外架工班组承包协议书

外架工班组承包协议书甲方（发包方）：名称：[公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]地址：[详细地址]法定代表人：[姓名]联系方式：[电话号码]乙方（承包方）：姓名：[班组长姓名]身份证号：[具体号码]地址：[家庭住址]联系方式：[电话号码]鉴于甲方承接了[工程项目名称]的建设工程，现甲方将该工程的外架工程以班组承包的形式发包给乙方，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[工程项目名称]（二）工程地点[具体地点]（三）工程内容1.外架搭设包括但不限于落地式脚手架、悬挑式脚手架的搭设，按照施工图纸及相关规范要求进行立杆、横杆、剪刀撑、连墙件等的安装，确保外架的稳定性和安全性。2.外架拆除工程完工后，按照规定的程序和要求对外架进行拆除，并将拆除的材料分类整理、堆放整齐。3.安全防护设施设置在外架上设置安全网、防护栏杆等安全防护设施，为施工人员提供安全的作业环境。4.材料管理对用于外架工程的钢管、扣件、脚手板等材料进行妥善保管和使用，避免材料的丢失和损坏。二、承包方式及价格（一）承包方式乙方以包人工、包工具、包质量、包安全、包工期的方式承包本外架工程。（二）承包价格1.外架搭设按照[具体面积或长度]计算，每[单位]价格为[X]元。2.外架拆除按照[具体面积或长度]计算，每[单位]价格为[X]元。3.安全防护设施设置费用按照外架工程总费用的[X]%计算。上述价格包含乙方完成本协议约定工程内容所需的一切费用，包括但不限于人工工资、工具费、管理费、利润、税金等。三、合同工期（一）开工日期[具体日期]（二）竣工日期[具体日期]（三）工期延误如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方不承担责任，但应及时书面通知甲方，并提供相关证明材料。甲方应根据实际情况顺延工期。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利（1）对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，有权要求乙方整改不符合要求的地方。（2）按照协议约定的付款方式和时间支付工程款。（3）在乙方严重违约的情况下，有权解除本协议。2.义务（1）提供施工图纸和相关技术要求，对乙方进行技术交底。（2）提供外架工程所需的主要材料，如钢管、扣件、脚手板等，并保证材料的质量符合相关标准。（3）协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的条件。（4）按照协议约定及时办理工程结算和支付工程款。（二）乙方权利和义务1.权利（1）按照协议约定的价格和时间收取工程款。（2）要求甲方提供施工所需的主要材料和技术支持。（3）在甲方违约的情况下，有权要求甲方承担违约责任。2.义务（1）组织具有相应资质和经验的施工人员进行施工，确保施工人员的数量和素质满足工程需要。（2）严格按照施工图纸、相关规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合标准。（3）遵守施工现场的安全管理制度，采取必要的安全措施，确保施工安全。（4）爱护甲方提供的材料和设备，如有损坏或丢失，应照价赔偿。（5）按照协议约定的工期完成工程施工，不得擅自停工、窝工。（6）负责施工现场的环境卫生，做到工完场清。五、工程质量（一）质量标准本外架工程的质量应符合国家和地方相关标准、规范以及施工图纸的要求，达到[具体质量等级]标准。（二）质量检验1.乙方应在每道工序完成后进行自检，自检合格后报甲方验收。2.甲方应在接到乙方验收通知后[X]小时内进行验收，如未在规定时间内验收，视为验收合格。3.如验收不合格，乙方应立即进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方承担。六、安全生产（一）安全责任1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工安全。2.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品，如安全帽、安全带等。3.如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救和处理，并及时报告甲方。事故责任和损失由责任方承担。（二）安全保证金乙方应在签订本协议后[X]日内，向甲方缴纳安全保证金[X]元。在工程施工过程中，如乙方未发生安全事故，工程完工后，甲方将安全保证金全额退还乙方；如发生安全事故，甲方将根据事故的严重程度扣除相应的安全保证金。七、付款方式（一）进度款支付1.外架搭设完成[X]%时，甲方支付已完成工程量价款的[X]%。2.外架全部搭设完成并经甲方验收合格后，甲方支付至已完成工程量价款的[X]%。3.外架拆除完成[X]%时，甲方支付已完成拆除工程量价款的[X]%。4.外架全部拆除完成并经甲方验收合格后，甲方支付至已完成拆除工程量价款的[X]%。（二）结算款支付工程全部完工并经甲方验收合格，双方办理完工程结算后，甲方在[X]日内支付至工程总价款的[X]%，剩余[X]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性支付给乙方。八、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照协议约定的时间和金额支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.如甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，应赔偿乙方因此造成的损失。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照协议约定的工期完成工程施工，每延误一天，应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。2.如乙方施工质量不符合协议约定的标准，应负责无偿返工，直至达到标准为止。如因返工造成工期延误，乙方还应承担工期延误的违约责任。3.如乙方违反安全生产规定，导致发生安全事故，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。九、争议解决如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款（一）协议生效本