作有权要求停工整改。义务：开工前____日向乙方提供施工场地，确保具备施工条件，提供水、电接口（水电费由[甲方/乙方]承担）。开工前____日提供施工图纸____套及相关技术资料，协助办理审批手续。按合同约定支付工程款，逾期付款按日利率____‰支付违约金。协调乙方与其他施工单位的交叉作业。（二）乙方权利与义务权利：按合同约定收取工程款。要求甲方提供必要施工条件和技术资料。对甲方不合理指令提出书面异议。义务：开工前____日内编制施工方案（含施工组织设计、安全措施）报甲方审批。采购符合质量标准的设备及材料，进场前报甲方验收。配备持证上岗的施工人员，特种作业人员持证上岗，落实安全防护措施。严格按图纸和规范施工，做好施工记录，接受甲方及监理监督。做好成品保护，避免损坏已完成工程，造成损坏负责修复或赔偿。施工产生的废弃物及时清理，做到工完场清。竣工验收合格后提交竣工资料____套，协助办理备案手续。质保期内提供免费维修服务，接到通知后____小时响应，____日内到场维修。六、材料供应与管理材料供应：乙方负责采购合同约定的设备及材料，采购前提供样品及供应商资质，经甲方确认后方可采购。甲方指定供应的设备及材料，提前____日运至现场，乙方负责验收保管，质量问题及时通知甲方处理，损耗率控制在____%以内。材料管理：乙方对进场设备及材料分类存放，做好防潮、防晒、防火、防盗措施。建立材料出入库台账，记录使用情况，对有保质期要求的材料合理安排使用顺序。七、质量保修质保期：自竣工验收合格之日起____年，其中设备质保期____年，安装工程质保期____年。保修责任：质保期内，因施工质量或设备质量问题导致故障，乙方免费维修更换，确保设备正常运行。因甲方使用不当或不可抗力导致的故障，乙方提供维修服务，甲方承担维修费用。质保期满后，乙方提供终身技术支持，维修服务按优惠价收费。八、违约责任乙方使用不合格设备及材料的，无偿更换并按该批次价款____倍支付违约金，承担由此导致的损失。乙方施工质量不合格的，无偿返修，逾期返修按____元/日支付违约金；仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方返还已付款并按合同总价____%支付违约金。甲方未按时提供施工条件或支付工程款的，承担乙方窝工损失，工期顺延；逾期付款超____日，乙方有权暂停施工。任何一方擅自解除合同的，支付合同总价____%的违约金，赔偿对方全部损失。九、争议解决双方发生争议，协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。十、其他本合同附件与本合同具有同等法律效力，附件内容与合同正文不一致的，以合同正文为准。本合同一式____份，甲乙