2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(5卷套题【单项选择题100题】)

2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(5卷套题【单项选择题100题】)2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(篇1)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），合同履行过程中，工程量清单漏项或工程量偏差超过15%时，发承包双方应如何处理？【选项】A.按合同价款调整B.按双方协商结果调整C.按清单项目单价调整D.按实际工程量结算【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当工程量偏差超过15%时，承包人可提出调整要求，但双方需协商确定调整办法，选项B正确。选项A和C仅适用于清单项目偏差在15%以内的情况，选项D表述不准确。【题干2】建设工程合同履行期间，因设计变更导致合同价款增加，承包人应提供的材料、单价和工程量证明文件中，哪项不需要提交？【选项】A.材料采购发票B.材料复试报告C.设计变更文件D.工程量计算书【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人需提交设计变更文件、工程量计算书及单价证明，但材料采购发票属于业主核实材料价格的范围，无需承包人单独提交。选项A错误。【题干3】合同履行过程中，若承包人未按约定提交工程款支付申请，业主可采取的约束措施不包括以下哪项？【选项】A.暂停施工B.扣减履约担保金C.罚款违约金D.调整合同价款【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主未按时支付工程款时，承包人可采取暂停施工、扣减担保金或索赔违约金等措施，但合同价款调整需基于合法变更或调价机制，与未提交支付申请无直接关联。选项D错误。【题干4】建设工程合同约定，材料价差调整采用造价信息价，当市场价低于造价信息价时，承包人是否可以主张调价？【选项】A.可以主张调低B.可以主张调高C.不得主张调价D.按实际差额调整【参考答案】C【详细解析】根据合同约定，若材料价差调整采用造价信息价，当市场价低于造价信息价时，承包人不得主张调价，因合同已约定以信息价为基础。选项C正确。选项A和D违反约定，选项B与市场价无关。【题干5】合同履行期间，业主提出的设计变更导致工程量减少，承包人因此产生的措施费如何处理？【选项】A.由业主承担B.按合同约定分担C.承包人自行承担D.按实际损失协商【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设计变更导致的措施费承担方式需在合同中明确约定，若无约定则按双方协商结果处理。选项B正确。选项A和C缺乏依据，选项D表述不完整。【题干6】建设工程合同约定，预付款比例不得低于合同价的20%，当合同价为800万元时，预付款最低应为多少万元？【选项】A.160B.150C.140D.130【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，预付款比例不得低于合同价的20%，即800万元×20%=160万元。选项A正确。【题干7】合同履行期间，承包人因业主原因导致工期延误，其提出的工期顺延和费用索赔应如何处理？【选项】A.同步顺延工期并索赔费用B.仅顺延工期C.仅索赔费用D.需经业主确认后处理【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工期延误和费用索赔需承包人提交证明文件并经业主确认后处理，选项D正确。选项A和B未体现确认程序，选项C遗漏工期调整。【题干8】合同约定质保金比例不超过合同价的5%，若合同价为500万元，质保金最高应为多少万元？【选项】A.25B.20C.15D.10【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，质保金比例不超过合同价的5%，即500万元×5%=25万元。选项A正确。【题干9】合同履行期间，业主未按约定支付进度款，承包人可采取的救济措施不包括以下哪项？【选项】A.暂停施工B.起诉业主C.扣减工程款D.索赔违约金【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人可采取暂停施工、扣减工程款或索赔违约金等措施，但起诉需通过仲裁或诉讼程序，不属于合同约定的直接救济措施。选项B错误。【题干10】合同约定材料价差调整采用实际市场价，当承包人采购材料时，其可以主张调整材料的哪项价格？【选项】A.采购合同价B.造价信息价C.实际结算价D.预算定额价【参考答案】C【详细解析】根据合同约定，若材料价差调整采用实际市场价，承包人应主张调整材料的实际结算价，而非采购合同价或造价信息价。选项C正确。【题干11】合同履行期间，承包人因不可抗力导致工程损失，其可主张的工期顺延条件不包括以下哪项？【选项】A.已采取合理措施B.已向业主报告C.损失金额超过合同价5%D.已完成损失修复【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人因不可抗力主张工期顺延需满足：已采取合理措施、及时报告业主、损失金额较大（通常为合同价5%以上），但无需完成损失修复即可主张顺延。选项D错误。【题干12】合同约定，专业工程暂估价在结算时按什么价格调整？【选项】A.最终结算价B.合同签订价C.造价信息价D.市场平均价【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，专业工程暂估价在结算时按承包人与分包商签订的实际合同价调整，即最终结算价。选项A正确。【题干13】合同履行期间，业主提出的设计变更导致合同价款增加，承包人是否可以要求工期顺延？【选项】A.可以B.不得C.按合同约定D.需业主同意【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设计变更导致的工期顺延需在合同中约定，若无约定则由双方协商确定。选项C正确。选项A和B缺乏依据，选项D表述不完整。【题干14】合同约定，暂列金额用于工程合同价款调整、材料设备采购及索赔费用，其中材料设备采购的限额是多少？【选项】A.合同价的5%B.合同价的10%C.合同价的15%D.合同价的20%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，暂列金额用于工程合同价款调整、材料设备采购及索赔费用，其中材料设备采购的限额为合同价的5%。选项A正确。【题干15】合同履行期间，承包人未按约定提交进度款支付申请，业主可采取的约束措施不包括以下哪项？【选项】A.暂停施工B.扣减履约担保金C.罚款违约金D.调整合同价款【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主未按时支付工程款时，承包人可采取暂停施工、扣减担保金或索赔违约金等措施，但合同价款调整需基于合法变更或调价机制，与未提交支付申请无直接关联。选项D错误。【题干16】合同约定，工程量清单漏项或工程量偏差在10%以内时，承包人可按什么方式调整合同价款？【选项】A.按清单项目单价调整B.按双方协商结果调整C.按实际工程量结算D.按造价信息价调整【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当工程量偏差在10%以内时，承包人可按清单项目单价调整合同价款。选项A正确。【题干17】合同履行期间，承包人因业主原因导致工程损失，其提出的费用索赔应包含以下哪项内容？【选项】A.直接损失B.间接损失C.违约金D.管理费【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人因业主原因导致工程损失，可索赔直接损失（如材料、机械损失），但间接损失（如管理费、利润）需在合同中约定后索赔。选项A正确。【题干18】合同约定，材料价差调整采用造价信息价，当市场价低于造价信息价时，承包人是否可以主张调价？【选项】A.可以主张调低B.可以主张调高C.不得主张调价D.按实际差额调整【参考答案】C【详细解析】根据合同约定，若材料价差调整采用造价信息价，当市场价低于造价信息价时，承包人不得主张调价，因合同已约定以信息价为基础。选项C正确。【题干19】合同履行期间，业主提出的设计变更导致工程量减少，承包人因此产生的措施费如何处理？【选项】A.由业主承担B.按合同约定分担C.承包人自行承担D.按实际损失协商【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设计变更导致的措施费承担方式需在合同中明确约定，若无约定则按双方协商结果处理。选项B正确。【题干20】合同约定，工程量清单计价模式下，合同价款由哪两部分组成？【选项】A.报价清单价和暂列金额B.分部分项工程费和措施费C.分部分项工程费和规费D.分部分项工程费和税金【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单计价模式下，合同价款由分部分项工程费、措施费、规费、税金等组成，但题目选项中只有选项A（报价清单价和暂列金额）符合合同价款组成的描述。选项B、C、D均不完整。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(篇2)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》，暂列金额的用途不包括以下哪项？【选项】A.发包人用于施工过程中可能发生的设计变更B.发包人用于施工过程中可能发生工程量增加C.发包人用于支付索赔金额D.发包人用于材料价格波动导致工程价款调整【参考答案】C【详细解析】暂列金额主要用于承包人施工过程中可能发生的设计变更、工程量增加等不可预见费用，但索赔金额应由合同专用条款约定处理，不属于暂列金额的用途范围。【题干2】在FIDIC合同条件下，合同价款调整的起算日期应为哪一日期？【选项】A.发包人收到承包人提交的工程量清单后14日内B.双方签订合同协议书后7日内C.工程开工前15日D.发包人向承包人支付动员预付款后5日内【参考答案】B【详细解析】FIDIC合同规定，合同价款调整的起算日期为双方签订合同协议书后7日内，此日期作为后续调价计算的基础。【题干3】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程预付款的预留比例不得低于合同总额的多少？【选项】A.5%B.10%C.15%D.20%【参考答案】B【详细解析】示范文本规定，工程预付款的预留比例不得低于合同总额的10%，且需在合同专用条款中明确扣还时间和比例。【题干4】在工程价款调整公式中，材料价差的权重通常为多少？【选项】A.15%B.25%C.30%D.35%【参考答案】C【详细解析】典型调价公式为：ΔP=P0×(A×C1+B×C2+D×C3)，其中材料价差权重C3一般为30%，人工25%，机械20%。【题干5】根据《建设工程工程量清单计价规范》，合同约定调整工程价款的材料价格波动范围应为？【选项】A.5%B.10%C.20%D.30%【参考答案】B【详细解析】规范要求合同约定材料价格波动超过10%时启动调价机制，但具体范围需在合同专用条款中明确。【题干6】在EPC合同模式下，合同价款调整的主要依据不包括以下哪项？【选项】A.设计变更B.工程量清单漏项C.工程师指令D.市场价格波动【参考答案】D【详细解析】EPC合同采用总价包干模式，价款调整主要依据合同约定事项（如设计变更、清单漏项），市场价格波动一般不作为调价依据。【题干7】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程进度款按月支付的比例通常为合同总价的？【选项】A.10%-20%B.20%-30%C.30%-40%D.40%-50%【参考答案】A【详细解析】示范文本规定进度款支付比例一般为合同总价的10%-20%，具体比例需在合同专用条款中约定。【题干8】某工程合同约定调价公式为ΔP=P0×(A×C1+B×C2+D×C3)，其中D代表什么？【选项】A.人工费B.材料费C.机械台班费D.管理费【参考答案】C【详细解析】典型调价公式中，D代表机械台班费，C1、C2、C3分别为人工、材料、机械的权重系数。【题干9】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程结算时已签证的工程量应如何处理？【选项】A.直接计入合同总价B.按实际完成量结算C.按承包人申报量结算D.需双方确认后调整【参考答案】D【详细解析】已签证的工程量需经双方确认后方可纳入结算，未经确认的签证不得作为结算依据。【题干10】在工程索赔管理中，承包人提出索赔的时限要求是？【选项】A.发生事件后28日内B.发生事件后42日内C.知悉或应知事件后28日内D.知悉或应知事件后56日内【参考答案】C【详细解析】示范文本规定，承包人应在知悉或应知索赔事件后28日内向工程师提交索赔意向书，逾期未提出则视为放弃。【题干11】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程质保金的预留比例不得低于合同总额的多少？【选项】A.3%B.5%C.7%D.10%【参考答案】A【详细解析】规范规定工程质保金预留比例不得低于合同总额的3%，且需在合同专用条款中明确扣回期限。【题干12】在FIDIC合同条件下，承包人收到工程师的变更指令后应在多少日内提交实施方案？【选项】A.7日B.14日C.21日D.28日【参考答案】B【详细解析】FIDIC合同规定，承包人应在收到变更指令后14日内提交实施方案，逾期未提交视为默认工程师的变更要求。【题干13】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同解除的条件包括？【选项】A.发包人迟延支付超过60日B.承包人迟延履行超过90日C.发包人违约导致合同无法履行D.双方协商一致解除【参考答案】C【详细解析】合同解除条件包括：双方协商一致或一方违约导致合同无法履行，其中迟延支付超过60日或迟延履行超过90日的违约情形属于合同解除的情形之一，但选项表述不完整。【题干14】在工程价款调整中，若材料价格波动超过合同约定范围，承包人可否提出调价要求？【选项】A.可以单独提出调价B.需经工程师确认C.需双方协商一致D.不得提出调价【参考答案】C【详细解析】材料价格波动超过合同约定范围时，承包人需与发包人协商一致后方可提出调价要求，单方主张无效。【题干15】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程预付款的支付比例通常为合同总价的？【选项】A.5%-10%B.10%-20%C.20%-30%D.30%-40%【参考答案】A【详细解析】规范规定工程预付款支付比例一般为合同总价的5%-10%，具体比例需在合同专用条款中明确。【题干16】在EPC合同模式下，合同价款调整的主要依据不包括以下哪项？【选项】A.设计变更B.工程量清单漏项C.工程师指令D.市场价格波动【参考答案】D【详细解析】EPC合同采用总价包干模式，价款调整主要依据合同约定事项（如设计变更、清单漏项），市场价格波动一般不作为调价依据。【题干17】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程进度款按月支付的比例通常为合同总价的？【选项】A.10%-20%B.20%-30%C.30%-40%D.40%-50%【参考答案】A【详细解析】示范文本规定进度款支付比例一般为合同总价的10%-20%，具体比例需在合同专用条款中约定。【题干18】在工程索赔管理中，发包人提出索赔的时限要求是？【选项】A.发生事件后28日内B.发生事件后42日内C.知悉或应知事件后28日内D.知悉或应知事件后56日内【参考答案】C【详细解析】示范文本规定，发包人应在知悉或应知索赔事件后28日内向承包人提交索赔意向书，逾期未提出则视为放弃。【题干19】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程结算时工程量确认的依据是？【选项】A.承包人自行申报的工程量B.工程师经审核的工程量C.发包人单方确认的工程量D.第三方检测机构报告【参考答案】B【详细解析】工程结算时工程量确认的依据为工程师经审核的工程量，未经审核的承包人申报量无效。【题干20】在FIDIC合同条件下，承包人收到工程师的变更指令后应在多少日内提交实施方案？【选项】A.7日B.14日C.21日D.28日【参考答案】B【详细解析】FIDIC合同规定，承包人应在收到变更指令后14日内提交实施方案，逾期未提交视为默认工程师的变更要求。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(篇3)【题干1】在建设工程合同中，当采用固定总价合同时，承包人承担的价格风险主要与下列哪项因素相关？【选项】A.人工单价上涨B.材料价格波动C.工程量清单漏项D.政策性调价【参考答案】C【详细解析】固定总价合同下，承包人承担工程量清单漏项的风险。若实际工程量超出清单范围，需通过变更程序调整合同价款，否则承包人仍按原价执行。选项A、B、D通常由业主承担或通过调价机制处理，与固定总价合同风险分配原则相悖。【题干2】合同约定材料价差调整公式为∑（ΔP×Qc），其中Qc应取什么值？【选项】A.实际采购量B.计划采购量C.实际完成工程量D.清单工程量【参考答案】C【详细解析】材料价差调整采用“实际完成工程量”作为计价依据，以避免承包人通过囤积材料转移价格风险。若取实际采购量（A），可能鼓励承包人虚报用量；计划采购量（B）与实际消耗脱节；清单工程量（D）无法反映动态变化。【题干3】关于工程变更的时限要求，若承包人提出的变更超过合同约定时间提交，业主应如何处理？【选项】A.直接拒绝并要求重新提交B.逾期视为不提出C.逾期视为业主提出D.按同期物价调整【参考答案】B【详细解析】《建设工程工程量清单计价规范》规定，承包人未在合同约定时限内提出变更申请的，视为放弃该权利。业主无需主动处理逾期变更，但需注意逾期变更可能导致价格依据失效，需重新协商或按定额标准执行。【题干4】在FIDIC红皮书合同中，业主指令承包人增加的工程变更属于哪类风险分担？【选项】A.业主风险B.承包人风险C.共同承担D.第三方风险【参考答案】A【详细解析】FIDIC合同体系明确将业主指令导致的工程量或技术标准变化定义为业主风险。此类变更需业主承担相应价款调整责任，并承担管理延误导致的费用。承包人仅对自身失误导致的变更负责。【题干5】合同约定暂列金额可用于以下哪种情况？【选项】A.承包人提出索赔后的业主确认前B.业主指定分包工程C.设计变更导致的增减费用D.材料价差超5%时的调整【参考答案】A【详细解析】暂列金额的设定初衷是解决承包人提出索赔前的费用预留，选项A符合其使用场景。选项B属于业主直接责任，应计入合同价款；选项C需通过变更程序处理；选项D的价差调整通常通过调价机制实现。【题干6】关于工程量清单计价模式，若清单漏项导致实际工程量增加，承包人可否按清单单价结算？【选项】A.可以，但需业主确认B.可以，但需调整单价C.不可以，按市场价结算D.不可以，按定额价结算【参考答案】A【详细解析】清单计价模式下，漏项工程若承包人能证明非自身责任，可按清单单价结算。但需业主确认单价合理性，若市场价显著高于清单价，可能需协商调整。若完全无清单单价，则按定额价（D）或市场价（C）执行，但需合同明确约定。【题干7】合同约定的人工单价调整公式为：P=A+B×（L-Lo）/Ls，其中Ls应取何值？【选项】A.上年度平均工资B.合同约定工期C.实际用工月数D.社会平均工资指数【参考答案】B【详细解析】人工单价调价公式中的Ls应为合同约定工期，以反映整个项目周期内的工资上涨趋势。选项A（上年度平均工资）可能滞后于合同工期；选项C（实际用工月数）无法覆盖非施工期波动；选项D（社会平均工资指数）需与合同工期匹配才有意义。【题干8】关于工程变更的计价原则，若变更导致合同总价增加10%，承包人是否可要求调整合同总价？【选项】A.可以，按变更金额调整B.可以，但需不超过合同总价5%C.不可以，按原总价执行D.需业主确认后协商【参考答案】D【详细解析】单次变更金额超过合同总价5%时，承包人需提出总价调整申请，但最终调整需业主确认。若未超过5%，可按变更金额直接计入合同价款。选项B错误，因5%是触发协商的阈值而非上限。【题干9】在成本加酬金合同中，承包人实际成本超过合同成本的多少百分比时，业主可终止合同？【选项】A.10%B.15%C.20%D.25%【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，成本加酬金合同中，当实际成本超过合同成本的15%时，业主有权终止合同。该条款旨在防止承包人通过虚增成本牟利，选项B为规范标准值。【题干10】关于工程量清单计价模式下材料价差调整，若合同约定调差公式为∑(Pc-Po)，其中Po应取何值？【选项】A.清单中给出的预算价B.合同签订时的市场价C.实际采购价D.调差公式约定价【参考答案】A【详细解析】清单计价模式下，材料价差调整以清单中给出的预算价（Po）为基准价，与实际采购价（C）的差额进行调差。若合同未明确基准价，则默认采用清单价。选项B（市场价）与调差逻辑冲突，选项D需合同特别约定。【题干11】在FIDIC合同中，承包人遇到业主指令导致的停工，可否要求补偿停工窝工费？【选项】A.可以，按实际损失计算B.可以，但需业主确认C.不可以D.按合同工期顺延【参考答案】A【详细解析】FIDIC合同规定，业主指令导致的停工，承包人有权获得窝工费、管理费和利润补偿。补偿标准按实际损失计算，但需提供有效证据。选项B错误，因业主无需确认即可主张权利。【题干12】关于工程变更的索赔程序，承包人应在收到变更指令后多少日内提交索赔意向书？【选项】A.7日B.14日C.21日D.28日【参考答案】A【详细解析】《建设工程工程量清单计价规范》规定，承包人应在收到变更指令后7日内提交索赔意向书。逾期未提交视为放弃索赔权利。选项B、C、D为其他程序的时间要求，如提交证据或最终评审。【题干13】在工程量清单计价中，若合同约定措施项目费按“定额人工费×系数”计算，当实际措施项目发生增减时，如何调整？【选项】A.按实际发生的人工费调整系数B.按清单系数调整C.按定额系数调整D.按市场人工费调整【参考答案】B【详细解析】措施项目费调整以清单提供的系数为基准，实际发生增减时，仍按原系数计算。若清单未提供合理系数，可协商调整，但不得简单按实际人工费（A）或市场价（D）计算。选项C（定额系数）仅在清单明确时适用。【题干14】关于合同风险分担原则，若合同未明确约定设计变更的责任，应如何处理？【选项】A.业主承担全部责任B.承包人承担全部责任C.按实际过错责任划分D.参照FIDIC合同约定【参考答案】C【详细解析】合同未明确设计变更责任时，适用《民法典》第794条，按过错责任划分。若业主提供图纸错误，业主承担相应责任；若承包人施工错误导致变更，承包人承担责任。选项A、B、D均未考虑过错原则。【题干15】在工程量清单计价中，若合同约定材料价格波动超过5%时调整，实际采购价低于清单价8%，承包人是否可要求退回差价？【选项】A.可以B.可以，但需扣除管理费C.不可以D.需业主确认后处理【参考答案】B【详细解析】当材料价差超过合同约定阈值（5%）且承包人采购价低于清单价时，承包人有权获得差价返还，但需扣除合理管理费。选项A错误，因差价返还需扣除必要费用；选项C、D未考虑承包人权益。【题干16】关于工程变更的工程量确认，若业主与承包人确认工程量存在争议，应如何处理？【选项】A.以承包人计价为准B.以监理人确认为准C.按双方协商结果执行D.提交造价工程师鉴定【参考答案】D【详细解析】争议工程量需通过造价工程师鉴定解决，这是《建设工程造价鉴定规程》的强制性规定。选项A、B、C均未体现专业鉴定的必要性，可能影响公平性。【题干17】在成本加酬金合同中，承包人能否将合同价款的30%作为风险储备金？【选项】A.可以B.可以，但需业主同意C.不可以D.需双方书面约定【参考答案】D【详细解析】风险储备金的比例和用途需在合同中明确约定，30%的储备金比例虽高，但非绝对禁止。选项A错误，因需书面约定；选项B、C未体现协商过程。【题干18】关于工程量清单计价模式下措施项目费的调整，若合同约定按“实际完成工程量×清单综合单价”计算，当实际工程量减少时如何处理？【选项】A.不调整B.按原清单单价扣减C.按定额单价扣减D.按市场价扣减【参考答案】B【详细解析】措施项目费调整以清单单价为基准，实际工程量减少时，按原清单单价扣减。若清单单价不合理，可协商调整，但不得直接按定额（C）或市场价（D）计算。选项A错误，因措施费与工程量相关。【题干19】在FIDIC合同中，承包人遇到业主提供的材料不合格时，应如何处理？【选项】A.自行采购并索赔B.要求业主更换并索赔C.自行处理不索赔D.业主承担全部责任【参考答案】B【详细解析】FIDIC合同规定，业主提供的材料不合格时，承包人有权要求更换并索赔损失。若自行处理（A），需额外增加费用且可能影响工期，需业主承担相应责任。选项C、D未体现承包人权利。【题干20】关于工程量清单计价模式下材料价差调整，若合同约定调差公式为∑(Pc×ΔQ)，其中ΔQ应取何值？【选项】A.实际完成工程量B.清单工程量C.计划采购量D.合同工程量【参考答案】A【详细解析】材料价差调整中的ΔQ应取实际完成工程量，以反映真实消耗。若取清单工程量（B），可能低估或高估实际用量；计划采购量（C）与实际消耗脱节；合同工程量（D）仅用于总量控制。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(篇4)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2022），合同履行期间因政策变化导致合同价款调整，应按照什么原则处理？【选项】A.按合同约定优先执行B.按政府发布的指导价调整C.按双方协商并报监理单位确认D.按工程量清单计价编制原则调整【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.3.2条，合同履行期间因政策变化导致合同价款调整的，按合同双方协商确定；协商不成的，由工程造价管理机构提出调整建议。但选项中“按合同约定优先执行”是正确表述，因为合同条款具有优先性，需先核查合同约定是否明确调整机制。【题干2】承包人提出的工程变更导致合同总价增加，但合同未约定调整程序，此时应如何处理？【选项】A.直接按变更后的工程量计价B.报监理单位审核后实施C.经造价工程师确认后执行D.由双方协商并签订补充协议【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.3.1条，合同履行中发生工程变更的，应按合同约定办理工程量清单变更。若合同未约定，应依据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.5.2条，由双方协商签订补充协议，并报造价管理机构备案。选项D符合法定程序。【题干3】工程承包合同约定调价机制中，材料价格波动超过5%时自动触发调整，但承包人未及时申报，导致损失，责任如何划分？【选项】A.承包人自行承担损失B.发包人承担全部责任C.发包人承担80%，承包人承担20%D.依据实际损失协商分担【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.3.3条，合同双方应按约定定期核对价格波动情况，承包人未及时申报的，视为无调整要求。因此，承包人因自身延误申报导致损失，应自行承担。选项A正确，其他选项均不符合规范责任划分原则。【题干4】工程进度款支付比例中，预付款比例通常为合同价的多少？【选项】A.10%~20%B.15%~25%C.20%~30%D.25%~35%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.4.1条，预付款比例一般为合同价的10%~20%，具体由双方约定。选项A符合行业惯例，其他选项超出常规范围。【题干5】工程变更导致合同价款增加，承包人应在收到变更通知后多少日内提交价款调整申请？【选项】A.7日内B.10日内C.14日内D.20日内【参考答案】C【详细解析】依据《建设工程工程量清单计价规范》第4.3.1条，承包人收到变更通知后应于14日内提交价款调整申请及证明材料，逾期未提出视为无调整要求。选项C正确。【题干6】工程结算时，已签证但未支付的工程款是否需要计提企业管理费？【选项】A.需计提B.不需计提C.按实际发生额计提D.按比例计提【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第10.3.2条，已签证但未支付的工程款不计入工程结算价款，因此企业管理费等费用不得重复计取。选项B正确。【题干7】预付款的扣回方式中，正确的是？【选项】A.按月进度扣回，至合同完成50%时暂停B.按月进度扣回，至合同完成80%时暂停C.按月进度扣回，至合同完成100%时暂停D.按季度扣回，至合同完成30%时暂停【参考答案】A【详细解析】依据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.4.3条，预付款应按工程进度按月扣回，至合同完成50%时暂停。选项A符合合同约定。【题干8】合同履行中，因设计变更导致工程量减少，承包人是否可以要求扣减合同价款？【选项】A.可以要求扣减B.不得要求扣减C.需经监理确认后扣减D.需经造价工程师确认后扣减【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.3.4条，设计变更导致工程量减少的，承包人应相应扣减合同价款。选项A正确，无需额外审批程序。【题干9】工程索赔成立的条件中，正确的是？【选项】A.承包人未按图施工B.发包人未按合同支付进度款C.监理单位未及时验收D.自然灾害导致工期延误【参考答案】B【详细解析】索赔成立的必要条件包括：事件非承包人责任、合同存在相关条款、损失可量化。选项B中，发包人未按合同支付进度款属于合同责任，符合索赔条件。其他选项中，A和C属于承包人责任或监理失职，D属于不可抗力需协商处理。【题干10】工程价款结算中，已完工程但未计量的部分如何处理？【选项】A.暂列金额列支B.预付款冲抵C.计入企业管理费D.按估算值计入结算【参考答案】D【详细解析】依据《建设工程工程量清单计价规范》第10.3.3条，已完工程但未计量的部分，应按合同约定的计量规则估算其价值，并列入结算价款。选项D正确，其他选项均不符合规范要求。【题干11】合同约定材料价格波动超过3%时调整，但承包人未及时申报，导致材料涨价损失，责任如何划分？【选项】A.承包人承担全部损失B.发包人承担全部损失C.损失由双方按比例分担D.发包人承担80%，承包人承担20%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.3.3条，承包人未在约定时限内申报价格调整的，视为不要求调整，因此损失由承包人自行承担。选项A正确。【题干12】预付款的扣回方式中，错误的是？【选项】A.按月进度扣回B.扣回比例不超过已完工程价值20%C.扣回至合同完成50%时暂停D.扣回后需书面通知承包人【参考答案】C【详细解析】依据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.4.3条，预付款应按月进度扣回，至合同完成80%时暂停，而非50%。选项C错误。【题干13】工程变更导致合同价款增加，承包人应在何时提交调整申请？【选项】A.变更指令发出后7日内B.变更通知发出后14日内C.变更实施后10日内D.变更完成前5日内【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.3.1条，承包人应在收到变更通知后14日内提交调整申请及证明材料。选项B正确。【题干14】工程索赔时效为合同约定的？【选项】A.合同签订后1年B.事件发生起28日内C.索赔事件影响结束后的42日内D.索赔事件确定后的60日内【参考答案】C【详细解析】依据《建设工程工程量清单计价规范》第10.5.2条，索赔时效自索赔事件影响结束后的42日内提出。选项C正确。【题干15】工程价款调整中，调价差价计算周期为？【选项】A.按月B.按季度C.按年度D.按工程进度【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.3.3条，调价差价应按月计算，超过5%时调整。选项A正确。【题干16】合同约定材料价格波动超过5%时调整，但承包人未及时申报，导致损失，责任如何划分？【参考答案】A【详细解析】同题3解析，承包人未及时申报视为无调整要求，自行承担损失。【题干17】工程结算时，已完工程未计量的部分如何处理？【选项】A.按估算值计入结算B.暂列金额列支C.预付款冲抵D.计入企业管理费【参考答案】A【详细解析】同题10解析，按合同约定规则估算计入结算。【题干18】合同约定调价机制中，材料价格波动超过3%时自动触发调整，但承包人未及时申报，责任如何划分？【参考答案】A【详细解析】同题3解析，承包人未及时申报视为无调整要求，自行承担损失。【题干19】工程进度款支付比例中，进度款支付比例最高为？【选项】A.60%B.70%C.80%D.90%【参考答案】B【详细解析】依据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.4.2条，进度款支付比例一般为合同价的30%，但累计支付比例不超过60%。选项B（70%）错误，正确应为60%。【题干20】工程价款结算中，已完工程未计量的部分是否需要计提措施费？【选项】A.需计提B.不需计提C.按比例计提D.按实际发生额计提【参考答案】B【详细解析】同题10解析，已完工程未计量部分不计入结算价款，措施费等费用不得重复计取。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(篇5)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》，招标控制价中的暂列金额主要用于哪些方面？【选项】A.发包人用于支付承包人未料及的工程价款B.承包人用于支付分包人未料及的工程价款C.发包人用于支付工程价款以外的其他费用D.承包人用于支付材料价格波动超出合同范围的费用【参考答案】C【详细解析】暂列金额由招标人在招标文件中约定，用于支付合同签订后的发包人能够预见但无法确定且经承包人确认的工程价款以外的费用，如工程变更、材料价格波动等。选项C正确，其他选项均与暂列金额的用途无关。【题干2】合同履行期间，因工程变更导致合同价款调整时，承包人应如何提出调整要求？【选项】A.直接向监理单位提交书面变更单B.经监理单位确认后向发包人提交调整申请C.在收到变更指令后14日内向发包人提交调整报告D.通过分包合同直接要求分包人调整价款【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人对工程变更应在收到发包人变更指令后14日内提交变更实施方案及价款调整报告。监理单位仅负责审核技术可行性，最终调整需发包人确认。选项C符合程序要求，其他选项均未体现承包人主动提出调整的时限要求。【题干3】合同价款调整中，调价公式中的“ΔP”代表什么？【选项】A.合同约定价款与实际完成工程量的差额B.定价指数变化与基期价格之差C.调整因素导致的合同价款增减额D.承包人提出的索赔金额【参考答案】B【详细解析】调价公式ΔP=Σ（调价系数×基期价格×调价因素逐月权重），其中ΔP为各调价因素累计影响值，即定价指数变化与基期价格之差。选项B准确描述ΔP的构成，选项A混淆了合同价款与工程量差异，选项C未明确调价公式中的数学关系。【题干4】工程量清单计价中，措施项目费的计算方式与哪些因素无关？【选项】A.施工组织设计B.招标文件技术要求C.地方建设主管部门规定D.施工方案和工程环境【参考答案】C【详细解析】措施项目费根据招标文件要求确定，需结合施工组织设计、技术标准、工程环境等编制，但地方建设主管部门的强制性规定属于法定要求，不直接影响措施项目费的计算方式。选项C正确，其他选项均与措施项目费编制直接相关。【题干5】合同履行期间，因材料价格波动超过合同约定幅度时，承包人如何处理？【选项】A.自行采购并承担超支风险B.向发包人提出调整价款要求C.要求监理单位出具价格波动证明D.与发包人协商变更合同条款【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当材料价格波动超过合同约定幅度时，承包人应按合同约定的调价机制向发包人提出调整价款要求。选项B正确，选项A适用于材料价格风险由承包人承担的情况，选项C未体现程序要求，选项D属于合同条款变更范畴。【题干6】合同履行期间，因设计变更导致工程量增加时，承包人如何主张价款调整？【选项】A.直接按变更后的工程量计价B.提交变更实施方案并附计价明细C.要求监理单位直接确定调整金额D.在结算时统一调整合同价款【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人对设计变更应提交变更实施方案及价款调整报告，经监理单位审核后由发包人确认。选项B完整描述程序要求，选项A未体现提交方案义务，选项C混淆了监理审核与发包人确认的权限，选项D违反及时调整原则。【题干7】合同价款调整的争议解决方式中，不属于法定程序的是？【选项】A.向仲裁委员会申请仲裁B.争议双方协商解决C.向工程所在地人民法院起诉D.提交监理单位主持调解【参考答案】D【详细解析】合同价款调整争议的法定解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。监理单位仅负责工程变更的技术审核，不具法定调解权。选项D属于非法定程序，其他选项均符合《调解仲裁法》规定。【题干8】工程进度款支付中，按月计量支付时，承包人应提供的材料包括？【选项】A.工程量清单计价表B.竣工图及变更签证C.进度计划执行情况报告D.材料进场验收记录【参考答案】A【详细解析】按月计量支付时，承包人需提供经审核的工程量清单计价表、进度款支付申请表等材料。选项A正确，选项B适用于竣工结算阶段，选项C属于进度控制范畴，选项D仅证明材料质量。【题干9】合同履行期间，因工程变更导致工期延误时，承包人如何主张工期与价款调整？【选项】A.仅提出工期顺延要求B.同时提出工期顺延和费用索赔C.在验收后提出索赔报告D.通过监理单位直接要求补偿【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人对工期延误应同时提出工期顺延和费用索赔要求，且需在收到变更指令后28日内提交索赔报告。选项B完整符合程序要求，选项A遗漏费用主张，选项C超出了28日时限要求，选项D未体现索赔报告提交义务。【题干10】合同价款调整中，材料价格波动调差公式中的“C0”代表什么？【选项】A.调整后材料实际价格B.调整前材料合同单价C.调整后材料预算价格D.调整前材料市场平均价格【参考答案】B【详细解析】材料价格波动调差公式为ΔP=P0×(C1/C0)，其中C0为合同约定材料单价，C1为实际采购价格。选项B正确，选项D中的市场平均价格不直接参与调差计算，选项A、C混淆了调差公式中的参数。【题干11】合同履行期间，因工程缺陷导致返工时，返工费用如何处理？【选项】A.承包人自行承担返工成本B.发包人承担返工的全部费用C.按合同约定分担返工费用D.由监理单位承担返工费用【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程缺陷返工费用由责任方承担。若因承包人施工质量问题导致返工，承包人应承担费用；若因发包人原因导致，则由发包人承担。选项C体现合同约定优先原则，其他选项均未考虑责