建筑钢筋工承揽合同范本

建筑钢筋工承揽合同范本甲方（定作人）：统一社会信用代码/身份证号：地址：法定代表人/负责人：联系方式：乙方（承揽人）：统一社会信用代码/身份证号：地址：法定代表人/负责人：联系方式：鉴于甲方拟将[具体建筑项目名称]的钢筋工程交由乙方承揽施工，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经平等、自愿、充分协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体建筑项目名称]（二）工程地点[详细地址]（三）工程范围1.本工程范围内所有钢筋的加工、制作、安装，包括但不限于基础钢筋、主体结构钢筋、二次结构钢筋等。2.钢筋的场内运输、装卸及堆放。3.钢筋加工机械的安装、调试、使用及维护。4.钢筋工程所需的辅助材料（如扎丝、垫块等）的采购、运输及使用。5.配合甲方及其他施工单位进行钢筋工程的验收工作，提供必要的技术资料和质量证明文件。二、合同工期（一）开工日期[具体开工日期]（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）工期总日历天数[X]天。（四）工期延误1.因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误的，乙方应在事件发生后[X]天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方应在收到报告后[X]天内予以确认，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意顺延工期。2.因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。若乙方延误工期超过[X]天，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。三、质量标准（一）工程质量应符合国家现行相关标准、规范以及设计文件的要求，达到合格标准。（二）乙方应严格按照施工图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保钢筋工程的质量。（三）乙方应建立健全质量管理体系，加强对施工过程的质量控制，对每道工序进行质量检验，合格后方可进行下一道工序。（四）工程完工后，乙方应向甲方提供完整的质量检验报告和技术资料，并配合甲方进行工程验收。若工程质量不符合标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。四、合同价款及支付方式（一）合同价款本合同采用[固定总价/综合单价]方式确定合同价款，合同总价款为人民币[大写]元（￥[小写]元）。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[X]天内向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写]元（￥[小写]元）。2.进度款：乙方应每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告，甲方应在收到报告后[X]天内进行审核，并在审核确认后的[X]天内支付已完工程价款的[X%]。3.结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在[X]天内向甲方提交工程结算报告，甲方应在收到报告后[X]天内进行审核。审核完成后，甲方应在[X]天内支付至合同总价款的[X%]。4.质保金：剩余合同总价款的[X%]作为质保金，在质保期届满且无质量问题后[X]天内无息支付给乙方。（三）支付条件乙方每次申请付款时，应向甲方提供等额有效的发票及相关付款申请资料，否则甲方有权拒绝付款。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查。有权要求乙方按照合同约定的标准和要求进行施工，对不符合要求的部分有权要求乙方返工整改。有权根据工程实际情况对工程范围、工期、质量标准等进行调整，但应提前[X]天以书面形式通知乙方。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。提供施工所需的施工图纸、技术资料和现场施工条件。协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的施工环境。及时组织工程验收和结算工作。（二）乙方权利义务1.权利有权按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的施工图纸、技术资料和现场施工条件。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和工程范围完成钢筋工程施工任务。遵守国家法律法规和甲方的施工现场管理制度，服从甲方的统一管理和指挥。加强对施工人员的安全教育和管理，确保施工安全，承担因自身原因造成的安全事故责任。保护施工现场的环境和设施，不得随意破坏和污染。按照规定妥善保管和使用甲方提供的施工图纸、技术资料和设备，不得泄露甲方的商业秘密。六、材料供应（一）钢筋等主要材料由[甲方/乙方]负责供应，供应时间和数量应满足工程施工进度的要求。（二）甲方供应的材料，乙方应在材料到货后[X]小时内进行验收，并办理交接手续。如发现材料的品种、规格、数量、质量等不符合要求，乙方应及时通知甲方，甲方应负责更换或补齐。（三）乙方自行采购的材料，应符合国家现行相关标准和规范的要求，并提供质量证明文件。材料进场前，应经甲方检验合格后方可使用。七、安全责任（一）乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，为施工人员提供必要的安全防护用品和设施。（二）乙方应承担因自身原因造成的安全事故责任，包括但不限于施工人员的伤亡、财产损失等。如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时报告甲方和相关部门。（三）甲方应提供必要的安全施工条件，对乙方的安全生产工作进行监督检查。如发现乙方存在安全隐患，甲方有权要求乙方限期整改，乙方应及时整改并将整改情况报告甲方。八、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应承担乙方因此造成的损失，并顺延工期。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程施工任务的，应按照本合同约定承担工期延误的违约责任。2.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程施工任务的，应负责无偿返工，直至达到合格标准为止，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。3.乙方违反本合同约定的其他义务的，应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款（一）本合同自双方签字（或盖章）