2025年建筑用不锈钢构件加工及安装服务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年建筑用不锈钢构件加工及安装服务合同甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________鉴于甲方需要进行建筑用不锈钢构件的加工及安装，乙方愿意提供相应的服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________________________2.工程地点：_________________________3.工程内容：建筑用不锈钢构件的加工及安装4.工程预算：人民币______元整（大写：______元整）二、加工及安装内容1.加工内容：（1）不锈钢材料规格：_________________________（2）加工数量：_________________________（3）加工标准：_________________________（4）加工期限：自合同签订之日起______天内完成2.安装内容：（1）安装地点：_________________________（2）安装期限：自加工完成之日起______天内完成（3）安装标准：_________________________三、质量要求1.加工质量：乙方加工的不锈钢构件必须符合国家相关质量标准，并经甲方验收合格。2.安装质量：乙方安装的构件必须牢固、美观，符合设计要求，并经甲方验收合格。四、费用及支付方式1.工程总费用：人民币______元整（大写：______元整）2.支付方式：（1）合同签订后______日内，甲方支付乙方工程总费用的______%，即人民币______元整（大写：______元整）；（2）加工完成后，甲方支付乙方工程总费用的______%，即人民币______元整（大写：______元整）；（3）安装完成后，甲方支付乙方工程总费用的______%，即人民币______元整（大写：______元整）；（4）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总费用的______%，即人民币______元整（大写：______元整）；（5）尾款：工程验收合格后______日内，甲方支付乙方剩余的______%，即人民币______元整（大写：______元整）。五、工期及延误责任1.工期：自合同签订之日起______天内完成全部工程。2.延误责任：（1）因乙方原因造成工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付人民币______元整的违约金；（2）因甲方原因造成工期延误，甲方应承担相应的责任，并支付乙方合理的停工损失。六、验收及保修1.验收：工程完成后，甲方应组织相关人员对工程进行验收，验收合格后，甲方应在______日内向乙方支付验收款。2.保修：乙方对安装完成的工程提供______个月的免费保修期，保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。七、违约责任1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。2.如一方违约导致合同解除，违约方应承担因解除合同而产生的全部损失。八、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________签订日期：__________________