施工合同进度款增补协议_第1页
施工合同进度款增补协议_第2页
施工合同进度款增补协议_第3页
施工合同进度款增补协议_第4页
施工合同进度款增补协议_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

施工合同进度款增补协议协议编号:[具体编号]甲方(发包方):名称:[甲方公司全称]法定代表人:[甲方法人姓名]地址:[甲方公司地址]联系方式:[甲方联系电话]统一社会信用代码:[甲方代码]乙方(承包方):名称:[乙方公司全称]法定代表人:[乙方法人姓名]地址:[乙方公司地址]联系方式:[乙方联系电话]统一社会信用代码:[乙方代码]鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]就[工程项目名称]签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),现因工程实际情况发生变化,经双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就原合同中进度款支付事宜达成如下增补协议:一、标的物或服务具体描述(一)工程项目概况1.工程名称:[工程项目具体名称]2.工程地点:[详细工程地点]3.工程内容:按照原合同约定,乙方负责完成[具体工程内容,包括但不限于建筑结构、装修装饰、水电安装等详细描述]。该工程应符合国家及地方相关工程建设标准、规范和设计要求。(二)进度款调整原因由于工程施工过程中出现了以下情况,导致原合同约定的进度款支付安排需要进行调整:1.设计变更:因甲方提出对部分工程设计进行变更,增加了[具体变更内容,如增加楼层高度、改变外立面造型等],导致工程成本增加和工期延长。2.材料价格波动:施工期间,主要建筑材料(如钢材、水泥、木材等)价格大幅上涨,涨幅超过了原合同约定的风险范围,增加了乙方的采购成本。3.不可抗力因素:在施工过程中遭遇了[具体不可抗力事件,如暴雨、洪水、地震等],导致工程停工[具体停工天数],造成了乙方的窝工损失和工期延误。二、进度款调整内容(一)进度款支付节点调整原合同约定的进度款支付节点为[列举原合同支付节点,如基础完工、主体结构完工等],现调整为:1.基础工程完工:乙方完成基础工程施工,并经甲方、监理单位验收合格后,甲方应在[调整后支付天数]个工作日内支付至已完工程价款的[X]%。2.主体结构完成[X]%:当主体结构完成[X]%时,乙方提交进度款申请报告,经甲方、监理单位审核确认后,甲方应在[调整后支付天数]个工作日内支付至已完工程价款的[X]%。3.主体结构完工:主体结构全部完工,并经甲方、监理单位验收合格后,甲方应在[调整后支付天数]个工作日内支付至已完工程价款的[X]%。4.装饰装修工程完成[X]%:装饰装修工程完成[X]%时,乙方提交进度款申请报告,经甲方、监理单位审核确认后,甲方应在[调整后支付天数]个工作日内支付至已完工程价款的[X]%。5.工程竣工验收合格:工程全部完工,经甲方、监理单位及相关部门验收合格后,甲方应在[调整后支付天数]个工作日内支付至工程结算价款的[X]%。(二)进度款支付金额调整根据工程实际情况和成本增加情况,原合同约定的进度款支付金额相应调整。具体调整金额如下:1.因设计变更增加的工程价款为[具体金额]元,该部分价款随进度款一并支付。2.因材料价格波动增加的采购成本为[具体金额]元,甲方应按照实际增加的成本支付给乙方。3.因不可抗力因素造成的窝工损失和工期延误补偿费用为[具体金额]元,甲方应在工程竣工验收合格后一次性支付给乙方。三、双方权利义务(一)甲方权利义务1.权利(1)有权对乙方的工程施工进度、质量进行监督检查,要求乙方按照原合同和本增补协议的约定进行施工。(2)有权对乙方提交的进度款申请报告进行审核,对不符合要求的申请报告有权要求乙方补充或修正。(3)在工程竣工验收合格后,有权组织相关部门对工程进行结算审计,确定最终工程价款。2.义务(1)按照本增补协议约定的进度款支付节点和金额,及时足额向乙方支付进度款。(2)及时提供施工所需的设计图纸、技术资料等,协调解决施工过程中出现的问题。(3)对乙方提出的工程变更、索赔等事项,应在规定的时间内进行审核和答复。(二)乙方权利义务1.权利(1)有权按照本增补协议约定的进度款支付节点和金额,向甲方申请支付进度款。(2)因甲方原因导致工程变更、停工等情况,有权要求甲方给予相应的补偿。(3)在甲方未按照约定支付进度款时,有权按照原合同和本增补协议的约定追究甲方的违约责任。2.义务(1)按照原合同和本增补协议的约定,组织施工力量,确保工程质量和进度。(2)及时向甲方、监理单位提交进度款申请报告和相关资料,配合甲方进行工程结算审计。(3)对施工过程中出现的质量问题、安全事故等,应及时采取措施进行处理,并承担相应的责任。四、违约责任(一)甲方违约责任1.若甲方未按照本增补协议约定的时间和金额支付进度款,每逾期一日,应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的,乙方有权暂停施工,直至甲方支付进度款及违约金。因甲方逾期支付进度款导致乙方停工、窝工等损失的,甲方应承担赔偿责任。2.若甲方未按照约定提供施工所需的设计图纸、技术资料等,导致乙方无法正常施工的,甲方应承担乙方的停工损失,并相应顺延工期。(二)乙方违约责任1.若乙方未按照本增补协议约定的进度完成工程施工,每逾期一日,应按照工程总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担由此造成的一切损失。2.若乙方施工质量不符合原合同和本增补协议的约定,应负责无偿返工或修复,直至达到合格标准。因乙方返工或修复导致工期延误的,乙方应承担逾期违约责任。五、争议解决甲乙双方在履行本增补协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款(一)本增补协议自双方签字(或盖章)之日起生

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论