2025建筑工地广告牌施工合同范本

2025建筑工地广告牌施工合同范本合同编号：签订地点：签订日期：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方需要在建筑工地内设置广告牌，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就广告牌施工相关事宜达成如下合同：第一条总则本合同为广告牌施工合同，乙方负责广告牌的设计、制作、安装及相关工作。甲方负责提供施工场地及相关协助。双方应严格履行合同约定的权利和义务，确保工程顺利进行。第二条工程概况项目名称：工程地点：广告牌形式：广告牌尺寸：广告牌数量：第三条工程承包范围乙方负责广告牌的测绘、设计、制作、安装及相关附属工作，包括但不限于材料采购、施工、调试、验收等。甲方负责提供施工场地、电力供应及必要的协助。第四条合同工期开工日期：竣工日期：总工期：个日历天如遇不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确定新的工期。第五条质量标准广告牌的设计和施工必须符合国家及地方相关法律法规、技术标准及安全规范。广告牌材料应选用优质材料，符合环保要求。广告牌结构应牢固稳定，抗风、抗震性能符合相关要求。工程验收标准以双方确认的设计图纸及施工方案为准。第六条合同价款合同总金额为人民币元（大写：元）。付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同价款的%作为预付款，计人民币元。（2）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的%作为进度款，计人民币元。（3）余款人民币元于质保期满后一次性支付。甲方应按约定时间支付款项，逾期支付的，乙方有权停工，并要求甲方赔偿造成的损失。第七条付款方式甲方应按约定时间支付款项，并提供转账凭证。乙方收取款项后，应向甲方提供合法的发票。如因甲方原因导致付款延迟，乙方有权顺延工期。第八条双方权利与义务甲方的权利与义务：负责提供施工场地及相关协助，确保乙方施工顺利进行。按时支付合同约定的款项。对乙方的设计方案进行确认，如有异议应在合理时间内提出，并及时与乙方沟通解决。负责协调施工现场的其他施工单位，避免因协调不力影响乙方施工。乙方的权利与义务：按照合同约定的时间、质量标准完成广告牌的设计、制作、安装及相关工作。负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。负责广告牌的维护及保修，保修期为个月。有权要求甲方按照合同约定支付款项，如甲方未按时支付，乙方有权停工或要求甲方赔偿损失。第九条安全施工责任乙方应严格按照国家及地方有关安全生产的法律法规进行施工，确保施工安全。乙方应购买相关保险，包括但不限于施工人员意外伤害保险及第三者责任险。如因乙方施工原因导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任。如因甲方原因导致施工中断或安全隐患，甲方应承担相应责任。第十条工程验收与保修工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。验收标准为合同约定的设计图纸及质量标准。验收合格后，双方签署《工程验收报告》。工程保修期为个月，保修期内因施工质量导致的广告牌损坏，乙方应免费修复。第十一条违约责任如甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应按未付金额的%向乙方支付违约金。如乙方未按合同约定工期完成施工，每逾期一日，应按合同总价款的%向甲方支付违约金。任何一方因违约造对方损失的，应赔偿实际损失。如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决，任何一方不承担违约责任。第十二条合同的变更与解除经双方协商一致，可以对本合同进行变更或解除。如需变更，双方应签订书面补充协议。如因一方严重违约导致合同无法履行，对方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。第十三条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十四条附则本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定