承包彩板安装合同协议书

承包彩板安装合同协议书合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方有彩板安装工程的需求，乙方具备彩板安装的专业能力和资质，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方彩板安装工程事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]彩板安装工程（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容乙方负责按照甲方提供的设计图纸和技术要求，完成[工程具体范围]内的彩板安装工作，包括但不限于彩钢板的采购、运输、安装，以及与安装工作相关的辅助工作，如骨架搭建、密封处理等。具体彩板的规格、型号、颜色等要求详见附件一《彩板规格清单》。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误如因不可抗力、甲方变更设计或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]个工作日内以书面形式通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/综合单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写]元整（￥[小写]元）。该价款包括彩板材料采购、运输、安装、税费、利润等乙方完成本工程所需的一切费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写]元整（￥[小写]元）。2.进度款：乙方完成工程进度的[X%]时，甲方应在收到乙方提交的进度款申请报告及相关证明材料后的[X]个工作日内，向乙方支付合同总价款的[X%]作为进度款，即人民币[大写]元整（￥[小写]元）。3.竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告及相关资料后的[X]个工作日内完成审核，并向乙方支付至合同总价款的[X%]，即人民币[大写]元整（￥[小写]元）。4.质保金：剩余合同总价款的[X%]作为质保金，即人民币[大写]元整（￥[小写]元），在质保期满且无质量问题后[X]个工作日内无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。有权对乙方采购的彩板材料进行检验，如发现材料不符合合同要求，有权要求乙方更换。有权在工程竣工后组织验收，对工程质量提出意见和建议。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。在开工前，向乙方提供施工场地，并确保施工场地具备施工条件。及时向乙方提供设计图纸和技术要求，并对乙方提出的技术问题进行解答。协调与工程相关的其他单位的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。在施工过程中，如遇到不可抗力或其他非乙方原因导致的停工、窝工等情况，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务严格按照合同约定和相关标准进行施工，确保工程质量和工期。自行采购符合合同要求的彩板材料，并提供材料的质量证明文件。遵守施工现场的安全管理规定，做好安全防护措施，确保施工安全。在工程竣工后，向甲方提供完整的竣工资料和质量保修书。五、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程的质量应符合国家和地方相关标准、规范的要求，以及甲方提供的设计图纸和技术要求。具体质量标准详见附件二《工程质量标准》。（二）质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量。乙方应按照相关标准和规范进行施工，对每一道工序进行质量检验，合格后方可进行下一道工序。（三）验收程序1.乙方完成全部工程施工后，应进行自检，自检合格后向甲方提交竣工验收报告及相关资料。2.甲方收到乙方的竣工验收报告后，应在[X]个工作日内组织相关人员进行验收。3.如验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方提出的整改意见进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方承担，工期不予顺延。六、安全施工（一）安全责任乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。乙方应对施工过程中的安全事故承担全部责任，并负责赔偿因此给甲方和第三方造成的损失。（二）安全措施乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护设施和消防器材。乙方应加强对施工人员的安全教育培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.如甲方因自身原因导致工程停工、窝工，应承担乙方因此造成的损失，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每延误一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。2.如乙方提供的彩板材料不符合合同要求或工程质量不符合标准，乙方应负责无偿更换或返工，直至符合要求为止，并承担因此给甲方造成的损失。3.如乙方违反安全施工规定，导致发生安全事故，应承担全部责任，并负责赔偿因此给甲方和第三方造成的损失。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程质保期满且双方履行完各自的义务后终止。（二）合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一