河北省施工合同补充协议

河北省施工合同补充协议甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]就[工程名称]签订了编号为[原合同编号]的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现根据工程实际情况，经双方友好协商，达成以下补充协议，以资共同遵守。一、补充内容概述本补充协议是对原合同的补充和完善，旨在明确双方在工程实施过程中的具体权利义务，确保工程顺利进行。补充内容主要涉及工程范围调整、工期变更、价款结算、质量标准细化等方面。二、工程范围调整（一）增加工程内容1.具体项目：在原合同约定的工程范围内，增加以下项目：[新增项目1名称]：详细描述该项目的具体内容，包括但不限于施工工艺、材料要求等。例如，新增的外墙保温工程，采用[具体保温材料名称]，保温厚度为[具体厚度]，施工工艺需符合[相关标准编号]的要求。[新增项目2名称]：如室内精装修部分的新增吊顶工程，吊顶材质为[具体材质]，造型为[具体造型]，龙骨间距为[具体间距]等。2.工程量计算：新增项目的工程量按照实际完成的工作量计算，具体计算方法遵循《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500[具体版本]）及相关规定。（二）减少工程内容1.取消项目：取消原合同中约定的以下项目：[取消项目1名称]：明确该项目取消的原因及对工程整体的影响。例如，由于设计变更，取消原计划的室外景观小品工程。[取消项目2名称]：如室内水电线路中的部分预留点位，因实际使用功能调整而取消。2.费用调整：因工程内容减少，甲方应相应扣减原合同价款。扣减金额按照原合同中该部分项目的预算金额计算，并考虑一定的下浮比例（如有约定）。三、工期变更（一）工期延长1.延长原因：由于以下原因导致工程工期需要延长：不可抗力因素，如自然灾害（地震、洪水等）、政府指令性停工等。设计变更，新增工程内容或修改原设计方案，导致施工难度增加、工作量增大。甲方原因，如未按时提供施工场地、施工图纸，未及时支付工程进度款等。2.延长天数：根据实际影响情况，工程工期延长[X]天，新的竣工日期为[具体日期]。（二）工期提前1.提前要求：若甲方要求工程提前竣工，应提前[X]天书面通知乙方，并与乙方协商确定赶工措施及费用补偿。2.赶工费用：乙方采取赶工措施所增加的费用，包括但不限于人工加班费用、设备租赁费用、材料采购加急费用等，由甲方承担。具体费用金额由双方根据实际发生情况进行核算。四、价款结算（一）新增工程价款1.计价方式：新增工程内容的价款按照以下方式计算：有适用或类似原合同综合单价的项目，按照原合同综合单价执行。没有适用或类似原合同综合单价的项目，由乙方按照市场价格编制综合单价，报甲方审核确认。甲方应在收到乙方报价后的[X]天内完成审核，逾期未审核视为认可。2.支付方式：新增工程价款随原合同工程进度款一并支付，支付比例按照原合同约定执行。（二）减少工程价款1.扣减方式：因工程内容减少而扣减的价款，在下次工程进度款支付时予以扣除。2.结算调整：工程竣工结算时，根据实际完成的工程内容和工程量，对工程总价款进行最终调整。五、质量标准细化（一）材料质量1.材料要求：乙方采购的工程材料必须符合国家相关标准和原合同约定的质量要求。对于新增工程内容所使用的材料，应提供产品质量合格证明文件、质量检验报告等资料。2.材料检验：甲方有权对乙方采购的材料进行检验和抽检，如发现材料质量不符合要求，乙方应立即更换，并承担由此产生的费用和延误工期的责任。（二）施工质量1.质量标准：工程施工质量应符合国家现行的施工质量验收规范和原合同约定的质量标准。对于新增工程内容，其施工质量应达到与原工程相同的质量标准。2.质量验收：每完成一项分部、分项工程，乙方应进行自检，自检合格后报甲方和监理单位验收。验收合格后方可进行下一道工序施工。如验收不合格，乙方应及时整改，直至验收合格为止。六、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对工程施工进度、质量进行监督检查。有权要求乙方按照原合同和本补充协议的约定履行义务。对乙方提交的工程进度款申请、竣工结算报告等文件进行审核。2.义务按照合同约定及时支付工程价款。按时提供施工场地、施工图纸等施工条件。协调处理与工程相关的外部关系，如办理施工许可证、协调周边居民关系等。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定收取工程价款。要求甲方提供必要的施工条件和协助。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，并要求甲方承担由此造成的损失。2.义务按照原合同和本补充协议的约定组织施工，确保工程质量和工期。遵守国家法律法规和施工现场的管理规定，文明施工，安全生产。及时向甲方和监理单位报送工程进度、质量等相关资料。七、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。由此造成的工期延误和乙方损失由甲方承担。2.若甲方未按时提供施工场地、施工图纸等施工条件，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担乙方因此造成的停工、窝工损失，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照工程总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。2.若乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准。由此造成的工期延误和甲方损失由乙方承担。八、争议解决本补充协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本