2025年监理工程师之合同管理每日一练模拟试卷（B卷）含答案

/2025年监理工程师之合同管理每日一练模拟试卷（B卷）单选题(共400题)1、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款为()。A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】A2、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括()。A.合同中规定此项工作为固定费率B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过10%C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过0.01%【答案】B3、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当()。A.与承包单位承担连带赔偿责任B.与承包单位承担按份赔偿责任C.承包单位独自承担赔偿责任D.监理单位独自承担赔偿责任【答案】A4、关于留置的说法，正确的是()。A.留置权可以通过合同的约定产生B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人D.施工合同不可实施留置权【答案】D5、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在()。A.审查程序B.审查因素C.合格者数量限制D.审查标准6、(2016年真题试卷)根据《标准施工合同》,合同工期应自()载明的开工日起计算。A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划【答案】B7、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任不包括()。A.编制施工安全措施计划、应对灾害的紧急预案报送监理人审批B.配置必要的救助物资和器材，配备必要的安全生产和劳动保护设施C.制定安全操作规程，发放安全工作手册和劳动保护用具D.承担工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失【答案】D8、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙?()A.B.C.D.【答案】B9、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过()次。A.1B.2C.3D.4【答案】C10、(2014年真题试卷)根据《标准施工合同》,关于承包人施工安全责任的说法，正确的是(。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】A11、(2017年真题试卷)根据《标准施工合同》,施工期的结束日期是指()。A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同中双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日【答案】C12、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是()。A.编制进度计划B.对进度计划提出修改意见C.控制施工工作按进度计划执行D.检查进度计划的执行情况【答案】A13、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由()。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任【答案】B14、承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》,承包商对此指示()A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D15、美国AIA合同文本中的B系列是指()。A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件B.业主与建筑师之间的标准合同文件C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件D.建筑师行业内部使用的文件【答案】B16、大型工程设备的采购招标过程中，关于详细评审说法不正确的是()。A.以评标价的高低比较投标书的优劣B.中标人一定是报价最低者C.投标人要按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价D.货物到达施工现场的总费用有不同计算方式【答案】B17、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元【答案】A18、某施工项目招标采用最低评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为()A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元【答案】C19、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】A20、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由()承担。A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业【正确答案】D21、(2020年真题试卷)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前()日向承包人发出开工通知。B.10C.14D.15【答案】A22、营养干预中的类实验设计，不是因为()而为的。A.人群没法随机分配B.人力不足C.实施过程未设计同期对照D.不能开展平行随机对照试验【答案】B23、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过()。A.7B.14C.21D.28【答案】C24、根据《标准设计施工总承包招标文件》,设计施工总承包模式中关于总承包方式的缺点说法正确的是()。A.设计一定是最优方案B.工程质量标准一般采用更高的质量标准C.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查D.质量标准出自发包人【答案】C25、根据《标准设计施工总承包合同》,承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，()可代为办理，所需费用由()承担。A.发包人，发包人B.发包人，承包人C.监理人，发包人D.监理人，承包人【答案】B26、FIDIC标准合同文本中的(),适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。A.《施工合同条件》(1999年版)B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年版)C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》(1999年版)D.《简明合同格式》(1999年版)【答案】B27、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失【答案】B28、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业的顺序和时间【答案】C29、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的()天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。A.7B.14C.28D.56【答案】C30、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，则下列说法正确的是()。A.迟延发出开工通知B.合同工期予以顺延C.提前7天向承包人发出开工通知D.以开工条件具备的时间为开工日期【答案】C31、下列合同中，属于可撤销合同的是()A.当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同B.以虚假资质签订的合同C.通过串通投标订立的合同D.在订立时显失公平的合同32、分包人应在工程变更确定后()天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。A.10B.11C.12D.13【答案】B33、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交()。A.现场同期记录B.索赔意向通知书C.索赔报告D.索赔证据【答案】B34、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是()。A.施工合同B.监理合同C.勘察合同D.仓储合同【答案】C35、关于采暖居住建筑的热工设计，下列哪条符合采暖住宅建筑节能设计有关标准规定?()A.外廊式住宅的外廊可不设外窗B.除共用楼梯间的集合式住宅外，住宅的楼梯间在底层出入口处均应设外门C.消防车道穿过住宅建筑的下部时，消防车道上面的住宅地板应采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体，可不再采取保温措施D.住宅下部为不采暖的商场时，其地板也应采取保温措施【答案】D36、根据九部委发布的《标准勘察合同》,勘察费用实行()。A.发包人签证制度B.勘察人签证制度C.监理人签证制度D.共同签订制度【答案】A37、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的()。A.1%C.3%D.5%【答案】B38、成本加酬金合同还可分为的形式不包括()A.成本加固定酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同C.成本加可变酬金合同D.固定总价合同【正确答案】D39、(2020年真题试卷)根据美国建筑师学会(A1A发布的IPD(集成项目交付)合同，关于争端和索赔的说法，正确的是()。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】D40、根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内C.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内【答案】B41、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则()。A.按抵押合同签订的顺序清偿B.按债权比例进行清偿C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿D.以银行申请清偿的先后顺序清偿【答案】B42、下列关于24h回顾法说法正确的是()。A.婴幼儿膳食调查不能用24h回顾法，因婴幼儿无法准确回忆前一天所吃的食物B.3天24h回顾法不必包括休息日C.24h回顾法既可用来评价人群的膳食摄入量，也适合描述不同个体的膳食平均D.24h回顾法不存在人日数计算的问题43、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是()A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款【答案】A44、根据NEC《工程施工合同》,关于“补偿事件”的说法，正确的是()。A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应待影响明确后再行计价补偿C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价45、关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是()。A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C.因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失【答案】A46、材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。A.10B.15C.20D.30【答案】C47、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是()。A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值【答案】D48、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()A.以投标截止日期作为风险划分时间点B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失【答案】A49、下列关于定金的表述中，错误的是()。A.定金合同从签订之日生效B.定金数额不得超过主合同标的额的20%C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限【答案】A50、关于联合体投标的说法错误的是()。A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书B.承诺就中标项目向招标人承担连带责任C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级D.联合体各方不得再以自己的名义单独在本招标项目中投标【答案】C51、设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法正确的是()。A.竣工后试验是在工程竣工移交后进行的，因此应当由发包人负责进行B.发包人负责提供竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等C.发包人应提前14天将竣工后试验的日期通知承包人D.如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人不得自行进行试验【答案】B52、《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过()个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。A.6B.12C.18D.24【答案】B53、下列不能作为质押担保的是()。A.生产设备B.应收账款C.正在建造的建筑物D.存款单【答案】C54、由于承包人原因的延误造成赔偿，最高赔偿限额为签约合同价的()%。A.2B.3C.4D.5【答案】B55、下列选项不属于建设工程合同当事人的是()。A.建设单位B.工程总承包单位C.设计人D.项目监督管理部门【答案】D56、根据《建筑法》,建筑工程一切险的被保险人不包括()。A.发包人B.承包人C.分包商D.材料商【答案】D57、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后()内，应向卖方支付进度款。A.7天B.14天C.28天D.30天【答案】C58、(2019年真题试卷)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后()天内通知承包人。A.28C.56D.60【答案】A59、风险型CM合同计价的方式是()。A.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价B.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价C.采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价D.采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价【答案】B60、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是 ()。A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【正确答案】D61、(2021年真题试卷)根据《标准材料采购招标文件》,全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格()的结清款。A.10%B.5%C.3%D.2%【答案】B62、关于法律事实的说法，正确的是()。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为63、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则()。A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】A64、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是()。【相关知识点新教材已删除】A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】A65、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括()。A.合同中规定此项工作为固定费率B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%【答案】D66、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是()。A.安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电应由买卖双方共同承担B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料C.卖方可以按约定负责合同设备的安装、调试工作，也可以只负责提供技术服务D.如卖方负责对安装、调试提供技术服务，则仍应对安装、调试不成功承担责任【答案】C67、下列文件中，属于订立合同要约文件的是()A.招标公告B.资格预审合格通知书，C.投标书D.中标通知书68、以下有关不可预见的物质条件，说法正确的是()。A.是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件，不包括人为的条件B.不可预见的特质条件，包括地下和水文条件和气候条件C.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔和费用索赔，但不能索赔利润D.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔，但不能索赔费用和利润【答案】C69、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。A.一方因重大误解而订立的合同B.双方协商一致订立的显失公平的合同C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同【答案】C70、根据《标准施工合同》,竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为()。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工验收报告的日期D.工程接收证书颁发日【答案】A71、在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是()。A.承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责B.由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润【答案】D72、关于铝合金门窗的横向和竖向组合，下列措施中哪一项是错误的?()A.应采用套插，搭接形成曲面组合B.搭接长度宜为10mmC.搭接处用密封膏密封D.在保证质量的前提下，可采用平面同平面组合【答案】D73、关于保险合同的表述中，不正确的是()。A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人【答案】A74、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括()。A.承包人的工程设计方案说明B.设备方案的说明C.设计模型D.对发包人要求中的错误的说明【答案】C75、建设工程勘察合同中发包人在紧急情况下可以当场发出临时书面指示，但需在临时书面指示发出后()小时内发出书面确认函。B.24C.48D.56【答案】B76、某项目监理人发出开工通知后，因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟，则该项目的开工日期应为()。A.发出开工通知的日期B.收到开工通知的日期C.开工通知中载明的日期D.开工条件具备的日期【答案】D77、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是()。A.只向发包人提交分包合同副本B.应向发包人和监理人提交分包合同副本C.应向监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】B78、建设工程设计合同，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起()天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.14B.30C.60D.90【答案】D79、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确说法是()A.应获得业主批准B.应获得工程师的批准C.应获得质量监督机构的许可D.不需再办理任何批准、许可手续【答案】A80、检验水泥碱量的质量检验方法是()A.化学分析B.理论换算法C.物理试验法D.经验判别法【答案】A81、当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当()。A.不承担保证责任B.对全部债务承担责任C.由被保证人决定担保范围D.由保证人承担部分责任【答案】B82、食物血糖负荷GL体现食物碳水化合物的()对血糖的影响。A.质量B.数量C.种类D.摄取方式【答案】B83、根据FIDIC《施工合同条件》,“不可预见”的风险分配方式正确的是()。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】D84、根据《标准施工合同》,对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程【答案】D85、根据《标准施工合同》,对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程施工【答案】D86、英国NEC合同文本中规定，()都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席。A.项目经理和分包商B.项目经理和承包商C.承包商和公用事业部门D.分包商和地方行政机关代表【答案】B87、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期【答案】D88、根据《建筑法》,建筑工程一切险的被保险人不包括()。A.发包人B.承包人C.分包商D.材料商【答案】D89、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】B90、招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还【答案】C91、以下有关民事责任的承担，正确的是()。A.民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类B.对于按份责任，平均承担责任C.对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任D.对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿【答案】C92、风险型CM的合同计价采用()。A.成本加酬金方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式【正确答案】A93、(2020年真题试卷)根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于工程分包的说法，正确的是()。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】D94、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。A.地方税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.施工作业导致停水2天D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日【答案】D95、监理人收到承包人变更报价书后的()天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28【答案】B96、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是()A.工期索赔B.工程变更索赔C.合同中默示的索赔D.意外风险索赔【答案】A97、根据《标准施工招标资格预审文件》,应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是()。A.提供资料的有效性和完整性B.企业资质条件C.拟派项目经理资格D.企业类似工程业绩【答案】A98、(2018年真题试卷)根据《标准施工合同》,工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()责任补偿。A.发包人B.承包人C.事件的风险责任人D.监理人【答案】C99、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】C100、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是()。A.编制进度计划B.对进度计划提出修改意见C.控制施工工作按进度计划执行D.检查进度计划的执行情况【答案】A101、根据FIDIC《施工合同条件》,保留金在工程师颁发()后分两次返还。A.工程履约证书和移交证书B.工程移交证书和接收证书C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书D.工程接收证书和履约证书【答案】D102、依照标准施工合同通用条款的规定，()属于监理人应当完成的工作。A.负责施工现场的安全保卫B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作C.审查施工实施方案D.组织设计交底【答案】C103、当建筑底层地面基土经常受水浸湿时，下列地面垫层不适宜的是()。A.砂石垫层B.碎石垫层C.灰土垫层D.炉渣垫层【答案】C104、《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括()。A.履约担保B.预付款担保C.合同协议书D.投标保证金【答案】D105、设计施工总承包合同模式下，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.30B.60C.90D.120【答案】C106、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额为合同价格的()。A.10%B.0.08%C.60%D.0.8%【答案】A107、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人的施工期应为()。A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止【答案】A108、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是()。A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项C.承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行D.监理有权确定，无权决定【答案】C109、(2019年真题试卷)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满(包括延长的期限终止)后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书由()。A.发包人出具经监理人审核B.监理人出具经发包人签认C.发包人和监理人共同签认D.监理人签认【答案】B110、(2017年真题试卷)根据《标准施工合同》,当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是()。A.投标函→合同协议书→通用合同条款B.投标函→通用合同条款→合同协议书C.合同协议书→投标函→通用合同条款D.合同协议书→通用合同条款→投标函C【答案】C111、价格指数应首先采用()提供的价格指数。A.合同签订地有关行政管理部门B.工程项目所在地工程咨询造价机构C.合同签订地工程咨询造价机构D.工程项目所在地有关行政管理部门【答案】D112、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务()。A.全部消灭B.还有75万元C.还有125万元D.还有160万元【答案】D113、《合同法》规定，缔约过失责任属于()责任。A.违约B.侵权C.“先合同义务”D.无过错【答案】C114、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是()。【相关知识点新教材已删除】A.保证设计质量是发包人的责任B.保护双方知识产权是双方的共同责任C.外部协调工作应由承包人自行完成D.设计人不承担参加工程验收的责任【答案】B115、下列组织或机构中，不能作为保证人的是()。A.非银行金融机构B.国家机关C.股份公司D.合伙企业【答案】B116、根据《标准施工合同》,不利气候条件属于()的风险。A.承包商B.发包商C.监理方D.发包商与承包商共同承担【答案】A117、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。(新教材删除该知识点，题目仅供参考)A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间【答案】D118、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。抵押权自()时设立。A.抵押合同生效B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【正确答案】A119、(2019年真题试卷)根据《标准施工招标文件》,属于施工招标文件主要内容的是()。A.资格预审公告B.申请人须知C.招标公告D.资格审查办法【答案】C120、标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在()天内()支付”。A.5;无条件B.7;无条件C.10;50%D.14;80%【答案】B121、(2020年真题试卷)根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是()。A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】B122、保证合同权利和义务公平合理，不存在对合同条款的重大误解，不存在合同履行障碍。体现合同评审工作的()内容。A.合理性、可行性评审B.合法性、合规性评审C.合同风险评估D.合同严密性、完整性评审【答案】A123、尿液保存时加入()防腐效果较好，但能干扰尿糖测定。A.浓盐酸B.甲苯C.氯仿D.碳酸钠【答案】C124、建设工程采用设计施工总承包模式的优点有()。A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险【答案】A125、根据九部委的《标准勘察合同》,勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后()内向发包人提交书面报告。A.24小时B.48小时C.7天D.14天【答案】A126、《合同法》规定，要约生效条件为()A.要约人向受要约人发出要约B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字C.受要约人作出有效承诺D.要约以任何形式到达受要约人【答案】D127、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。A.3B.5C.7D.10【答案】B128、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()A.不可抗力发生日B.发出通知日C.通知到达对方日D.对方同意日【答案】C129、()是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。A.抵押B.抵押权C.质押D.质权【答案】D130、()的重点内容是相关经验和教训总结，应通过总结使成功的经验能够在后续项目中得以分享借鉴，同时，杜绝失败的教训再次发生，避免重复交学费A.合同进度计划B.合同总结报告C.合同管理评价D.合同订立评价【答案】B131、(2018年真题试卷)根据《标准施工合同》,下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是()。A.施工技术事故B.异常恶劣天气C.不可抗力D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】A132、与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是()。A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格【答案】C133、下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是()。?A.变更B.价款调整C.索赔D.暂估价【答案】D134、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。是指()A.F0B.FCAC.CIPD.CIP【答案】A135、(2018年真题试卷)根据《标准施工合同》,关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是()。A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行解开重新检验D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担【答案】C136、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于()。A.可给予工期补偿B.可给予费用补偿C.承包人应承担的风险责任D.可以补偿工期、费用补偿【答案】A137、采用有限数量制审查时，通过详细审查的申请人不少于()个且没有超过规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。A.3B.4C.2D.1【答案】A138、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是()。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.与债务人协商确定【答案】C139、设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过()天。A.7C.21D.28【答案】C140、工程勘察设计开标，投标人对开标有异议的，应当在()提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。A.提交投标保证金B.提交招标文件C.开标现场D.提交投标文件【答案】C141、(2018年真题试卷)关于投标保证金的说法，正确的是()。A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理C.投标保证金有效期应当长于投标有效期D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金【答案】B142、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化【答案】D143、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》,工程师应批准的索赔金额为()万元。A.20B.17C.16D.13【答案】D144、根据美国AIA标准合同文本，关于CM合同的说法错误的是()。A.CM合同属于管理承包合同B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类D.风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法【答案】B145、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。A.通知委托人，建议下达停工指令B.征得委托人同意后，下达停工指令C.立即下达停工指令并尽快通知委托人D.立即召开现场会议，讨论对策【答案】C146、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【正确答案】B147、(2021年真题试卷)根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是()。A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认【答案】D148、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,建设工程采用设计施工总承包模式的优点是()。A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险【答案】A149、发包人应在合同签订后()内确定(),并将相关信息书面通知勘察人。A.7天，发包人代表B.14天，发包人代表C.7天，发包人项目负责人D.14天，发包人项目负责人【答案】B150、根据《标准施工总承包招标文件》,关于设计施工总承包合同的说法正确的是()。A.合同责任复杂B.建设周期长C.可以增加设计变更D.可以减少承包人的索赔【答案】D151、下列关于资格预审程序的说法，错误的是()。A.资格预审分为初步审查和详细审查B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审D.不允许低资质企业承揽高等级工程的施工【答案】B152、建设工程材料招标与施工招标基本相同，只是()有所区别。A.评审要素、量化比较的方法B.招标程序、量化比较的方法C.评审要素、招标程序D.招标程序、评标价计算方法【答案】A153、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在()支付或扣除。A.竣工结算B.下一次进度款中C.本次进度付款中D.以上都不正确【答案】C154、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是()。A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】B155、某建设项目进行材料采购招标，项目估算费用为5000万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为160万元，某投标人只提交投标保证金140万元，该投标人的投标保证金数额应当为()万元。A.160B.140C.100D.80【答案】D156、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()。A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】A157、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由()向行政管理部门报建申请。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】A158、保证合同的担保范围不包括()。A.违约金B.主债权及利息C.损害赔偿金D.债权人的间接损失【答案】D159、关于联合体投标的说法不正确的是()。A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级B.联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标C.联合体投标的、其投标保证金必须由各成员根据协议分别向招标人提供D.联合体各成员就中标项目向招标人承担连带责任【答案】C160、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则()。A.按抵押合同签订的顺序清偿B.按债权比例进行清偿C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿D.以银行申请清偿的先后顺序清偿【答案】B161、(2014年真题试卷)根据《标准施工合同》,施工准备阶段设计交底应由()组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C162、关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力【答案】B163、转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存，不足的部分应当()。A.由抵押人清偿B.由债务人清偿C.由抵押人和债务人共同清偿D.不再清偿【答案】B164、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元【答案】A165、施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于()。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【答案】B166、设计施工总承包合同的(),指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。A.合同协议书B.专用条款C.价格清单D.通用合同条款【答案】C167、施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议，则承包人的竣工日为()。A.提交竣工验收申请报告日B.开始进行竣工验收日C.竣工验收合格日D.签发工程接收证书日【答案】C168、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()。A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.工程材料运抵施工现场日【答案】D169、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。A.承包人B.钢材供应商C.监理单位D.发包人【答案】D170、根据FIDIC《施工合同条件》,履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【答案】D171、银行与债务人找的保证人签订的保证合同中没有约定保证方式，该保证合同的保证方式应当认定为()。A.一般保证B.连带责任保证C.保证合同无效D.由债务人确定【答案】A172、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。A.不用归还委托人B.归还委托人即可C.归还委托人，并应支付折旧费D.归还委托人，并应支付租赁费【答案】B173、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为()日。A.要约生效B.承诺生效C.附生效条件的合同条件具备D.附生效期限的合同期限届满【答案】B174、()是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖【答案】B175、某建设工程项目，约定缺陷责任期为1年，建设工程中竣工验收前2013年5月1日进行了土建单位工程验收，2013年8月1日进行了竣工验收，则关于缺陷责任期说法正确的是()。A.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，B.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，C.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，D.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，【正确答案】A176、根据FIDIC《施工合同条件》,同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款D【正确答案】BD177、依据《建设工程设计招标投标管理办法》,关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是()。A.采用不可替代的专利或者专有技术的B.建设单位承诺能够自行设计的C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的D.建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的【答案】B178、根据《设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法，正确的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核【答案】A179、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D180、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》,按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是()A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的C.主要工艺复杂的D.建筑艺术造型有特殊要求的【答案】D181、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是()。A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内【答案】C182、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，正确的是()。A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，则视为临时指示未得到发包人的书面确认D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为未获得发包人的批准【正确答案】B183、“不利气候条件”对施工的影响属于()应承担的风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.保险人【答案】B184、关于投标保证有效期的说法，正确的是()A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从开标日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】B185、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是()。A.应按工程量表中规定的方法计量B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀.收缩或浪费D.当地有惯例的，依照当地惯例计量【答案】C186、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，美于该试验相应合同义务的说法，正确的是()A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【答案】C187、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过()。A.7B.14C.21D.28【答案】C188、根据《标准材料采购招标文件》规定，初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审，其中形式评审的内容不包括()。A.投标人名称B.投标内容C.投标文件格式D.联合体协议书【答案】B189、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是()。(新教材删除该知识点，题目仅供参考)A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B.投标文件载明的交货期满足**要求的，***C.评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行**计算【答案】A190、工程总承包招标文件资料审查不包括对()审查。A.近年完成的类似设计施工总承包项目情况表B.近年完成的类似施工项目情况表C.近年完成的类似工程设计项目D.勘察设计文件191、评标委员会的成员应为()人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。A.3B.5C.7D.9【答案】B192、某建设项目进行设计招标，设计估算费用为600万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为16万元，某投标人只提交投标保证金14万元，该投标人的投标保证金数额应当为()万元。A.16B.14C.12D.10【答案】D193、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()A.签发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.结清单生效日D.签发最终支付证书日【答案】C194、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由()。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任【答案】B195、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人()。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任【答案】D196、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位(),将建筑工程非主体部分的设计进行分包。A.必须通过公开招标方式B.必须通知邀请招标方式C.可以不通过招标方式D.只能通过协议方式【答案】C197、根据《标准设计施工总承包招标文件》,投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是()A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序【答案】B198、关于定标的说法，正确的是()。A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【答案】B199、发包人因第三人的原因造成违约的，对勘察人损失承担责任的方式正确的是()。A.由第三人承担违约责任B.由发包人承担违约责任C.由发包人和第三人承担连带责任D.由发包人和第三人承担按份责任【答案】B200、根据《建设施工合同(示范文本)》,()表明合同终止。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效【答案】D201、下列合同计价方式中，最不利于业主投资控制，业主基本承担价格变化或工程量变化的全部风险的是()。A.单价合同B固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D202、甲乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是()A.甲必须按合同的约定交货，但可以要求乙提供相应的担保B.甲有权不按合同的约定交货，除非乙提供了相应的担保C.甲必须按合同的约定交货，但可以仅先交付部分货物D.甲应按合同的约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任【答案】B203、根据《标准施工合同》,监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的()天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。A.7B.14C.28D.56【答案】A204、关于定金的表述，正确的是()。A.债务人履行债务后，定金应当收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C.定金合同从合同成立之日起生效D.定金数额为主合同标的额的20%【答案】B205、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】A206、买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，意味着()。A.对合同设备质量的确认B.买方不再提出质量异议或拥有退货的权利C.仅为过程行为D.卖方不再承担合同设备的任何义务【答案】C207、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的()关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务【答案】D208、根据《担保法》,下列选项中不能作为质押担保的是()。A.建筑物B.汽车C.汇票D.仓单【答案】A209、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是()。A.只向监理人提交分包合同副本B.只向发包人提交分包合同副本C.应向发包人和监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】C210、根据《设计施工总承包合同》,关于建设工程监理人的说法，错误的是()。A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本B.发包人分包工作需要征得监理人同意C.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议D.监理人应审查分包人的资格能力【答案】B211、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，造成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D212、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D213、关于要约的说法，正确的是()A.要约必须以缔结合同为目的B.要约内容可以是不确定的C.要约的相对人必须是特定的人D.商业广告是要约【答案】A214、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员【答案】B215、住宅分户轻质隔墙的隔声标准的隔声量应大于()A.30dB.35dBC.40dBD.45dB【答案】D216、诊断锌缺乏的理想指标是()。A.血锌B.发锌C.尿锌D.目前没有【答案】D217、关于施工投标保证的表述中，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金B.投标保证金除现金外，只能是银行出具的银行保函、现金支票C.投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的20%D.投标保证金应当由投标人在提交投标文件前3d递交给招标人【答案】A218、根据《标准施工合同》,属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。A.战争B.地震C.台风D.水文条件【答案】D219、根据《标准施工合同》,当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是()。A.投标函→合同协议书→通用合同条款B.投标函→通用合同条款→合同协议书C.合同协议书→投标函→通用合同条款D.合同协议书→通用合同条款→投标函【答案】C220、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是()。A.只向发包人提交分包合同副本B.应向发包人和监理人提交分包合同副本C.应向监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】B221、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是()。A.组织设计交底B.编制施工环保措施计划C.审批施工组织设计D.组织论证专项施工方案【答案】A222、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中()。A.是独立的第三方B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】C223、银皮书规定，承包商应在开工日期后()天内向业主提交一份进度计划。A.7B.14C.28D.42【答案】C224、承包人暂停施工()天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.7B.14C.15D.28【答案】D225、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为()日。A.要约生效B.承诺生效C.附生效条件的合同条件具备D.附生效期限的合同期限届满【答案】B226、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务【答案】A227、关于人身保险合同的说法，正确的是()A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立B.被保险人不能是受益人C.受益人可以由被保险人指定D.投保人不能是被保险人【答案】C228、根据FIDIC《施工合同条件》,工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【答案】D229、下列食物中含维生素B2较多的有()。A.蛋类B.奶类C.肝脏D.肉类E.蔬菜【答案】A230、根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法，正确的是()。A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费【答案】A231、根据《标准施工合同》,对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程【正确答案】D232、(2018年真题试卷)关于抵押的说法，正确的是()。A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有【答案】B233、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则()。A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】A234、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.14B.28C.56D.90【答案】D235、根据《标准施工招标文件》规定，以下()属于违规行为。A.投标人在通过资格预审后放弃投标B.投标人在投标截止日期前修改投标文件C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改【答案】D236、《简明标准施工招标文件》的适用对象是()。A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000万元的非政府投资工程C.工期为10个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程【答案】C237、(2021年真题试卷)建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()。A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人【答案】B238、工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中【答案】C239、(2020年真题试卷)根据《标准施工招标