基坑开挖砌筑合同范本

基坑开挖砌筑合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方拟进行[项目名称]的建设，需要对基坑进行开挖和砌筑工作，乙方具备相应的专业资质和能力，愿意承接该基坑开挖砌筑工程。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况（一）工程名称[项目名称]基坑开挖砌筑工程（二）工程地点[具体地点]（三）工程内容1.基坑开挖乙方负责按照甲方提供的设计图纸和技术要求，对基坑进行开挖。开挖范围以设计图纸标注为准，开挖深度、坡度等应符合相关规范和设计要求。在开挖过程中，乙方应采取有效的支护措施，确保基坑边坡的稳定性，防止塌方等安全事故的发生。2.基坑砌筑在基坑开挖完成并经验收合格后，乙方应按照设计要求进行基坑的砌筑工作。砌筑材料应符合设计和相关标准的要求，砌筑工艺应符合规范，确保砌筑质量。具体包括挡土墙、护坡等的砌筑。（四）工程期限1.本工程总工期为[X]日历天，自[开工日期]起至[竣工日期]止。2.如遇不可抗力、设计变更等非乙方原因导致工期延误的，工期相应顺延。乙方应在上述情况发生后[X]天内，以书面形式向甲方提出工期顺延申请，并提供相关证明材料。甲方应在收到申请后[X]天内予以答复，逾期未答复的，视为同意顺延工期。二、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]）。该价款包括乙方完成本工程所需的人工、材料、机械、运输、管理、利润、税金等一切费用。（二）支付方式1.预付款合同签订后[X]日内，甲方应向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]）。2.进度款乙方应每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告及相应的工程款支付申请。甲方应在收到报告和申请后[X]天内进行审核，并在审核确认后的[X]天内支付至已完工程价款的[X]%。3.结算款工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在[X]天内提交工程结算报告。甲方应在收到结算报告后[X]天内完成审核，审核确认后[X]天内支付至结算价款的[X]%。4.质保金结算价款的[X]%作为质保金，在质保期届满且无质量问题后[X]天内无息支付给乙方。三、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利（1）有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关规范进行施工。（2）有权对工程设计进行变更，但应提前[X]天以书面形式通知乙方，并承担因变更导致的费用增加和工期延误责任。（3）有权在工程竣工后组织验收，对不符合质量要求的部分，有权要求乙方进行整改。2.义务（1）按照合同约定的时间和方式支付工程款。（2）在开工前，向乙方提供施工所需的设计图纸、技术资料等，并进行技术交底。（3）协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（4）及时组织工程验收和结算工作。（二）乙方权利和义务1.权利（1）按照合同约定的时间和方式收取工程款。（2）有权要求甲方提供施工所需的设计图纸、技术资料等，并对甲方的技术交底提出疑问和建议。（3）在施工过程中，如遇到不可抗力、设计变更等非乙方原因导致的费用增加和工期延误，有权要求甲方给予相应的补偿和顺延工期。2.义务（1）严格按照合同约定和相关规范进行施工，确保工程质量和施工安全。（2）按照甲方的要求，及时提供施工进度计划、质量检验报告等资料。（3）遵守施工现场的管理规定，做好施工现场的环境保护和文明施工工作。（4）在质保期内，对工程质量问题负责免费维修。四、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程质量应符合国家和地方现行的相关标准、规范以及甲方提供的设计要求。工程质量等级为[具体等级]。（二）质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，制定质量保证措施，确保工程质量。在施工过程中，乙方应严格按照质量管理体系和质量保证措施进行施工，加强质量检验和控制。（三）工程验收1.乙方完成分项工程后，应进行自检，自检合格后向甲方提交分项工程质量验收报告。甲方应在收到报告后[X]天内组织验收，验收合格后方可进行下一道工序。2.工程竣工后，乙方应进行全面自检，自检合格后向甲方提交工程竣工报告和完整的竣工资料。甲方应在收到报告和资料后[X]天内组织竣工验收。验收合格的，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。五、安全文明施工（一）安全责任乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，确保施工安全。在施工过程中，乙方应采取必要的安全防护措施，防止发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故的，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。（二）文明施工乙方应遵守施工现场的文明施工管理规定，做好施工现场的环境卫生、环境保护等工作。施工现场应设置明显的安全警示标志和文明施工宣传标语，保持施工现场的整洁有序。六、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款及违约金。2.如甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于人工、机械闲置费等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。2.如乙方施工质量不符合合同约定和相关标准的，乙方应负责无偿返工，直至达到质量要求为止。因返工导致工期延误的，乙方应承担逾期违约责任。3.如乙方违反安全文明施工规定，甲方有权要求乙方限期整改。如乙方逾期未整改或整改不符合要求的，甲方有权对乙方处以[具体金额]元的罚款，情节严重的，甲方有权解除合同。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）保