徐汇区城市工程合同范本

徐汇区城市工程合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方拟进行徐汇区城市工程建设，乙方具备相应的工程承包资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：徐汇区[具体地址]3.工程内容：本工程包括但不限于[详细列举工程的具体项目，如道路铺设、桥梁建设、管道安装、绿化工程等]。工程应符合国家及地方相关标准和规范，具体技术要求见附件[技术要求文件名称]。二、工程期限1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总工期：共计[X]日历天。4.如遇不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工程延误，工期相应顺延。乙方应在事件发生后[X]天内以书面形式通知甲方，并提供相关证明材料。三、工程质量1.乙方应按照国家和地方现行的工程施工质量验收规范、标准以及本合同约定的技术要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.工程质量应符合以下标准：符合[列举具体的国家标准编号及名称]。满足本合同附件[质量标准文件名称]的要求。3.乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，接受甲方、监理单位的监督检查。4.工程完工后，乙方应自行组织预验收，预验收合格后向甲方提交竣工验收报告。甲方应在收到报告后[X]天内组织竣工验收。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款为含税价，包括但不限于工程材料采购、人工费用、机械设备租赁、运输、保险、利润、税费等完成本工程所需的一切费用。2.支付方式：合同签订后，甲方应在[X]天内向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程进度达到[X]%时，甲方应在[X]天内向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程全部完工并经甲方竣工验收合格后，甲方应在[X]天内向乙方支付至合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程质量保修期满后[X]天内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程施工进度、质量、安全等进行监督检查。有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成工程。对工程设计变更、工程价款调整等事项有最终决定权。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。提供施工所需的场地、水源、电源等施工条件，并协助乙方办理相关施工手续。及时组织工程竣工验收，并在验收合格后办理工程结算。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程价款。要求甲方提供施工所需的必要条件和协助。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由。2.义务按照合同约定的工程内容、质量标准和工期要求完成工程施工。遵守国家和地方有关安全生产、环境保护等法律法规，做好施工现场的管理工作。对工程施工过程中发生的安全事故、质量问题承担全部责任，并负责处理和赔偿由此给甲方造成的损失。按照规定提交工程施工资料，包括但不限于施工图纸、施工日志、检验报告、质量验收记录等。六、工程变更1.工程施工过程中，如甲方需要对工程设计、工程内容等进行变更，应提前[X]天以书面形式通知乙方。2.工程变更导致合同价款调整的，双方应按照以下原则进行协商：合同中有适用于变更工程的价格，按照合同已有的价格计算变更合同价款。合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。3.乙方应按照甲方的变更通知进行施工，不得擅自变更工程内容。如乙方擅自变更导致工程质量问题或增加工程成本的，由乙方承担全部责任。七、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。如甲方因自身原因导致工程停工、延误，应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人员窝工费、机械设备闲置费、材料积压费等。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。如工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到合格标准。因返工或修复导致工期延误的，乙方应承担逾期违约责任。乙方未经甲方同意擅自转包、分包工程的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。八、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同约定的其他义务。九、保密条款1.双方应对在本合同签订和履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.保密期限为自本合同生效之日起[X]年。十、不可抗力1.因不可抗力（如自然灾害、战争、政府行为等）导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任。但受不可抗力影响的一方应及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明材料。2.因不可抗力导致工程延误、损失的，双方应按照以下原则处理：工程本身的损害由甲方承担。乙方的人员伤亡和财产损失由乙方承担。工程所需清理、修复费用由甲方承担。十一、合同生效及其他1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程质量保修期满、双方履行完合同约定的全部