工程木工带模板合同协议

工程木工带模板合同协议合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：姓名：[乙方姓名]身份证号：[乙方身份证号码]地址：[乙方住址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟进行[工程名称]项目的建设，需要木工工程服务及模板供应，乙方具备相应的木工施工能力和模板资源，双方经平等、自愿、充分协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程具体名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容：乙方负责本工程所需的所有木工工作，包括但不限于模板的制作、安装、拆除，以及相关的支撑体系搭建等。模板应根据施工图纸和甲方要求进行配置，确保工程质量符合标准。4.工程范围：涵盖[具体施工区域]内的所有木工工程项目，具体以施工图纸和甲方书面指示为准。二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总工期：共计[X]日历天。如遇不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工等情况，工期相应顺延，但乙方应在上述情况发生后[X]日内以书面形式通知甲方，并提供相关证明材料。三、合同价款及支付方式1.合同价款本合同采用[固定总价/综合单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]）。该价款包括乙方完成本合同约定工程内容所需的人工、材料（模板及相关辅材）、机械、运输、管理、利润、税费等所有费用。2.支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方在[具体日期]内支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]）。（2）进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告，甲方在收到报告后[X]日内审核确认，并在确认后[X]日内支付至已完工程价款的[X]%。（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方在[X]日内提交工程结算报告，甲方在收到报告后[X]日内审核完毕，审核无误后在[X]日内支付至结算总价款的[X]%，留取合同总价款的[X]%作为质量保证金。（4）质量保证金：质量保证金在工程质量保修期满后[X]日内无息退还。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利（1）对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的部分进行整改。（2）按照合同约定对工程进行验收和结算。（3）在乙方存在违约行为时，有权依据合同约定追究乙方的违约责任。2.义务（1）在开工前[X]日，向乙方提供施工图纸、地质勘察资料等相关技术文件，并进行技术交底。（2）按照合同约定及时支付工程价款。（3）协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工环境。（4）负责办理施工所需的相关证件、批件等手续。（二）乙方权利和义务1.权利（1）按照合同约定收取工程价款。（2）要求甲方提供施工所需的相关技术文件和必要的协助。2.义务（1）严格按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保工程质量符合标准。（2）遵守施工现场的各项规章制度，做好施工现场的安全管理和环境保护工作。（3）按照合同约定的工期完成工程施工任务，不得擅自停工、窝工。（4）对所提供的模板及相关材料的质量负责，保证其符合国家和地方相关标准及本工程的使用要求。（5）在工程施工过程中，妥善保管甲方提供的设备、材料等物品，如有损坏或丢失，应负责赔偿。（6）工程竣工后，向甲方提供完整的工程技术资料和质量保修书。五、材料供应1.模板及辅材乙方负责提供本工程所需的模板及相关辅材，模板应具有足够的强度、刚度和稳定性，符合国家和地方相关标准及本工程的使用要求。乙方提供的模板及辅材应在进场前向甲方提供质量证明文件，并经甲方验收合格后方可使用。2.其他材料除模板及辅材外，本工程所需的其他材料（如钢筋、混凝土等）由甲方负责供应。甲方应按照施工进度计划及时供应材料，并保证材料的质量符合要求。乙方应在使用前对甲方供应的材料进行检验，如发现质量问题应及时通知甲方处理。六、工程质量及验收1.工程质量标准本工程质量应符合国家和地方相关标准、规范以及施工图纸和甲方要求，达到[具体质量等级]标准。2.质量检验与验收（1）乙方应在每道工序完成后进行自检，自检合格后报甲方和监理单位验收。未经甲方和监理单位验收合格，不得进行下一道工序施工。（2）隐蔽工程在隐蔽前，乙方应通知甲方和监理单位进行验收，验收合格后方可隐蔽。（3）工程竣工后，乙方应在[X]日内组织自验，自验合格后向甲方提交竣工验收报告。甲方在收到报告后[X]日内组织相关单位进行竣工验收。（4）如工程质量不符合标准，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。七、安全文明施工1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产、文明施工的法律法规和规章制度，建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，确保施工现场安全。2.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品和设施，设置明显的安全警示标志。在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时报告甲方和相关部门。乙方应承担因安全事故造成的一切损失和责任。3.乙方应做好施工现场的文明施工管理，保持施工现场整洁卫生，遵守环境保护相关规定，减少施工对周边环境的影响。八、违约责任1.甲方违约责任（1）如甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。（2）如甲方因自身原因导致工程停工、窝工，应赔偿乙方因此造成的损失，包括人工、材料、机械等费用。2.乙方违约责任（1）如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工任务，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的一切损失。（2）如乙方工程质量不符合标准，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，如因返工造成工期延误，还应按照上述工期延误的约定承担违约责任。（3）如乙方违反安全文明施工规定，甲方有权要求乙方限期整改，如乙方未在规定期限内整改完毕，甲方有权对乙方处以[具体金额]元的罚款，情节严重的，甲方有权解除合同。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格、质量保修期满且款项结清后终止。2.本