2025年水利工程合同履行争议解决协议

2025年水利工程合同履行争议解决协议本协议由以下双方于2025年月日在签订：发包人（以下简称“甲方”）：名称：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________电子邮箱：________________________承包人（以下简称“乙方”）：名称：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________电子邮箱：________________________鉴于甲乙双方于2025年月日签订了编号为的《水利工程合同》（以下简称“主合同”），约定由乙方承建甲方投资的位于的水利工程（以下简称“该工程”）。鉴于在履行主合同过程中，双方可能就主合同的履行发生争议。为友好、高效解决履行主合同过程中产生的任何争议，维护双方的合法权益，保障该工程的顺利实施，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。第一条争议事项范围本协议适用于主合同履行期间发生的、根据本协议约定应通过特定程序解决的以下争议，包括但不限于：（一）主合同条款的理解和解释争议；（二）主合同约定的权利义务履行方面的争议；（三）因变更、签证、索赔等产生的费用和工期确认争议；（四）工程质量、安全等问题的责任认定争议；（五）工程进度款支付、结算、付款周期等金融往来争议；（六）违约责任承担的争议；（七）其他根据主合同约定或履行行为产生的争议。第二条争议解决方式双方确认，在发生本协议第一条所列争议时，应首先通过友好协商方式解决。如协商在日内未能解决争议，或任何一方在协商过程中明确表示不希望继续协商的，则应立即启动本协议约定的以下一种争议解决方式：（一）调解：双方同意将争议提交（例如：中华人民共和国某省/市建设行政主管部门、中国国际贸易促进委员会某分会人民调解中心或其他双方书面认可的调解机构）进行调解。调解过程中达成的调解协议，经双方签署后，具有约束力，双方应自觉履行。若一方不履行，另一方可根据相关法律法规申请司法确认或采取其他补救措施。（二）仲裁：双方一致同意，将争议提交（例如：中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）或某省/市建设工程仲裁委员会，需明确具体名称）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为该仲裁委员会所在地。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。除前述仲裁规则或中国法律另有规定外，仲裁裁决无需任何复审程序。双方应自觉履行仲裁裁决；如一方不履行，另一方可以依照中华人民共和国相关法律规定向该仲裁委员会所在地或被执行人住所地人民法院申请强制执行。第三条协商双方同意在发生争议时，首先通过友好协商解决。协商应在（例如：争议发生后10个工作日）内进行。任何一方有权在任何时候启动协商程序。协商可以通过书面或口头方式进行。若协商成功，双方应签订书面的《争议解决协议书》确认协商结果。若在上述期限内未能达成一致，则视为协商不成，双方应立即根据本协议第二条的约定选择争议解决方式。第四条调解（一）若选择调解方式，一方应向约定的调解机构提交《调解申请书》，并提供相关证据材料。（二）调解机构应指定调解员进行调解。调解员应公平、公正、高效地主持调解工作。（三）调解原则上以双方达成调解协议为目标。调解协议达成后，由调解员制作《调解协议书》，经双方签字盖章后生效。该协议书具有法律约束力，双方应按照协议内容履行。调解不成的，调解机构应出具《调解终结书》。第五条仲裁（一）若选择仲裁方式，甲方应在争议发生后日内向约定的仲裁委员会提交《仲裁申请书》，乙方应在收到申请书副本后日内向该仲裁委员会提交《答辩书》及有关证据材料。逾期未提交答辩书的，不影响仲裁程序的进行。（二）仲裁应按照约定的仲裁委员会的仲裁规则进行。仲裁庭由三名仲裁员组成，其中首席仲裁员由仲裁委员会主任指定。双方应在收到仲裁庭组成人员名单后日内确认或提出异议。若双方未能就仲裁庭组成达成一致，则由仲裁委员会主任指定。（三）仲裁程序包括答辩期、开庭审理（或书面审理）、证据交换、开庭调查、辩论、调解（仲裁庭认为有必要或双方申请时）等环节。仲裁庭有权根据案件情况决定程序进行的方式。（四）仲裁费用由败诉方承担。双方均败诉的，按责任比例分担。仲裁庭有权在裁决书中决定由败诉方承担胜诉方因办理仲裁所支出的合理费用。（五）仲裁裁决自作出之日起发生法律效力。双方应自觉履行仲裁裁决。一方不履行的，另一方可以依照中华人民共和国相关法律规定向该仲裁委员会所在地或被执行人住所地人民法院申请强制执行。第六条诉讼若双方未选择仲裁，或仲裁裁决被人民法院依法撤销或不予执行，且本协议未约定其他替代争议解决方式，任何一方有权按照主合同约定的争议解决条款（若主合同约定诉讼管辖）或中华人民共和国相关法律规定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼管辖法院为（例如：主合同签订地、工程所在地或承包人住所地）有管辖权的人民法院。诉讼程序适用中华人民共和国相关法律。第七条费用承担（一）协商费用：双方应就协商过程中产生的费用（如：差旅费等）进行协商，未能达成一致的，由产生方自行承担。（二）调解费用：若选择调解，调解费用由（例如：双方协商确定或根据调解机构规定）承担。（三）仲裁费用：若选择仲裁，仲裁费用（包括仲裁费、律师费等）由败诉方承担。仲裁庭有权在裁决中决定败诉方承担胜诉方因仲裁所支出的合理费用。（四）诉讼费用：若通过诉讼解决，诉讼费用（包括案件受理费、律师费等）由败诉方承担。（五）除上述费用外，因解决争议而产生的其他合理费用（如：鉴定费、评估费等），由责任方承担，或由双方协商确定。第八条保密双方同意，对于在履行本协议及处理争议过程中获悉的对方的商业秘密、技术信息、经营数据或其他不愿公开的信息，无论以何种形式（书面、口头、电子等）获悉，均负有保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方（包括但不限于关联公司、雇员、代理人、律师、仲裁员、调解员等，但为履行本协议或法律规定而必须知悉的除外）泄露该等保密信息。本保密义务不因本协议的终止而失效。第九条法律适用与争议解决协议的效力（一）本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为避免冲突，不包括香港、澳门、台湾地区法律）。（二）本争议解决协议是主合同不可分割的组成部分，是双方就本协议约定内容的完整协议。本协议的条款应被视为主合同的一部分，对双方具有完全的法律约束力。主合同其他条款的无效、未履行或未完全履行，不影响本协议的效力。除非本协议条款本身违反中国法律的强制性规定而无效。第十条完整协议本协议构成双方就本协议主题事项（即争议解决机制）的完整协议，取代此前双方就此达成的任何口头或书面的约定。第十一条通知双方就本协议项下的任何通知或通讯，均应采用书面形式，并按照本协议首页所列的地址、联系人、电话或电子邮箱送达。以邮寄方式送达的，挂号信发出后日视为送达；以传真或电子邮件方式送达的，发送时视为送达。任何一方变更联系方式，应提前日书面通知对方。第十二条可分割性若本协议任何条款被有管辖权的人民法院或仲裁机构认定无效、非法或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款，以取代原无效条款。第十三条协议生效、变更与解除（一）本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。（二）对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意，并签署书面文件后方能生效。（三）本协议的解除条件按主合同约定执行，或双方协商一致解除。第十四条其他本协议未尽事宜，由双方协商解决；协商不成的，适用主合同相关约定