道路施工合同的范本格式3篇

道路施工合同的范本格式3篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方对_________道路施工工程，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________道路施工工程2.工程地点：_________3.工程内容：对现有的_________道路进行改造施工，包括路面翻新、排水系统改造、绿化带建设等。二、施工期限1.工程开工日期：_________年_________月_________日2.工程竣工日期：_________年_________月_________日3.如遇下列情况，经甲方确认后，工期可相应顺延：（1）因不可抗力导致施工无法进行；（2）因甲方原因造成工程停工；（3）因设计变更导致工程量增加。三、合同价款与支付方式1.工程总价款：人民币_________元整（￥_________），该价款已包括工程所需材料、设备、人工等全部费用。2.支付方式：（1）合同签订后，甲方在收到乙方提供的正式发票后30个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）当工程进度过半时，甲方在收到乙方提供的中期进度款申请后30个工作日内，向乙方支付合同总价款的40%；（3）工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提供的竣工验收资料后30个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%。四、工程质量与验收1.乙方必须按照设计图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。2.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。乙方必须按照甲方要求进行整改。3.工程竣工验收时，甲方应组织专业人员对工程质量进行全面检查，确保工程质量符合设计要求和相关标准。4.乙方应提供完整的竣工验收资料，包括施工记录、质量检查报告等。甲方在收到资料后15个工作日内完成验收工作。5.如果工程质量不符合设计要求和相关标准，乙方应承担相应的违约责任。五、违约责任及赔偿金额的计算方法1.甲方如未能按时支付合同价款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款1‰的违约金。违约金总额不超过合同总价款的5%。2.乙方如未能按时完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款1‰的违约金。违约金总额不超过合同总价款的5%。3.如因不可抗力导致施工无法进行或工程质量不符合设计要求和相关标准，双方应协商解决。协商不成的，按照本合同中的约定执行。4.双方同意将违约金作为本合同的一部分，并承担违约金的支付义务。违约金的具体数额和支付方式在违约发生后，由双方协商确定。协商不成的，可提交仲裁机构裁决。仲裁裁决具有法律效力。5.如果由于一方的违约行为给另一方造成经济损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额的计算方法按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。6.如果由于第三方的过错导致违约行为的产生，违约方应向另一方承担违约责任后，再向第三方追偿。但违约方不得以第三方的过错为由拒绝向另一方承担违约责任。7.双方同意将争议解决方式约定如下：如协商不成可提交仲裁机构裁决或向人民法院提起诉讼。仲裁裁决或人民法院判决具有法律效力。如仲裁裁决或人民法院判决支持违约方主张的，违约方应承担仲裁费或诉讼费用；如仲裁裁决或人民法院判决支持守约方主张的，违约方应承担仲裁费或诉讼费用并赔偿守约方的经济损失。篇2合同编号：XXXX甲方（发包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方对XXXX的道路施工工程，与乙方达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX道路施工工程2.工程地点：XXXX3.工程内容：对现有的道路进行改造施工，包括路面翻新、排水系统改造、绿化带建设等。4.工程质量：按照《城市道路交通设施工程施工及验收规范》等相关标准执行。二、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币XXXX元整（￥XXXX），具体金额以实际结算为准。2.支付方式：银行转账。甲方在签订合同后，向乙方支付合同价款的XX%作为预付款，即人民币XXXX元整（￥XXXX）。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。三、工期及进度1.工期：自合同签订之日起，乙方须在XX个月内完成全部施工内容。如遇不可抗力因素，工期可相应顺延。2.进度：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。甲方有权对施工进度进行监督，并提出调整意见。四、质量保证及验收1.乙方应建立健全的质量保证体系，确保施工质量符合合同约定及相关标准。2.竣工验收时，甲方应组织专业人员对施工质量进行全面检查，并出具验收报告。如存在质量问题，乙方应按要求进行整改。3.乙方在竣工验收后，应向甲方提交完整的施工资料和验收报告。甲方在收到相关资料后，应在XX个工作日内完成审核并签署意见。五、违约责任及赔偿1.甲方若未按照合同约定支付款项，每逾期一天，需向乙方支付合同价款XX%的违约金。同时，乙方有权要求甲方立即支付全部款项。2.乙方若未按照合同约定完成施工内容，每逾期一天，需向甲方支付合同价款XX%的违约金。同时，甲方有权要求乙方立即停止施工并赔偿因此造成的损失。3.如因乙方施工质量问题导致甲方损失的，乙方应全额赔偿甲方的损失。4.如因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，并由甲方承担因解除合同产生的全部损失。5.其他违约责任及赔偿按照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。六、争议解决及法律适用1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。2.本合同适用中华人民共和国法律。如果发生争议并涉及仲裁或诉讼，争议解决地的人民法院将依据中华人民共和国法律进行裁决。3.双方同意通过友好协商来解决任何争议或分歧，避免采取对抗性的法律程序来解决争议或分歧。因此，在签订合同后，双方应尽力通过友好协商来解决可能产生的争议或分歧。篇3道路施工合同甲方（建设单位）：[单位名称]乙方（施工单位）：[单位名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就[道路名称]道路施工工程（以下简称“本工程”）的有关事宜协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[道路名称]道路施工工程2.工程地点：[道路地点]3.工程内容：本工程包括[道路施工具体内容]4.承包范围：乙方负责本工程的全部施工内容，包括但不限于路基处理、路面铺设、排水系统、交通标志等。5.承包方式：乙方以包工包料的方式承包本工程。6.合同工期：本工程合同工期为[工期天数]天，自甲方发出的开工令之日起计算。二、双方权利和义务1.甲方权利和义务（1）甲方应按照合同约定及时支付乙方的工程款项。（2）甲方应协助乙方办理相关手续，确保工程顺利施工。（3）甲方应按照合同约定对乙方的施工质量进行监督。2.乙方权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成本工程的全部施工内容。（2）乙方应确保施工质量符合国家相关标准。（3）乙方应按照合同约定提供相应的售后服务。三、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程的合同总价为[合同总价]。2.支付方式：甲方应按照合同约定的支付节点，及时向乙方支付工程款项。具体支付节点如下：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的[预付款比例]作为预付款。（2）中期款：乙方完成合同约定工程量的一半后，甲方支付合同总价的[中期款比例]。（3）竣工款：乙方完成本工程的全部施工内容并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的[竣工款比例]。（4）质保金：甲方预留合同总价的[质保金比例]作为质保金，质保期满后支付给乙方。四、违约责任1.甲方违约责任（1）甲方未按照合同约定支付乙方工程款项的，应承担逾期支付的违约责任。（2）甲方未能协助乙方办理相关手续，导致工程无法顺利施工的，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任（1）乙方未按照合同约定完成本工程的全部施工内容的，应承担相应的违约责任。（2）乙方施工质量不符合国家相关标准的，应承担相应的赔偿责任。（3）乙方未能按照合同约定提供相应的售后服务的，应承担相应的违约责任。五、争议解决1.双方在履行本合同时发生争议的，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。六、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，可另行签订补