土地平整工程监理合同样本

土地平整工程监理合同样本甲方（委托人）：[委托人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[委托人注册地址]通讯地址：[委托人通讯地址]联系电话：[委托人联系电话]统一社会信用代码：[委托人统一社会信用代码]乙方（监理人）：[监理单位全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[监理单位注册地址]通讯地址：[监理单位通讯地址]联系电话：[监理单位联系电话]资质证书编号：[监理单位资质证书编号]根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就[项目名称]土地平整工程（以下简称“本工程”）的监理事宜协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：[项目名称]土地平整工程1.2工程地点：[工程项目的详细地理位置]1.3工程范围：本工程监理范围包括但不限于以下内容：[详细列出监理范围，例如：对承包人进行的土方开挖、土方回填、场地平整、临时排水沟渠施工、临时施工便道修建等施工阶段进行的全过程监理。具体包括施工准备阶段监理、土方开挖与边坡支护监理、回填土压实度监理、场地平整度与标高监理、排水系统施工监理、施工安全文明监理、工程进度监督、工程计量与支付审核、施工合同管理协调以及相关监理文件资料整理归档等。]第二条监理依据2.1法律、法规、规章：适用于本工程的中华人民共和国法律、行政法规、部门规章和地方性法规、规章，包括但不限于《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等。2.2规范、标准：适用于本工程的国家及地方现行的有关工程建设法律、法规、技术规范、标准和规程，包括但不限于《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB50201）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202）、《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300）等。2.3合同文件：本监理合同、工程施工合同及与监理工作相关的其他合同文件。第三条监理内容与权限3.1乙方按合同约定和监理依据，对本工程进行全过程监理，主要内容包括：（1）熟悉、审查施工承包合同、设计文件、技术规范、标准及有关文件，并根据工程实际情况和要求编制监理规划和监理实施细则。（2）审查承包人提交的施工组织设计、专项施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案、质量保证体系、安全生产保证体系、环境保护措施以及相关资源配置计划等，并提出审查意见。（3）检查进场的工程材料、构配件、设备的质量，审核承包人报送的样品及其质量证明文件，对主要材料进行见证取样和送检。（4）对关键部位和关键工序进行旁站监理，并在施工过程中进行巡视和检查，对工程质量和安全生产进行控制。（5）检查承包人的工程测量放线、轴线位置、标高、几何尺寸等是否符合设计要求和规范标准。（6）检查承包人的施工工艺、施工方法是否符合设计要求和施工规范。（7）检查承包人是否按工程进度计划组织施工，审核工程进度报告，监督工程进度，并根据实际情况提出调整建议。（8）审核承包人提交的工程量申报，参与工程计量和支付工作，协助甲方进行工程款支付审核。（9）参与或主持工程协调会议，协调解决施工过程中出现的有关问题。（10）审查和处理工程变更，审核工程变更费用。（11）参与处理工程索赔与反索赔事宜。（12）监督承包人落实安全生产和文明施工措施，参加或组织安全检查，对安全隐患及时发出整改通知。（13）审查承包人报送的竣工验收申请，参与工程竣工验收，并提交竣工验收监理报告。（14）负责监理文件资料的管理，整理、签发监理文件，并按合同约定提交给甲方。（15）定期向甲方提交监理工作报告，报告内容应包括但不限于工程进展情况、质量情况、安全情况、进度情况、投资控制情况、存在的问题及建议等。3.2乙方的监理权限：（1）有权要求甲方提供开展监理工作所需的必要条件。（2）有权审查承包人提交的与工程有关的文件、方案、报表等，并可以提出修改意见。（3）有权对工程使用的材料、构配件、设备进行见证取样和送检，对不合格产品有权要求承包人清退出场。（4）有权对工程关键部位和关键工序进行旁站监理，并在施工过程中进行巡视和检查，对不符合设计要求或规范标准的施工，有权要求承包人立即停止施工，并限期整改。（5）有权签发监理通知单、工程暂停令、复工令等监理文件。（6）有权参与工程计量和支付审核，并有权对承包人报送的工程量申报提出疑问或要求补充说明。（7）有权参与工程协调会议，并有权就工程相关事宜向甲方和承包人提出建议。（8）有权拒绝执行违反国家法律法规、违背合同约定或不符合工程质量和安全要求的指令。（9）对承包人违反合同约定的行为，有权要求其纠正。第四条合同期限4.1本合同有效期自本合同签订之日起至本工程竣工验收合格之日止。4.2乙方应自收到甲方书面监理委托函或本合同签订之日起[天数]日内，向甲方提交工程开工前期的监理准备工作报告。4.3如因非乙方原因导致工程长期停建或缓建，暂停时间超过[天数]个月，乙方可根据甲方要求暂停监理工作，暂停期间甲方应按暂停工作量比例支付相应监理费，复工后乙方应继续履行合同义务。第五条甲方的权利与义务5.1甲方有权监督乙方履行合同，对乙方提出的监理报告、监理文件等进行审阅，并有权提出修改意见。5.2甲方应负责提供开展监理工作所需的条件，包括但不限于提供必要的工程场地、办公场所、通讯设施、施工图纸及技术资料等。5.3甲方应按照合同约定及时向乙方支付监理费。5.4甲方应委派[姓名]，职务为[职务]，作为甲方在合同履行过程中的授权代表，负责处理与乙方相关的工程事务。5.5甲方应及时向乙方提供与工程相关的指令、文件及信息，并保证其真实、准确、完整。5.6甲方应组织或参加工程协调会议，并就会议提出的议题进行决策。5.7甲方应按照合同约定组织工程竣工验收，并在验收合格后及时向乙方支付剩余监理费。第六条乙方的权利与义务6.1乙方应按照合同约定和监理依据，认真履行监理职责，确保监理工作质量。6.2乙方应组建符合合同要求的监理机构，并指定[姓名]为总监理工程师，[姓名]、[姓名]等为本项目监理工程师，负责具体的监理工作。乙方应向甲方提交监理机构成员名单及资格证书复印件。6.3乙方应配备满足监理工作需要的仪器、设备，并确保其正常运行。6.4乙方应按时提交监理报告、监理文件等资料给甲方。6.5乙方应保守甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得将监理过程中知悉的甲方信息泄露给任何第三方。6.6乙方应遵守国家法律法规和职业道德，维护甲方和承包人的合法权益。6.7乙方应在接到甲方书面通知后[天数]日内，指派监理人员参加甲方组织的工程协调会议。6.8乙方应妥善保管工程监理资料，并在工程竣工验收合格后移交给甲方。第七条监理费及支付方式7.1监理费总额为人民币[金额]元（大写：[金额大写]）。7.2监理费计费方式为[选择一项并填写：按工程合同额的百分比计费，费率为%/按实际监理工程量计费，单价为元/平方米/按固定总价包干方式计费]。7.3支付方式：（1）合同签订后[天数]日内，甲方支付监理费总额的%即人民币[金额]元（大写：[金额大写]）作为预付款。（2）工程进度达到[描述进度节点，例如：土方开挖完成]时，甲方支付监理费总额的%即人民币[金额]元（大写：[金额大写]）。（3）工程进度达到[描述进度节点，例如：土方回填完成]时，甲方支付监理费总额的%即人民币[金额]元（大写：[金额大写]）。（4）工程竣工验收合格后[天数]日内，甲方支付监理费总额的%即人民币[金额]元（大写：[金额大写]）。（5）剩余%即人民币[金额]元（大写：[金额大写]）作为质保金，于工程交付使用后[天数]个月内支付。7.4乙方应在收到甲方支付监理费的通知后[天数]日内，向甲方开具等额正式发票。第八条违约责任8.1甲方未能按合同约定支付监理费，每逾期一日，应向乙方支付逾期支付金额[百分比]的违约金。逾期超过[天数]日，乙方有权暂停监理工作，甲方应在[天数]日内支付拖欠的监理费及违约金，否则乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。8.2乙方未能按合同约定履行监理职责，或因乙方原因导致工程出现质量问题或安全事故，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方由此造成的损失。甲方有权根据损失程度要求乙方支付[金额或比例]的违约金，违约金总额不超过监理费总额的[百分比]。8.3任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。第九条不可抗力9.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。9.2任何一方因不可抗力事件导致无法履行或无法完全履行合同义务时，应及时通知对方，并提供相关证明文件。9.3因不可抗力事件造成的损失，由双方根据事件性质和影响程度协商分担。因不可抗力事件导致合同无法继续履行的，双方可以解除合同，互不承担违约责任，已发生的费用按实际情况结算。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均有权向[有管辖权的人民法院名称]提起诉讼。（或：10.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交[仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。）第十一条通知与送达11.1本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通讯均应以书面形式进行，并按照本合同首页载明的地址、传真号码或电子邮件地址送达。11.2通知在以下时间视为送达：（1）专人递送的，交付时视为送达；（2）邮寄的，挂号信发出后[天数]日，特快专递发出的当日视为送达；（3）传真或电子邮件发送的，发送成功时视为送达。11.3任何一方变更联系方式，应提前[天数]日书面通知对方，否则按原联系方式送达的通知视为有效送达。第十二条合同生效及其他12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2本合同一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。12.3对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面文件，作为本合同不可分割的一部分。12.4本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具