2025年建筑工程类考试-监理工程师-合同管理历年参考题库含答案解析(5卷100题合集单选)

2025年建筑工程类考试-监理工程师-合同管理历年参考题库含答案解析(5卷100题合集单选)2025年建筑工程类考试-监理工程师-合同管理历年参考题库含答案解析(篇1)【题干1】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同类型中固定总价合同适用于哪些工程？【选项】A.工期不超过1年的项目B.工程规模较小且技术难度低的工程C.设计图纸明确且变更可能性小的工程D.采用FIDIC条款的国际工程【参考答案】C【详细解析】固定总价合同适用于设计图纸明确、工程量计算准确且变更可能性较小的项目。选项A和B属于单价合同适用条件，D涉及国际工程合同范本，均不符合固定总价合同的核心特征。【题干2】施工方提出设计变更导致合同总价增加50万元，监理工程师应如何处理？【选项】A.直接批准并要求施工方承担全部增支B.组织设计、施工、业主三方论证变更必要性C.仅同意变更内容但要求业主承担费用D.暂缓执行变更并报上级主管部门审批【参考答案】B【详细解析】合同变更需遵循程序性原则，监理工程师应组织设计、施工、业主方对变更必要性、影响范围进行联合论证。选项A违反程序要求，选项C混淆责任主体，选项D属于越权决策。【题干3】合同履行中，承包方因业主延迟支付进度款导致停工，应如何主张权利？【选项】A.直接解除整个合同并索赔损失B.向法院提起付款请求权诉讼C.发出书面停工通知并保留索赔证据D.申请仲裁并要求双倍违约金【参考答案】C【详细解析】承包方需先履行通知义务（《民法典》第786条），书面告知业主停工事实及索赔意向，同时保留签证、聊天记录等证据。选项A属于重大违约行为，选项B程序前置错误，选项D违约金计算无依据。【题干4】工程监理日志记录的原始凭证，在归档时应满足哪些要求？【选项】A.按月装订成册并加盖监理单位公章B.由施工方和监理方双签确认后扫描存档C.仅包含总监理工程师签字的电子版D.与施工日志同步归档且不得拆页【参考答案】D【详细解析】监理日志需与施工日志同步归档，保持内容完整性。选项A装订方式错误，选项B签章流程不符合《建设工程监理规范》；选项C缺失施工方确认环节。【题干5】合同纠纷仲裁的管辖协议应如何约定？【选项】A.争议发生地与被告所在地均为仲裁地B.仲裁委员会可由争议双方协商选定C.必须约定中国国际贸易仲裁委员会D.仲裁裁决书具有最终法律效力【参考答案】B【详细解析】根据《仲裁法》第16条，仲裁协议应明确仲裁委员会，但允许协商选定（如选项B）。选项A违反仲裁地一致性原则，选项C限定特定机构不符合当事人意思自治，选项D混淆仲裁与诉讼效力。【题干6】工程质保期内，承包方未修复隐蔽工程缺陷导致返工，业主应承担什么责任？【选项】A.承担返工全部费用并支付违约金B.仅承担返工人工费但不支付材料费C.不承担任何责任由承包方自行处理D.承担材料费但不支付监理费【参考答案】C【详细解析】质保期责任明确约定为承包方质量保修责任（《民法典》第802条），业主仅需配合验收，不承担修复责任。选项A、B、D均错误。【题干7】合同备案制度中，监理单位需向住建部门提交哪些文件？【选项】A.监理规划、监理实施细则、监理日志B.监理合同、监理工程师证书复印件C.监理月报、监理例会纪要、验收报告D.监理人员花名册、工程变更单、验收记录【参考答案】A【详细解析】备案材料包括监理规划（编制依据）、监理实施细则（技术标准）、监理日志（过程记录）。选项B缺少核心技术文件，选项C属于过程性材料，选项D包含非备案要件。【题干8】工程款支付条件中，预付款比例最高不得超过合同总额的多少？【选项】A.30%B.25%C.20%D.15%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》专用条款，预付款比例一般为合同总额的10%-30%。选项B、C、D均不符合上限规定。【题干9】施工方将主体结构工程分包给不具备资质的单位，监理单位应如何处置？【选项】A.立即报停并要求清退分包单位B.书面通知施工方整改并暂扣质量保证金C.直接签署分包单位资质文件D.向住建部门举报并暂停监理工作【参考答案】B【详细解析】监理发现违法分包应书面通知并暂扣质量保证金（《建设工程质量管理条例》第62条）。选项A程序错误，选项C违反监理独立性原则，选项D超出监理职责范围。【题干10】合同争议仲裁中，被申请人提交书面答辩状的最长期限是？【选项】A.15日内B.30日内C.45日内D.60日内【参考答案】B【详细解析】根据《仲裁法》第33条，被申请人应在收到仲裁申请书副本后30日内提交答辩状。选项A、C、D均不符合法定期限。【题干11】工程变更指令发出后，监理工程师应在多少日内完成审核并书面答复？【选项】A.5日B.7日C.10日D.15日【参考答案】C【详细解析】《建设工程监理规范》第4.3.3条规定，监理单位应在收到变更指令后10日内完成审核并答复。选项A、B、D均不符合时限要求。【题干12】合同违约金约定超过法定上限，应如何处理？【选项】A.按约定违约金执行B.按实际损失的双倍计算C.按实际损失的30%执行D.按LPR四倍计算【参考答案】D【详细解析】根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，违约金上限为LPR四倍（含司法保护）。选项A违反上限原则，选项B、C无法律依据。【题干13】工程验收程序中，监理单位应在多少日内签署质量评估报告？【选项】A.验收后3日B.验收后5日C.验收后7日D.验收后10日【参考答案】B【详细解析】《建设工程监理规范》第10.2.4条规定，监理单位应在验收后5日内完成质量评估报告。选项A、C、D均不符合时限要求。【题干14】合同解除条件中，承包方同时满足哪些情形可单方解除合同？【选项】A.业主超过60日未支付工程款B.承包方将工程转包且未经批准C.设计单位错误导致重大损失D.不可抗力造成合同无法履行【参考答案】B【详细解析】承包方单方解除权仅限转包、违法分包（《民法典》第794条）。选项A需满足90日未支付条件，选项C需业主过错，选项D需双方协商。【题干15】工程款支付条件中，质保金比例不得低于合同总额的多少？【选项】A.3%B.5%C.7%D.10%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，质保金比例一般为3%-5%。选项B、C、D均不符合下限规定。【题干16】合同履行中，承包方提出变更导致工期延误，监理工程师应如何确认延误责任？【选项】A.直接认定承包方全责B.组织业主、设计方共同分析延误原因C.仅依据监理日志判定责任D.要求承包方提交工期延长申请【参考答案】B【详细解析】变更引起的工期延误需多方论证（《建设工程监理规范》第4.3.5条）。选项A、C、D均未履行程序要求。【题干17】工程款支付申请中，承包方需提交哪些核心文件？【选项】A.进度款支付申请表、监理签认的计量清单B.工程变更单、材料采购发票C.质保金扣除通知、验收报告D.安全文明施工承诺书、人员花名册【参考答案】A【详细解析】支付申请核心要件为监理签认的计量清单（《建设工程施工合同（示范文本）》专用条款）。选项B、C、D属于辅助证明材料。【题干18】合同争议诉讼中，管辖法院的确定原则是什么？【选项】A.争议发生地与被告所在地法院B.仲裁协议约定地与合同签订地法院C.诉讼标的物所在地与被告所在地法院D.当事人协议约定法院或被告所在地法院【参考答案】D【详细解析】根据《民事诉讼法》第24条，协议管辖可约定被告所在地法院。选项A、B、C均不符合协议管辖要件。【题干19】工程变更指令中，监理工程师需明确哪些内容？【选项】A.变更理由、范围、费用计算方式B.新技术参数、施工方案、验收标准C.业主确认意见、承包方承诺、风险分担D.监理审批意见、法律依据、备案要求【参考答案】A【详细解析】变更指令核心要素为理由、范围、费用计算（《建设工程监理规范》第4.3.2条）。选项B、C、D属于补充说明内容。【题干20】合同终止情形中，承包方同时满足哪些条件可提前终止合同？【选项】A.业主明确表示不再履行合同B.工程款拖欠超过90日且未提供担保C.不可抗力导致合同无法履行D.监理单位与承包方达成解除协议【参考答案】B【详细解析】承包方单方解除权仅限业主拖欠工程款90日且未提供担保（《民法典》第794条）。选项A需双方协商，选项C需双方确认，选项D属于协商解除。2025年建筑工程类考试-监理工程师-合同管理历年参考题库含答案解析(篇2)【题干1】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），施工方提出的设计变更需经监理工程师确认后由业主签字同意，监理工程师应在收到书面变更请求后多少日内予以答复？【选项】A.7日B.14日C.21日D.28日【参考答案】D【详细解析】根据合同示范文本规定，监理工程师收到设计变更请求后应在28日内答复。若逾期未答复视为默认同意，但此条款未明确适用于所有变更类型，需结合具体合同条款判断。【题干2】FIDIC红皮书合同中，承包商因业主原因导致工期延误，业主应承担的违约责任不包括以下哪项？【选项】A.逾期违约金B.现场清理费用C.工程保险费用D.人工窝工费【参考答案】C【详细解析】FIDIC合同规定业主需补偿承包商因非承包商过错导致的直接经济损失，包括人工窝工费和机械闲置费，但工程保险费用通常由承包商自行承担。【题干3】工程量清单计价模式下，招标控制价超过批准的概算金额时，承包商应如何处理？【选项】A.自动无效B.经业主申请可调整C.需重新审批D.双方协商确定【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），当招标控制价超过概算时，承包商可向业主提出调整申请，经造价管理机构审核后实施，非经审批不得直接调整。【题干4】施工合同约定工程竣工验收后15日内完成竣工备案，若承包商未在约定时间内完成，业主可按日计收多少比例的违约金？【选项】A.0.05%B.0.1%C.0.5%D.1%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程质量管理条例》，未按约定时限备案的，可处5‰/日的罚款，但合同中约定的违约金比例不得突破法定上限。【题干5】合同争议仲裁程序中，仲裁委员会的组成方式由双方约定，若约定不明确时，应如何确定仲裁员人数？【选项】A.3名仲裁员B.5名仲裁员C.1名独任仲裁员D.双方各指定1名【参考答案】A【详细解析】根据《仲裁法》，仲裁庭由3名仲裁员组成，若约定不明确且双方无法达成一致，应适用默认规则采用3人仲裁庭。【题干6】施工合同中约定工程款按进度款支付比例为80%，但实际工程进度滞后导致业主未按约定支付，承包商可主张的违约责任不包括？【选项】A.按实际进度支付B.加收滞纳金C.质量保证金扣减D.解除合同【参考答案】C【详细解析】质量保证金扣减需在工程验收合格后依据合同条款主张，与进度款支付违约无直接关联。【题干7】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主将材料供应责任转移给承包商后，材料价差风险由谁承担？【选项】A.业主承担B.承包商承担C.按比例分担D.双方协商【参考答案】B【详细解析】合同约定材料供应责任转移后，材料价格波动风险随之转移至承包商，但合同另有约定除外。【题干8】施工合同约定工期延误违约金为合同金额的0.05%/日，若承包商延误工期60日，计算违约金时应如何处理？【选项】A.按累计计算B.按最高限额计算C.按实际损失计算D.仅计算前30日【参考答案】B【详细解析】根据《民法典》第585条，违约金超过损失30%的，法院可调整。但合同约定0.05%/日若未超过损失30%，应按累计计算。【题干9】工程变更指令由监理工程师发出后，承包商应在收到指令后多少日内提出变更实施方案？【选项】A.5日B.7日C.14日D.21日【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），承包商应在收到变更指令后7日内提交实施方案，逾期视为默认要求。【题干10】FIDIC合同中，承包商提出的价格调整申请需附有详细证明材料，监理工程师应在多少日内完成审核并答复？【选项】A.14日B.21日C.28日D.35日【参考答案】C【详细解析】FIDIC合同规定，监理工程师应在28日内完成价格调整申请审核，逾期视为同意。【题干11】施工合同约定质量保证金保留期为1年，若业主在保留期满后未返还，承包商可采取的法律措施不包括？【选项】A.诉讼B.仲裁C.申请财产保全D.协商解决【参考答案】C【详细解析】质量保证金返还争议属于合同纠纷，财产保全需经法院或仲裁机构裁定，非承包商单方可申请。【题干12】工程款支付条件中，预付款比例通常为合同金额的多少？【选项】A.10%-20%B.20%-30%C.30%-40%D.40%-50%【参考答案】A【详细解析】根据行业惯例，预付款比例一般为合同金额的10%-20%，具体由双方在合同中约定。【题干13】施工合同约定争议解决方式为仲裁，但仲裁协议约定地点与工程所在地不一致，应如何处理？【选项】A.优先适用仲裁协议B.以工程所在地为准C.由仲裁委员会指定D.双方重新约定【参考答案】B【详细解析】根据《仲裁法》，若仲裁协议约定地点与工程所在地不一致且未明确适用法律，应适用工程所在地法律。【题干14】施工合同约定工程款支付周期为每月5日前支付上月进度款，若承包商未在约定日期前提交结款申请，业主可延迟支付的最长期限为？【选项】A.5日B.10日C.15日D.20日【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主收到结款申请后5日内未答复视为同意，逾期视为违约。【题干15】工程变更导致合同总价增加15%，但原合同约定总价不超过3000万元，此时如何处理？【选项】A.自动无效B.经审批可调整C.按原价执行D.双方协商【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，合同总价超过审批限额需经原审批部门重新审核，非经审批不得擅自调整。【题干16】施工合同约定工程验收后10日内完成结算审计，若业主逾期未完成，承包商可主张的违约责任不包括？【选项】A.延期利息B.逾期罚款C.工程款提前支付D.质量保证金扣减【参考答案】C【详细解析】工程款提前支付需经双方协商一致，逾期审计引发的违约责任包括利息和罚款，但不包含提前支付权。【题干17】FIDIC合同中，承包商因业主未提供必要资料导致工期延误，业主应承担的间接费用包括？【选项】A.人工费B.材料费C.机械租赁费D.管理费【参考答案】D【详细解析】FIDIC合同规定业主需补偿承包商因业主过错导致的直接费用和管理费，但人工和材料费通常包含在合同单价中。【题干18】施工合同约定违约金计算方式为合同金额的0.05%/日，若合同金额为5000万元，则每日违约金为？【选项】A.2500元B.25000元C.250000元D.2500000元【参考答案】C【详细解析】计算方式为5000万元×0.05‰=2500元/日，选项C单位应为元，但存在表述错误需注意。【题干19】工程款支付比例中，进度款比例通常为合同金额的多少？【选项】A.20%-30%B.30%-40%C.40%-50%D.50%-60%【参考答案】A【详细解析】行业惯例中进度款比例一般为合同金额的20%-30%，具体由双方约定。【题干20】施工合同约定质量保证金为合同金额的5%，但工程验收后业主扣留了8%，承包商可采取的救济措施不包括？【参考答案】D【详细解析】质量保证金比例不得突破合同约定，业主超额扣留的，承包商可要求返还并赔偿损失，但不得直接解除合同。2025年建筑工程类考试-监理工程师-合同管理历年参考题库含答案解析(篇3)【题干1】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更的提出人应包括但不限于哪些主体？【选项】A.施工方、设计方、监理方、业主方B.施工方、设计方、监理方C.施工方、设计方、业主方D.监理方、业主方【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.1条，工程变更的提出人包括施工方、设计方、监理方和业主方。其他选项均不完整，故正确答案为A。【题干2】在合同履行过程中，若承包商因业主原因未能按约定完成工程，其索赔金额的计算应包含哪些费用？【选项】A.直接工程费、管理费、利润B.直接工程费、管理费、利润、税金C.直接工程费、管理费、利润、保险费D.直接工程费、利润、保险费【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），索赔费用一般包括直接工程费、管理费和利润，但不包括税金和保险费。税金已包含在合同价款中，保险费属于承包商自主承担费用。【题干3】合同双方对工程量清单中列明的工程量有争议时，应优先采用哪种方式确定最终工程量？【选项】A.监理方现场实测B.合同约定争议解决程序C.双方协商后提交业主方D.第三方造价咨询单位复核【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第5.3条，合同双方对工程量清单有争议时，应首先依据合同约定的争议解决程序处理，如协商不成再提请监理方、造价工程师或造价咨询单位复核。【题干4】工程监理单位在总监理工程师授权范围内，可发布的指令不包括哪些内容？【选项】A.工程暂停令B.设计变更指令C.工程款支付证书D.材料代用令【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），总监理工程师可发布的指令包括工程暂停令、材料代用令等，但设计变更指令需由设计单位提出，监理单位无权直接签发。【题干5】在FIDIC合同条件下，承包商因不可抗力事件导致工期延误，应如何处理合同价款？【选项】A.全额免除合同价款和工期B.免除合同价款但不顺延工期C.免除合同价款和工期，但需提交证明D.全额免除合同价款，工期顺延【参考答案】C【详细解析】根据FIDIC合同条款，承包商因不可抗力可申请免除合同价款和顺延工期，但需及时向监理方提交证明文件。若未及时提交，可能丧失索赔权利。【题干6】合同履行过程中，业主方违约导致承包商损失，承包商应如何主张权利？【选项】A.直接向监理方索赔B.向合同约定的争议解决机构申请仲裁C.向法院提起诉讼D.要求业主方支付违约金【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第8.3条，合同争议应优先按合同约定提交仲裁或诉讼解决，监理方无权直接处理违约金问题。【题干7】在工程总承包合同中，设计变更可能导致的风险由谁承担？【选项】A.业主方承担全部风险B.设计变更方承担全部风险C.按合同约定分担风险D.风险由承包商承担【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程总承包合同示范文本》，设计变更引发的风险分担需在合同中明确约定，可能由变更方承担或双方分担。【题干8】工程监理单位发现施工方擅自变更设计文件，应采取何种措施？【选项】A.立即制止并签发整改通知单B.要求施工方提交变更申请C.直接修改设计文件D.向业主方报告并要求处理【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程监理规范》，监理单位发现施工方擅自变更设计文件时，应要求其提交变更申请，并依据合同约定程序处理。【题干9】合同双方在履行过程中发生争议，若协商不成，可提交哪种机构进行调解？【选项】A.合同约定的人民法院B.合同约定的仲裁委员会C.建设工程造价管理协会D.监理单位指定的第三方【参考答案】B【详细解析】根据《仲裁法》，合同争议应优先按合同约定提交仲裁委员会仲裁，法院仅负责执行仲裁裁决或审理未约定仲裁的合同纠纷。【题干10】在EPC合同模式下，业主方对工程进度失去控制的情形是？【选项】A.承包商未按计划提交进度报告B.承包商未按合同要求采购关键设备C.业主方未按合同支付预付款D.承包商未按监理方指令调整施工方案【参考答案】C【详细解析】根据EPC合同特点，业主方未按合同支付预付款属于业主违约行为，可能导致承包商停工，进而影响工程进度。【题干11】工程监理单位在验收过程中，若发现施工质量不符合要求，应如何处理？【选项】A.直接签署验收合格文件B.要求承包商整改并重新验收C.直接扣除工程款D.向业主方提出质量整改要求【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程监理规范》，监理单位发现施工质量问题时，应要求承包商整改并重新提交验收申请，不得直接签署合格文件或扣除工程款。【题干12】在施工合同履行中，承包商提出索赔的时限要求是？【选项】A.自发现或应知悉权益受损之日起28日内B.自事件发生之日起28日内C.自监理方收到索赔申请之日起14日内D.自事件发生之日起15日内【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第20.1条，承包商提出索赔的时限为自发现或应知悉权益受损之日起28日内，逾期未提出视为放弃索赔权利。【题干13】工程监理单位在工程款支付审核中，若发现承包商虚报工程量，应如何处理？【选项】A.直接批准工程款支付申请B.要求承包商提交补充材料C.直接扣减虚报部分的工程款D.向业主方提出扣款建议【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程监理规范》，监理单位发现承包商虚报工程量时，应要求其提交补充材料，并依据合同约定向业主方提出扣款建议。【题干14】在JCT合同条件下，工程缺陷责任期终止后，承包商仍需承担的义务是？【选项】A.继续履行合同约定的施工义务B.承担因业主原因导致的设备维修责任C.免费修补合同明示的缺陷D.承担因材料缺陷导致的损失【参考答案】C【详细解析】根据JCT合同条款，工程缺陷责任期终止后，承包商仍需按合同约定对明示的缺陷进行修补，但业主需承担因自身原因导致的材料缺陷责任。【题干15】合同双方约定采用固定总价合同，但实际施工中材料价格大幅上涨，此时合同价款如何调整？【选项】A.按材料价格指数调整合同价款B.承包商自行承担材料涨价风险C.双方协商重新签订补充协议D.按实际成本结算超支部分【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，固定总价合同下材料价格风险一般由承包商承担，除非合同另有约定。【题干16】在施工合同履行中，业主方要求承包商提前竣工，但未提前支付相应赶工费用，承包商可如何主张权利？【选项】A.要求业主方支付赶工费B.直接停工待付C.向监理方申请工期顺延D.自行垫付赶工费用【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主要求提前竣工但未支付赶工费时，承包商有权要求支付相应费用，否则可申请工期顺延或索赔。【题干17】工程监理单位在变更管理中，若设计变更涉及主体结构，应如何处理？【选项】A.直接批准变更申请B.要求设计单位重新认证C.组织专家论证变更必要性D.直接通知施工方执行变更【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程监理规范》，涉及主体结构的变更必须由原设计单位重新认证，监理单位无权直接批准。【题干18】在工程总承包合同中，业主方指定分包给第三方承包商，承包商可如何处理？【选项】A.直接拒绝执行B.要求业主承担指定分包风险C.自行与第三方签订分包合同D.要求监理方审核分包资质【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程总承包合同示范文本》，业主指定分包需经承包商书面同意，且承包商有权要求监理方审核第三方承包商资质。【题干19】工程监理单位在工程款支付审核中，若发现承包商未按合同约定预留质量保证金，应如何处理？【选项】A.直接批准支付申请B.要求承包商补留质量保证金C.直接扣除未预留部分D.向业主方提出扣款建议【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理单位发现承包商未预留质量保证金时，应要求其补留，并依据合同约定处理后续工程款支付。【题干20】在施工合同履行中，承包商因业主违约导致人员伤亡，应如何追责？【选项】A.直接向监理方索赔B.向法院提起诉讼C.由业主承担全部赔偿责任D.按合同约定分担责任【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主违约导致人员伤亡时，承包商有权要求业主承担全部赔偿责任，无需按合同约定分担责任。2025年建筑工程类考试-监理工程师-合同管理历年参考题库含答案解析(篇4)【题干1】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人未按约定提交施工进度计划，导致工期延误，发包方有权要求承包人承担______责任。【选项】A.经济赔偿B.合同解除C.罚款D.罚金【参考答案】C【详细解析】根据示范文本第3.4.1条，承包人未按时提交施工进度计划，发包方有权按合同约定要求承包人支付违约金。罚款与违约金的区别在于，违约金是合同约定的违约责任形式，而罚款通常指行政或司法强制措施。本题中，合同未明确约定解除合同的情形，因此正确答案为C。【题干2】FIDIC合同条件下，承包人提出工程变更索赔时，必须向工程师提交______的正式请求。【选项】A.口头通知B.书面报告C.照片证据D.造价估算【参考答案】B【详细解析】FIDIC合同通用条款第20.1条规定，承包人应通过正式书面形式向工程师提交工程变更索赔请求，并附上相关证明材料。口头通知不符合程序要求，照片证据仅为辅助材料，造价估算属于后续步骤，因此正确答案为B。【题干3】在EPC总承包合同中，______风险通常由承包人承担。【选项】A.设计风险B.采购风险C.施工风险D.市场价格波动风险【参考答案】A【详细解析】EPC合同风险分配原则中，设计风险通常由承包人负责，因其对设计质量、进度和成本有直接控制权。采购风险（如材料价格波动）和施工风险（如技术难题）可能由业主或双方分担，市场价格波动风险需根据合同具体条款判断。本题依据《EPC工程总承包合同示范文本》第4.3条，正确答案为A。【题干4】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程竣工验收后，承包人应在______日内向发包方提交竣工报告。【选项】A.14B.30C.60D.90【参考答案】B【详细解析】示范文本第10.4.3条规定，竣工验收后承包人应在30日内提交竣工报告，并附完整的竣工资料。14日适用于进度款申请，60日为缺陷责任期起始，90日为最终结算时限，因此正确答案为B。【题干5】在FIDIC合同中，承包人遇到异常恶劣天气导致工期延误时，应______。【选项】A.立即停工并通知工程师B.自行调整工期C.提交延误通知和证明D.支付延误违约金【参考答案】C【详细解析】FIDIC合同第8.3条要求承包人遇不可抗力时，应在14天内向工程师提交延误通知和详细证明，以便工程师核实后调整工期。自行调整工期无法律依据，停工通知不完整，支付违约金需经工程师确认，因此正确答案为C。【题干6】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包方未按约定支付进度款，承包人可采取______措施。【选项】A.停工B.解除合同C.索赔D.投诉【参考答案】C【详细解析】示范文本第8.3.1条规定，承包人有权按合同约定向发包方提出索赔。停工需经工程师批准，解除合同需双方协商一致，投诉属于非合同救济手段，因此正确答案为C。【题干7】在EPC合同中，______风险通常由业主承担。【选项】A.设计风险B.采购风险C.施工风险D.汇率风险【参考答案】D【详细解析】EPC合同风险分配中，汇率风险一般由业主承担，因其对国际工程成本控制有更高要求。设计风险（A）由承包人负责，采购风险（B）和施工风险（C）可能由双方分担。本题依据《EPC合同示范文本》第4.5条，正确答案为D。【题干8】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同双方对工程量有争议时，应首先通过______解决。【选项】A.协商B.工程师复核C.第三方评估D.诉讼【参考答案】A【详细解析】示范文本第3.5.2条规定，合同双方应先通过协商解决争议，协商不成时再由工程师复核或提交仲裁。第三方评估和诉讼属于后续程序，因此正确答案为A。【题干9】在FIDIC合同中，承包人提交的工程进度计划必须满足______要求。【选项】A.业主确认B.工程师批准C.承包人自主D.第三方审计【参考答案】B【详细解析】FIDIC合同第3.1条要求承包人提交的施工进度计划需经工程师批准，业主确认属于补充协议范畴。承包人自主计划不具法律效力，第三方审计不在此阶段适用，因此正确答案为B。【题干10】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人提出索赔时，应提交______作为证明材料。【选项】A.进度计划B.工程变更单C.现场照片D.会计账簿【参考答案】B【详细解析】示范文本第8.3.3条规定，承包人提交索赔申请时应附工程变更单、会议纪要等证明材料。现场照片（C）可作为辅助证据，进度计划（A）和会计账簿（D）与索赔关联性不足，因此正确答案为B。【题干11】在FIDIC合同中，承包人发现设计错误导致返工时，应______。【选项】A.自行承担费用B.通知工程师并索赔C.与业主直接协商D.提交验收报告【参考答案】B【详细解析】FIDIC合同第20.1条要求承包人发现设计错误时，应通知工程师并提交详细报告，由工程师确认后启动变更程序。自行承担费用（A）违反合同责任划分，直接协商（C）和提交验收报告（D）均不符合程序要求，因此正确答案为B。【题干12】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程缺陷责任期终止后，承包人应______。【选项】A.立即撤离现场B.提交最终结算报告C.继续履行保修义务D.解除合同【参考答案】C【详细解析】示范文本第10.6.1条规定，缺陷责任期终止后，承包人继续履行保修义务至法定保修期届满。撤离现场（A）在竣工验收后即可进行，最终结算报告（B）应在缺陷责任期满后60日内提交，解除合同（D）需双方协商一致，因此正确答案为C。【题干13】在FIDIC合同中，承包人遇到业主指令导致工程延误时，应______。【选项】A.自行调整工期B.提交延误通知C.支付违约金D.申请工期顺延【参考答案】D【详细解析】FIDIC合同第8.3条要求承包人遇业主指令延误时，应提交延误通知和证明，由工程师确认后调整工期。自行调整（A）无法律依据，支付违约金（C）需经工程师批准，因此正确答案为D。【题干14】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同双方应每______个月进行一次进度款支付审核。【选项】A.1B.2C.3D.6【参考答案】B【详细解析】示范文本第7.1.2条规定，进度款支付周期为每两个月，业主应在收到承包人进度款申请后28天内完成审核。1个月（A）和3个月（C）不符合合同约定，6个月（D）为最终结算周期，因此正确答案为B。【题干15】在EPC合同中，______风险通常由承包人承担。【选项】A.汇率风险B.市场价格波动风险C.工程技术风险D.环境保护风险【参考答案】C【详细解析】EPC合同风险分配中，工程技术风险（C）由承包人负责，因其对施工技术有直接控制权。汇率风险（A）由业主承担，市场价格波动（B）和环境保护风险（D）可能由双方分担。本题依据《EPC合同示范文本》第4.4条，正确答案为C。【题干16】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同终止后，承包人应在______日内完成工程清算。【选项】A.7B.14C.30D.60【参考答案】D【详细解析】示范文本第10.8.2条规定，合同终止后承包人应在60日内完成工程清算，包括提交竣工资料、结算报告等。7日（A）适用于进度款申请，14日（B）适用于缺陷责任期报告，30日（C）适用于最终结算，因此正确答案为D。【题干17】在FIDIC合同中，承包人提交的月进度报告必须包括______内容。【选项】A.工程量清单B.材料消耗量C.工程变更影响D.预计完成时间【参考答案】D【详细解析】FIDIC合同第3.2条要求承包人月进度报告需包含预计完成时间、实际进度与计划的偏差分析等内容。工程量清单（A）属于附件，材料消耗量（B）和工程变更影响（C）需在变更报告中单独说明，因此正确答案为D。【题干18】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主逾期支付进度款超过______日，承包人有权加收利息。【选项】A.10B.15C.30D.60【参考答案】C【详细解析】示范文本第7.4.1条规定，业主逾期支付进度款超过30日，承包人可按LPR（贷款市场报价利率）加收利息。10日（A）和15日（B）为一般合同条款，60日（D）为最终结算逾期期限，因此正确答案为C。【题干19】在FIDIC合同中，承包人提交的索赔报告应包含______。【选项】A.索赔依据B.索赔金额C.证据材料D.工期影响分析【参考答案】D【详细解析】FIDIC合同第20.3条要求索赔报告需包含工期和费用影响分析。索赔依据（A）和金额（B）属于基础内容，证据材料（C）需作为附件提交，因此正确答案为D。【题干20】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同双方应每______年进行一次合同履行评价。【选项】A.1B.2C.3D.5【参考答案】A【详细解析】示范文本第10.2.3条规定，合同双方应每年进行合同履行评价，包括进度、质量、造价等方面。2年（B）和3年（C）不符合合同约定，5年（D）为合同有效期，因此正确答案为A。2025年建筑工程类考试-监理工程师-合同管理历年参考题库含答案解析(篇5)【题干1】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工方提出索赔时，应在什么时限内向监理单位提交书面索赔报告？【选项】A.事件发生后14天内B.工程竣工验收后1个月内C.索赔事件结束后28天内D.合同终止后15天内【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.5条，施工方应在索赔事件发生后的28天内提交书面索赔报告。选项C符合法定时限要求。选项A时限过短，选项B与验收无关，选项D属于合同终止后的无关时限。【题干2】工程承包合同约定违约金比例为合同金额的3%，若承包商违约导致业主损失达合同金额的15%，业主可主张的最高违约金是多少？【选项】A.合同金额的3%B.合同金额的15%C.合同金额的18%D.合同金额的21%【参考答案】B【详细解析】根据《民法典》第585条，违约金约定不得超过实际损失的30%，且不可超过合同金额的30%。本题违约金约定比例3%未超过法定上限，业主可主张合同金额的3%或实际损失15%的较小值，故选B。选项C和D超出法定上限，选项A仅为合同约定比例。【题干3】工程变更指令应由谁签发才能生效？【选项】A.监理工程师B.项目经理C.建设单位D.设计单位【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.3条，监理工程师应审核工程变更的必要性、可行性后签发变更指令。选项A正确。选项B属于施工方权限，选项C和D需经监理审核后由建设单位签发。【题干4】合同履行过程中，承包商因业主未按时支付进度款导致停工，可主张的违约责任包括哪些？【选项】A.管理费、利润及工期延误损失B.管理费及利润C.利润及停工损失D.管理费及停工损失【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第8.3条，业主未按约定支付进度款应承担承包商合理的管理费、利润及实际损失。选项A完整涵盖法定责任。选项B缺少停工损失，选项C和D不全面。【题干5】合同争议仲裁条款约定“争议提交北京仲裁委员会”，但施工合同未明确约定仲裁地点，该条款是否有效？【选项】A.有效且适用北京B.无效需补充约定C.有效但适用上海D.无效需诉讼解决【参考答案】B【详细解析】根据《仲裁法》第16条，合同中未明确约定仲裁地的，应视为未约定。选项B正确。选项A错误因未明确约定，选项C地点错误，选项D应先尝试仲裁。【题干6】工程验收后，承包商发现隐藏工程存在质量缺陷，可主张质量缺陷责任期的起算时间是什么时候？【选项】A.验收合格之日B.竣工验收备案之日C.竣工验收报告批准之日D.业主实际使用之日【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程质量管理条例》第40条，质量缺陷责任期自验收合格之日起算。选项A正确。选项B和C涉及备案和批准程序，与验收时间无关。选项D适用于使用后发现的缺陷。【题干7】合同履行中，承包商因业主提供的图纸错误导致返工，其索赔费用应包含哪些内容？【选项】A.直接成本及利润B.直接成本及管理费C.直接成本、利润及合理利润D.直接成本、利润及停工损失【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.4条，业主提供的图纸错误导致返工，承包商可索赔直接成本及利润。选项A正确。选项B缺少利润，选项C重复利润表述，选项D包含非合同责任损失。【题干8】工程进度款支付比例约定为“完成工程量×合同单价×(1-5%)”，该条款中5%的扣减比例是否有效？【选项】A.有效且不可调整B.无效需双方协商C.有效但不得低于3%D.无效需重新约定【参考答案】B【详细解析】根据《民法典》第585条，合同中约定的违约金比例超过法定上限的，当事人可请求法院调整。本题5%未超过30%上限，但扣减比例属于格式条款，若显失公平可协商调整。选项B正确。选项A和C错误，选项D过度限制。【题干9】合同解除前，双方应完成哪些法定程序？【选项】A.通知对方并协商解决B.通知对方并公告解除C.向主管部门备案后解除D.通知对方并经仲裁裁决【参考答案】A【详细解析】根据《民法典》第563条，当事人一方通知对方解除合同后应等待对方答复，协商一致解除。选项A正确。选项B需双方合意，选项C备案非解除必要条件，选项D应先协商。【题干10】工程承包合同约定“不可抗力导致工期延误超过60天，业主可解除合同”，该条款是否有效？【选项】A.有效且直接解除B.无效需双方协商C.有效但需报备D.无效需重新约定【参考答案】B【详细解析】根据《民法典》第590条，不可抗力导致的合同解除应遵循协商原则。选项B正确。选项A错误因需协商，选项C和D无法律依据。【题干11】合同履行中，业主将工程发包给第三方，承包商可主张的违约责任是什么？【选项】A.解除合同并赔偿损失B.赔偿实际损失C.要求继续履行合同D.没有法律依据【参考答案】A【详细解析】根据《民法典》第525条，当事人约定不得将主要债务转移给第三人的，不得转移。业主擅自转移违约，承包商可解除合同并