2025一建《建设工程法规及相关知识》考前抢分预测卷（一）

2025年度全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》考前抢分预测卷一一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)1.根据《立法法》的规定，下列应当由国务院制定的是()。A.《建筑法》B.《招标公告和公示信息发布管理办法》C.《市政公用设施抗灾设防管理规定》2.下列关于法的效力层级的说法，正确的是()。A.部门规章效力高于地方政府规章B.部门规章之间具有同等效力C.行政法规与地方性法规同等效力D.地方政府规章效力高于同级地方性法规3.下列物权中，自登记时设立的是()。A.地役权B.土地承包经营权C.居住权D.机动车所有权4.下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()。A.建设用地使用权消灭的，使用人应当及时办理注销登记B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D.建设用地使用权期间届满的，自动续期5.根据《民法典》,不能设定权利质押的是()。A.专利中的财产权B.可转让的股权6.设计院委派张某为某公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照《著作权法》的规定，有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是()。A.张某享有工程设计图的所有权利，但设计院在其业务范围内可以优先使用B.张某享有工程设计图的署名权，设计院享有著作权的其他权利C.设计院有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励D.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利7.下列有关损害赔偿的说法，正确的是()。A.侵害他人造成他人死亡的，只需要支付死亡赔偿金即可B.被侵权人死亡的，其朋友有权请求侵权人承担侵权责任C.被侵权人为组织，该组织分立、合并的，承继权利的组织不得再请求侵权人承担侵权责任D.因同一侵权行为造成多人死亡的，可以以相同数额确定死亡赔偿金8.对于因产品存在缺陷造成他人损害的情况，下列关于被侵权人请求损害赔偿的途径的说法，正确的是()。A.被侵权人应当向产品的销售者请求赔偿B.产品缺陷由生产者造成的，应当向生产者请求赔偿C.因销售者的过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，无权向销售者追偿D.因第三人的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，产品的生产者、销售者赔偿后，有权向第三人追偿9.根据《企业所得税法》,我国境内的下列企业中，应当缴纳企业所得税的是()。A.个人独资企业B.有限责任公司C.个体工商户D.合伙企业10.下列进项税额准予从销项税额中抵扣的是()。A.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额B.用于个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产C.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务D.非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务11.下列关于环境保护税征收管理的说法，正确的是()。A.环境保护税由生态环境主管部门征收管理B.建设主管部门负责对污染物的监测管理C.环境保护税按季计算，按季申报缴纳D.不能按固定期限计算缴纳的，可以按次申报缴纳12.根据《车辆购置税法》的规定，下列关于车辆购置税的说法，正确的是()。A.以受赠、获奖的方式取得的车辆，无需缴纳车辆购置税B.纳税人应当自纳税义务发生之日起90日内申报缴纳车辆购置税C.纳税人购置应税车辆，应当向纳税人所在地的主管税务机关申报缴纳车辆购置税D.车辆购置税实行一次性征收13.下列关于行政法的基本原则的说法，正确的是()。A.依法行政原则包括非有正当理由不得区别对待B.程序正当原则主要体现在行政公开、程序公正和公众参与三个方面C.行政合理性原则体现在不得“钓鱼执法”和“养鱼执法”D.诚信原则具体是指行政机关的行为必须有明确的法律授权14.下列行政行为中，属于行政强制措施的是()。A.加处罚款或者滞纳金B.排除妨碍、恢复原状C.查封场所、设施或者财物D.划拨存款、汇款15.下列情形中，应当减刑的是()。A.有发明创造或者重大技术革新的B.阻止他人犯罪活动的C.有悔罪表现的D.犯罪情节较轻的16.下列关于法定代表人的说法，正确的是()。A.法人章程对法定代表人代表权的限制可以对抗善意相对人B.法定代表人有权代表法人从事民事活动C.法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法定代表人承担民事责任D.法人承担民事责任后，不得向法定代表人追偿17.下列关于建筑企业资质证书的说法，正确的是()。A.建筑业企业资质证书遗失补办，申请人应当按照资质许可机关要求在企业官网发布信息B.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，可直接承继原建筑业企业资质C.公布实行告知承诺制的审批事项清单及具体要求，申请人按照要求作出书面承诺的，审批部门可以直接作出审批决定D.具有法人资格的企业经由企业注册地设区市住房和城乡建设主管部门批准后，可申请施工总承包、专业承包二级资质18.资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是()。A.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包的工程转包或违法分包的D.企业发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上一般质量安全事故的19.下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是()。A.修改注册建造师已经签章的施工管理文件，所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人B.分包工程的施工管理文件应当由总承包单位注册建造师签章C.注册建造师已经签章的施工管理文件的修改，由其本人直接进行并自行负责D.分包单位签署质量合格的文件，必须由担任总承包项目负责人的注册建造师签章20.下列关于建筑市场信用信息的说法，正确的是()。A.建筑市场信用信息仅在全国建筑市场信息平台公开，各省市无权搜集和公开B.建筑市场信用信息由基本信息、优良信用信息、不良信用信息构成C.建筑市场基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息、奖惩信息等D.工程咨询人员、建设行政主管部门都属于建筑市场各方主体21.根据《建筑市场信用管理暂行办法》,建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是()。A.发生违法分包的B.发生较大工程质量安全事故的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的22.在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时，应当办理()。A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D.土地性质变更登记手续23.下列关于申请领取施工许可证条件的说法，正确的是()。A.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证B.施工场地已具备施工条件，需要征收房屋的，征收工作应全部完成C.已经委托监理单位D.建设资金已经落实24.下列建设项目中，可以不招标的是()。A.与某防洪项目有关的合同估算价为180万元的设计合同B.使用外国政府贷款资金的项目中合同估算价为100万元的施工单项合同C.外商投资的供水项目中合同估算价为250万元的材料采购合同D.亚洲开发银行投资的供水项目中合同估算价为人民币160万的监理服务采购合同25.下列关于两阶段招标的说法，正确的是()。A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段进行招标B.第一阶段，投标人按照招标文件或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议C.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出26.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短27.下列关于投标保证金的表述中，正确的是()。A.投标保证金不得超过招标项目结算价的2%B.投标保证金的有效期与投标有效期相同C.投标人在投标截止时间后撤回已提交的投标文件的，招标人应当退还投标保证金D.招标人应在选定中标人后的5日内向投标人退还投标保证金及同期存款利息28.下列关于开标的说法，正确的是()。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加D.开标过程应当记录，并存档备查29.投标人的下列行为中，属于投标人串通投标的是(。A.不同投标人的投标文件相互混装B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制C.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标D.不同投标人的投标保证金从同一银行转出30.下列要约可以撤销的有()。A.撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人B.要约人确定了承诺期限C.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了合理准备工作D.要约明示要约不可撤销31.施工单位乙与材料供应商甲订立合同采购一批钢筋，没有约定送货方式和付款时间，甲送到的钢筋不符合要求，乙拒绝付款，乙行使的是(。A.不安抗辩权B.混合抗辩权C.先诉抗辩权D.同时抗辩权32.下列关于定金的说法，正确的是()。A.给付定金的一方履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，可以请求对方原数额返B.定金合同自订立之日起生效C.既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款D.当事人约定的定金的数额超过主合同标的额的20%,此约定无效33.下列关于无效施工合同工程款结算，说法正确的是()。A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人34.某建筑工程的施工单位于2024年8月20日完工，发包人于2024年8月25日擅自使用该工程。2024年9月15日，施工单位向建设单位提交了竣工验收报告。2024年10月5日，工程竣工验收合格。根据司法解释的规定，该工程竣工日期应为()。A.2024年8月20日B.2024年8月25日C.2024年9月15日D.2024年10月5日35.下列关于建设工程价款结算纠纷争议解决的说法，正确的是()。A.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，应当将当事人签订的建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据B.当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，当事人请求按照提供的其他证据确认实际发生的工程量，人民法院不予支持C.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予D.当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为拒绝竣工结算文36.下列关于合同权利转让的说法，正确的是()。A.债权人转让权利的通知可以撤销B.债权人转让债权的，应当经债务人同意C.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张D.债权人转让权利的，受让人不能取得与债权有关的从权利37.施工单位甲公司向设备公司乙公司订购2台同型号施工设备，同时订购了配套维修工具。合同A.如果因设备不符合约定而解除合同，解除的效力及于维修工具B.如果因维修工具不符合约定而解除合同，解除的效力及于设备C.如果其中1台设备质量不符合约定，甲公司可以就全部2台设备解除合同D.如果第二批交付的设备不符合约定，甲公司可以就第一批交付的设备解除合同38.下列关于借款合同的说法，正确的是()。A.借款合同应当采用书面形式B.借款合同的标的是货币C.借款合同自贷款人提供借款之日成立D.借款合同对支付利息约定不明确的，视为没有利息39.下列关于租赁合同中承租人权利的说法，正确的是()。A.租赁期限届满，承租人应当返还租赁物B.租赁物的质量瑕疵达到危及承租人的安全或者健康的程度时，承租人有权随时解除合同C.租赁期限内，承租人有转租权D.承租人有权根据需要对租赁物进行改善或者增设他物40.下列关于货运合同法律特征的说法，正确的是()。A.货运合同是单务、有偿合同B.货运合同的标的是货物C.货运合同以托运人交付货物为合同成立的要件D.货运合同的收货人可以不是订立合同的当事人41.根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位在拆除工程施工15日前应当将相关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。下列资料中，应当报送备案的是()。A.拆除工程的施工合同B.安全措施计划方案C.工程监理单位人员名册D.施工单位资质等级证明42.根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已经取得安全生产许可证的建筑施工企业，不再具备安全生产条件且情节严重的情形，应承担的法律责任是()。A.暂扣安全生产许可证并限期整改B.责令停止生产，并处罚款C.撤销安全生产许可证D.吊销安全生产许可证43.下列关于建设施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是A.建筑施工总承包特级资质企业不少于6人B.建筑施工专业承包一级资质企业不少于4人C.建筑施工劳务分包企业不少于3人D.建筑施工总承包二级以下资质企业不少于1人44.根据《建设施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,关于施工项目负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()。A.项目负责人在同一时期可以对两个工程项目进行现场带班B.应当定期带班检查，每月检查时间不得少于工作日的25%C.项目负责人，委托项目相关负责人负责其的日常工作后即可离开D.项目负责人带班生产时，应当认真做好带班记录并签字存档45.下列关于事故处理的说法，正确的是()。A.重大事故的事故调查报告由国务院批复B.较大事故的批复时间为30日C.特别重大事故的批复时间可以延长，但延长时间最长不超过30日D.事故发生单位不得依照批复对本单位负有事故责任的人员进行处理46.下列关于团体标准的说法，正确的是()。A.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求B.在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域制定团体标准必须利用自主创新技术C.国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准D.团体标准仅供本团体成员采用47.关于工程建设强制性标准监督的规定，下列表述正确的是()。A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B.监理工程师应当对工程勘察、设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督C.建筑安全监督管理机构应当对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督D.施工图设计文件审查单位应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施48.根据《无障碍环境建设法》,下列关于无障碍环境建设宣传教育的说法，正确的是()。A.高等学校、中等职业学校等应当开设无障碍环境建设相关专业和课程B.企业事业单位应当对工作人员进行无障碍服务知识与技能培训C.相关领域职业资格、继续教育以及其他培训的考试内容应当包括无障碍环境建设知识D.各类学科专业应当增加无碍环境建设的教学和实践49.下列关于某建设工程依法实行监理的说法，正确的是()。A.建设单位应当委托该建设工程的设计单位进行监理B.监理单位不能与建设单位有隶属关系C.建设单位可以委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理D.工程监理单位有权转让其工程监理业务50.根据《建设工程质量管理条例》,属于设计单位质量责任的是()。A.依法办理工程质量监督手续B.就审查合格的设计文件向施工单位进行技术交底C.组织工程质量事故分析D.与本工程的承包商或供应商存在利害关系的，应当回避51.关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D.施工图深化文件是监理工作的主要依据52.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。A.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥B.用于填充墙体的砖C.用于混凝土中使用的掺加剂D.用于各种结构的钢筋及连接接头试件53.在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。A.外墙面的防渗漏为5年B.供热与供冷系统为2年C.屋面防水工程为3年D.地基基础和主体结构工程为永久54.下列关于施工工地扬尘污染防治管理措施的说法，错误的是()。A.城市主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡B.施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水C.施工现场各类废弃物应集中焚烧D.施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗55.关于饮用水水源一级保护区的保护要求，说法正确的是()。A.禁止新建、改建、扩建任何工程B.禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目C.禁止新建、改建、扩建排放污染物的工程D.禁止新建、扩建对水体污染严重工程，改建建设项目，不得增加排污量56.下列关于建筑施工噪声污染防治的说法，正确的是()。A.噪声污染防治费用应当列入工程造价B.建设单位应当制定噪声污染防治实施方案C.在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，应当使用低噪声施工工艺和设备D.在施工合同中，应当明确建设单位的噪声污染防治责任57.下列关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是(。A.纪念建筑物属于国家所有B.近代现代代表性建筑属于国家所有C.石刻属于国家所有D.古文化遗址属于国家所有58.某建筑公司在一建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应在()赶赴工地现场。A.立即B.24小时内C.36小时内D.48小时内59.某施工单位与魏先生签订了为期3年的劳动合同。按照《劳动合同法》的规定，魏先生的试用期不得超过()个月。A.1B60.某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是()。A.在该企业连续工作满8年的张某B.在该企业工作2年，并被董事会任命为总经理的王某C.在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业的赵某D.与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某61.阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据《劳动合同法》的规定，下列说法正确的是()。A.阳光公司无需给予李某任何经济补偿B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿62.甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法，正确的是(。A.丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定B.在派遣期间，丁某申请职业病诊断时，由甲调查核实C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.甲可以安排丁某担任专职安全员63.下列关于劳动争议调解的说法，正确的是()。A.劳动争议调解的原则是公平、公正、公开B.对于劳动争议调解程序，调解委员会不得主动调解C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、企业代表和行政主管部门代表组成D.经调解达成调解协议的，调解委员会应当制作调解协议书64.下列关于劳动争议、劳动仲裁裁决的说法，正确的是()。A.劳动者申请先行裁决的应当提供担保B.裁决由劳动争议仲裁委员会执行裁决C.按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以不记人笔录D.仲裁庭逾期未作出裁决的，当事人可以就该劳动争议事项向人民法院提起诉讼65.下列关于人民法院调解民事案件的说法，正确的是()。A.人民法院审理民事案件，调解过程应公开进行B.调解达成协议，人民法院均应当制作调解书C.适用特别程序的案件，不得调解D.调解书一经作出，即发生法律效力66.下列纠纷中，可以申请仲裁的是()。A.收养协议纠纷B.工程合同纠纷C.遗产继承纠纷D.监护资格纠纷67.下列关于仲裁协议的说法，正确的是()。A.当事人没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会受理后可以要求双方达成仲裁协议B.当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院受理后先审查仲裁协议的效力C.申请仲裁必须以当事人依法订立的仲裁协议为前提D.合同无效的，合同中的仲裁条款也无效68.下列案件中，实行二审终审的案件是()。A.小额诉讼案件B.确认调解协议案件C.建设工程施工合同案件D.实现担保物权案件69.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言B.与书证原件核对无误的复印件C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.当事人的陈述70.下列情形中，可以申请行政复议的是()。A.行政机关对行政机关工作人员的奖惩决定B.行政机关对民事纠纷作出的调解C.行政机关制定的具有普遍约束力的决定D.认为行政机关侵犯其经营自主权二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)71.当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，以下关于该合同效力的说法正确的有()。A.自合同成立时生效B.自办理物权登记时生效C.未办理物权登记的，不影响合同效力D.未办理物权登记的，合同效力待定E.合同生效，并且当然发生物权效力72.关于同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖抵押财产所得价款的清偿顺序的说法，正确的有A.抵押权已经登记的，按照债权比例清偿B.抵押权未登记的，按照交付的时间先后确定清偿顺序C.抵押权未登记的，按照设立的时间先后确定清偿顺序D.抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定赔偿顺序E.抵押权已经登记的先于未登记的受偿73.甲、乙相约在山上打猎，他们看到草丛中有动静，以为是只兔子，两人决定同时向草丛中开枪。二人各开一枪后，发现正在割草的农民丙中了一弹受伤。下列说法正确的有()。A.若不能证明这一枪是谁打中的，二人都不用承担责任B.若不能证明这一枪是谁打中的，二人各自承担一半责任C.若不能证明这一枪是谁打中的，二人承担连带责任D.若不能证明这一枪是谁打中的，二人承担按份责任E.若能证明这枪是乙打中的，则由乙单独承担责任74.下列各项中，可免征个人所得税的个人所得有()。A.个人持有的国家发行的金融债券利息B.残疾人从事个体工商户生产、经营取得的收入C.军人的转业费D.保险赔款E.个人取得任职单位发的先进个人奖金75.优化营商环境专项整治工作重点针对的问题是()。A.评标专家对不同所有制投标人打分畸高或畸低B.限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式C.设置企业资产总额、净资产规模、营业收入、授信额度等财务指标D.限定投标保证金、履约保证金只能以现金形式提交E.在开标环节要求投标人的法定代表人必须到场，不接受经授权委托的投标人代表到场76.需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目申请办理建设工程规划许可证，应当提交的材料A.使用土地的有关证明文件B.建设工程设计方案C.修建性详细规划D.控制性详细规划E.建设工程施工图设计文件77.招标人的下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准C.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商D.依法必须进行招标的项目，限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或组织形式E.根据招标项目的具体特点，设定资格、技术、商务条件78.关于招标投标投诉及其处理的说法，正确的有()。A.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由收到的部门组成调查组负责处理B.行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定C.为了保证招标投标活动的秩序，调查期间行政监督部门不得要求暂停招标投标活动D.行政监督部门在调查过程中需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在投诉处理期限内79.下列合同中，属于无效合同的有()。A.限制民事行为能力人订立的合同B.无民事行为能力人订立的合同C.行为人与相对人以真实的意思表示订立的合同D.行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益订立的合同.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同80.根据《政府采购法》,下列情形中，可以采用单一来源采购方式的有()。A.只能从唯一供应商处采购的B.必须保证原有采购项目服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的C.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供商处采购的D.不能事先计算出价格总额的E.货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的81.关于建设工程开工日期有争议时的处理，以下说法错误的有()。A.具备开工条件时，有开工通知的，开工日期为开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以实际进场施工时间为开工日期D.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑各种因素，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期E.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期82.下列关于主合同变更对保证合同的影响的说法，正确的有()。A.债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务合同的履行期限，保证期间不B.第三人加入债务的，保证人的保证责任不受影响C.债权人许可债务人转让部分债务，未经保证人书面同意，保证人不再承担保证责任D.债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务额度，保证人仍对变更后的债E.债权人转让债权的，需经保证人书面同意，未经同意，转让对保证人不发生效力83.下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的有()。A.直接指定分包人分包专业工程B.拖欠工程款影响工期的C.同意总承包人选择分包人分包专业工程的D.提供的设计有缺陷E.提供的建筑材料不符合强制性标准84.根据《建设工程质量管理条例》,监理工程师按照工程监理规范的要求，对建设工程实施监理的形式主要有()。A.抽检B.联合验收E.平行检验85.下列属于设计单位安全责任的是()。A.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料B.严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全C.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计D.对“三新”等工程的施工安全提出措施建议E.对设计成果承担责任86.根据《建设工程安全生产管理条例》,出租单位出租机械设备和施工机具及配件，应提供证明A.租赁合同B.备案证明C.生产(制造)许可证D.产品合格证E.安全性能检测合格证明87.以下关于施工作业人员安全生产权利的说法，正确的有()。A.从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施B.施工企业应当向作业人员书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害C.施工企业应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装D.因生产安全事故受到损害的作业人员，享有工伤保险的，不得再获得民事赔偿E.作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业88.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,属于较大生产安全事故的有()。A.甲企业发生的造成15人重伤、3000万元直接经济损失的事故B.丁企业发生的造成5人重伤，6000万元直接经济损失的事故C.乙企业发生的造成3人死亡的事故D.丙企业发生的造成10人重伤的事故E.戊企业发生的造成3人死亡、60人重伤的事故89.下列关于工程建设国家标准的说法，正确的有()。A.强制性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定B.对保障人身健康和生命财产安全的技术要求，可以制定强制性国家标准C.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布D.强制性标准文本应当免费向社会公开E.强制性国家标准复审周期一般不得超过3年90.下列建设工程中，必须实行监理的有()。A.项目总投资额为4000万的商业项目B:国家重点建设工程C.项目总投资额为2000万的滩涂治理项目D.使用世界银行贷款资金的项目E.项目总投资额为3500万元的体育场馆项目91.在工程监理单位人员的见证下，施工企业的现场试验人员对涉及结构安全的钢筋进行取样，并在钢筋试样或其包装上作出标识、封志。该标识和封志应标明()。A.工程地点B.工程名称E.取样日期92.根据《建设工程质量管理条例》,属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有健全的财务管理档案C.有完整的技术档案和施工管理资料D.有监理单位出具的竣工验收报告E.有施工单位签署的工程保修书93.下列关于建筑垃圾污染防治的说法，正确的有()。A.施工现场的生活垃圾可以混入建筑垃圾进行处置B.应当采用现场泥沙分离、泥浆脱水预处理等工艺，减少工程渣土和工程泥浆排放C.施工企业应当以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类D.施工单位应建立建筑垃圾分类收集与存放管理制度，实行分类收集、分类存放、分类处置E.施工单位应充分利用混凝土、钢筋、模板、珍珠岩保温材料等余料，在满足质量要求的前提下，根据实际需求加工制作成各类工程材料，实行循环利用94.用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有()。A.严重违反用人单位规章制度的B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的C.严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的95.根据《女职工劳动保护特别规定》,下列劳动作业中，属于女职工禁忌从事的劳动作业有A.体力劳动强度分级标准中规定的第三级体力劳动强度的作业B.体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业C.间断负重、每次负重超过25千克的作业D.在经期，高处作业分级标准中规定的第二级高处作业E.在经期，低温作业分级标准中规定的第三级低温作业96.对于工程建设双方发生争议的，申请仲裁应具备的条件有()。A.有仲裁协议B.有具体的仲裁请求和事实、理由C.属于仲裁委员会的受理范围D.仲裁事项E.有明确的被告97.以下关于仲裁裁决执行的说法，正确的有()。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断C.仲裁裁决作出后，当事人就不服裁决的事项提起诉讼D.仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉E.当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出98.下列选项中，适用专属管辖的纠纷有()。A.政策性房屋买卖合同纠纷B.农村土地承包经营合同纠纷C.建设工程施工合同纠纷D.公益捐款合同纠纷E.行政奖励合同纠纷99.无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括()。A.申请提起诉讼B.申请参加诉讼C.提起反诉D.由法院通知参加诉讼E.申请提起公益诉讼100.申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。下列关于该行政复议的说法，正确的有()。A.申请人应当向该部门的本级人民政府申请行政复议B.当事人在行政复议决定作出前可以自愿达成和解C.申请人申请行政复议可以口头申请D.申请人可以自知道该具体行政行为之日起90日内提出行政复议申请E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后5日内进行审查，决定是否受理《建设工程法规及相关知识》考前抢分预测卷一【解析】行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管【解析】行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。【解析】地役权、土地承包经营权自合同生效时设立。机动车所有权属于动产物权，自交付时设立。【解析】A选项，建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记；B选项，设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式；D选项，住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期。【解析】D选项属于不动产，可以抵押但不能质押。质押的分类：动产质押和权利质押(没有不动产质押)。权利质权是以权利出质的质权。债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：(1)汇票、本票、支票；(2)债券、存款单；(3)仓单、提单；(4)可以转让的基金份额、股权；(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；(6)现有的以及将有的应收账款；(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。【解析】有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者非法人组织享有，法人或者非法人组织可以给予作者奖励：(1)主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件创作，并由法人或者非法人组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、示意图、计算机软件等职务作品；(2)报社、期刊社、通讯社、广播电台、电视台的工作人员创作的职务作品；(3)法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他非法人组织享有的职务作品。【解析】A选项错误，侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。B选项错误，被侵权人死亡的，其近亲属有权请求侵权人承担侵权责任。C选项错误，被侵权人为组织，该组织分立、合并的，承继权利的组织有权请求侵权人承担侵权责任。参考答案及解析·15·【解析】A选项错误，因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿；B选项错误，产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿；C选项错误，因销售者的过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，有权向销售者追偿。【解析】《企业所得税法》规定，在中华人民共和国境内，企业和其他取得收入的组织为企业所得税的纳税人，依照规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用《企业所得税法》。个体工商户属于自然人，缴纳个人所得税，而不是企业所得税。【解析】下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：(1)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。(2)非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务。(3)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务。(4)国务院规定的其他项目。【解析】A选项错误，环境保护税由税务机关征收管理；B选项错误，生态环境主管部门负责对污染物的监测管理；C选项错误，环境保护税按月计算，按季申报缴纳。【解析】A选项错误，购置，是指以购买、进口、自产、受赠、获奖或者其他方式取得并自用应税车辆的行为；B选项错误，纳税人应当自纳税义务发生之日起60日内申报缴纳车辆购置税；C选项错误，纳税人购置应税车辆，应当向车辆登记地的主管税务机关申报缴纳车辆购置税；购置不需要办理车辆登记的应税车辆的，应当向纳税人所在地的主管税务机关申报缴纳车辆购置税。【解析】A选项错误，非有正当理由不得区别对待属于“平等对待”——行政合理性原则；C选项错误，不得“钓鱼执法”和“养鱼执法”属于“诚实守信”——诚信原则；D选项错误，行政机关的行为必须有明确的法律授权属于“法律保留”——依法行政原则。【解析】行政强制措施的种类：(1)限制公民人身自由；(2)查封场所、设施或者财物；(3)扣押财物；(4)冻结存款、汇款；(5)其他行政强制措施。行政强制执行的方式：(1)加处罚款或者滞纳金；(2)划拨存款、汇款；(3)拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；(4)排除妨碍、恢复原状；(5)代履行；(6)其他强制执行方式。【解析】B选项应为“阻止他人重大犯罪活动的”;C、D属于可以宣告缓刑需同时满足的条件。【解析】依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人(A选项错误)。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任(C选项错误)。法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿(D选项错误)。参考答案及解析【解析】A选项错误，建筑业企业资质证书遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息。B选项错误，企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。D选项错误，具有法人资格的企业可直接申请施工总承包、专业承包二级资质。【解析】有下列情形之一的，资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质：(1)资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的；(2)超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的；(3)违反法定程序作出准予建筑业企业资质许可的；(4)对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的；(5)依法可以撤销资质证书的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销。A、C、D选项都是不予批准企业资质升级申请和增项申请的规定。【解析】B选项错误，分包工程施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章。A、C选项错误，修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人进行修改；注册建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。【解析】A选项错误，建筑市场的信用信息在省级建筑市场平台或者全国市场建筑平台进行公开。C选项错误，基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息等。D选项错误，建筑市场各方主体是指工程项目的建设单位和从事工程建设活动的勘察、设计、施工、监理等企业，以及注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师、注册监理工程师等注册执业人员。【解析】将存在下列情形的建筑市场各方主体，列入建筑市场主体“黑名单”:(1)利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；(2)发生转包、出借资质，受到行政处罚的；(3)发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；(4)经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款，且拒不履行生效法律文书确定的义务的。【解析】在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或者个人应当向乡、镇人民政府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。【解析】施工许可证的申请条件：(1)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；(4)已经确定施工企业；(5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格；(6)有保证工程质量和安全的具体措施。【解析】在我国境内进行下列工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。必须进行招标的工程建设项目的具体范围的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：(1)施工单项合同估算价在400万元人民币以上；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。【解析】A选项错误，不是“必须”。对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标；B选项错误，第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件；D选项错误，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。【解析】依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。【解析】A选项错误，注意是“估算价”,不是“结算价”。招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。施工、货物招标的，投标保证金最高不得超过80万元人民币；勘察、设计等服务招标的，投标保证金最高不得超过10万元人民币。C选项错误，不是“截止时间后”,应为“截止时间前”。投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。D选项错误，招标人与中标人签订合同后5日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。【解析】A、B选项错误，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。C选项错误，开标由招标人主持，邀请所有投标人【解析】有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(2)投标人之间约定中标人；(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(5)不同投标人的投标文件相互混装；(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。【解析】要约可以撤销，但是有下列情形之一的除外：(1)要约人以确定承诺期限或者其他形式明示要约不可撤销；(2)受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了合理准备参考答案及解析·19·【解析】同时履行抗辩权：当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行请求。【解析】A选项错误，给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。B选项错误，定金合同从实际交付定金之日起生效。D选项错误，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%,超过部分不产生定金的效力。【解析】关于建设工程施工合同无效后的工程款结算问题，《民法典》规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：(1)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用。此情形下，修复后的建设工程达到法定、约定质量标准，可以参照合同约定支付工程价款，但需由承包人承担修复费用。(2)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。【解析】当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。【解析】A选项错误，当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持；B选项错误，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量；D选项错误，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。【解析】A选项错误。债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外。B选项错误。债权人转让债权无需得到债务人同意，但要通知债务人方能对债务人生效。D选项错误。债权人转让债权的，受让人取得与债权有关的从权利，但是该从权利专属于债权人自身的除外。【解析】A选项正确、B选项错误，因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。C选项错误，标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除，但该物与他物分离使标的物的价值显受损害的，当事人可以就数物解除合同。D选项错误，出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物【解析】A选项错误，借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。C选项错误，商业借贷以及除自然人之间借贷之外的民间借贷合同是诺成合同，自双方当事人协商一致时合同成立；自然人之间的借款合同是实践性合同，合同自贷款人提供借款之日成立。D选项错误，借贷双方没有约定利息的，视为没有利息。自然人之间借贷对利息约定不明的，视为没有利息。【解析】A选项错误，租赁期限届满，承租人应当返还租赁物，此条对应的是承租人的义务，而不是权利；C选项错误，承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人；D选项错误，承租人经出租人同意，可以对租赁物进行改善或者增设他物。【解析】A、C选项错误，货运合同为双务、有偿、诺成合同；B选项错误，货运合同的客体是承运人的运送行为，不是运送的货物本身；D选项正确，货运合同的一方当事人是承运人，另一方是托运人。收货人有时和托运人是同一人，但大部分时候是承运人和托运人之外的第三人。【解析】建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：(1)施工单位资质等级证明；(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；(3)拆除施工组织方案；(4)堆放、清除废弃物的措施。【解析】取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。建筑施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改；情节严重的，吊销安全生产许可证。【解析】建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。(1)建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人(A选项正确);一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人(D选项错误)。(2)建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人(B选项错误);二级和二级以下资质企业不少于2人。(3)建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人(C选项错误)。(4)建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理【解析】A选项错误，项目负责人在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作；B选项错误，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%;C选项错误，因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。【解析】重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日参考答案及解析·21起15日内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复；特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。有关机关应当按照人民政府的批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故发生单位和有关人员进行行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。【解析】A选项错误，团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求；B选项错误，国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准；D选项错误，由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。【解析】建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督。施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督。建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。【解析】A选项错误，国家鼓励高等学校、中等职业学校等开设无障碍环境建设相关专业和课程，开展无障碍环境建设理论研究、国际交流和实践活动。B选项错误，国家鼓励机关、企业事业单位、社会团体以及其他社会组织，对工作人员进行无障碍服务知识与技能培训。C选项正确、D选项错误，建筑、交通运输、计算机科学与技术等相关学科专业应当增加无障碍环境建设的教学和实践内容，相关领域职业资格、继续教育以及其他培训的考试内容应当包括无障碍环境建设知识。【解析】A选项错误，可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理；B选项错误，不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系；D选项错误，工程监理单位不得转让工程监理业务。【解析】设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。对设计文件进行设计交底是设计单位的重要义务，对确保工程质量有重要的意义；A、C选项属于建设单位质量责任；D选项属于监理单位质量责任。【解析】A错误，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。C错误，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。D错误，实施建设工程监理应遵循以下主要依据：(1)法律法规及工程建设标准；(2)建设工程勘察设计文件；(3)建设工程监理合同及其他合同文件。【解析】下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、【解析】《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。【解析】A选项正确，城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡；B选项正确，施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水；C选项错误，施工现场严禁焚烧各类废弃物；D选项正确，施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗。【解析】禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。【解析】建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。A选项正确，D选项错误。B选项错误，施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。C选项错误，在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，应当优先使用低噪声施工工艺和【解析】古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。【解析】《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。【解析】《劳动合同法》规定：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。【解析】用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的；参考答案及解析(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；(3)连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。【解析】《劳动合同法》规定，用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除合同的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。经济补偿的标准，按劳动者在用人单位的工作年限，每满一年支付1个月工资，6个月以上不满1年，按1年计算；不满6个月的，支付半个月工资。因此阳光公司应当支付的经济补偿为2.5×2400=6000(元)。【解析】A选项错误，B选项正确，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作；C选项错误，甲用工单位对丁进行岗位培训；D选项错误，派遣人员不得从事主要工作岗位。【解析】A选项错误，解决劳动争议，应当根据事实，遵循合法、公正、及时、着重调解的原则，依法保护当事人的合法权益。劳动争议处理原则包括三个方面：(1)坚持根据事实、实事求是，一切从具体实际出发；(2)坚持合法处理、维护公平，依法保护当事人的合法权益；(3)坚持高效便捷、及时调解，提高劳动争议处理的质效。调解委员会调解劳动争议一般不公开进行，但双方当事人要求公开调解的除外。B选项错误，劳动争议调解程序的启动有两种：一是当事人申请；二是调解委员会主动调解。C选项错误，企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成。【解析】A选项错误，劳动者申请先予执行的，可以不提供担保。B选项错误，仲裁庭对追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金的案件，根据当事人的申请，可以裁决先予执行，移送人民法院执行。C选项错误，裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见应当记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。【解析】A选项错误，人民法院审理民事案件，除当事人同意公开的外，调解过程不公开。B选项错误，下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：(1)调解和好的离婚案件；(2)调解维持收养关系的案件；(3)能够即时履行的案件；(4)其他不需要制作调解书的案件。D选项错误，调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。【解析】《仲裁法》规定，平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。下列纠纷不能申请仲裁：