旧电梯回收协议书

旧电梯回收协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX再生资源有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦X层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式手机）

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX电梯有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX街XX号XX厂区X栋

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式手机）

协议简介：

鉴于甲方在XX市XX区XX商业综合体项目进行电梯设备更新，原有多部旧电梯已达到使用年限，需进行回收处理；

鉴于乙方具备专业的旧电梯回收、拆解及再利用资质，并拥有完善的设备处理流程及环保处理能力；鉴于双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，经友好协商，就甲方委托乙方回收旧电梯事宜达成如下协议。本协议的签订及履行旨在明确双方的权利与义务，确保旧电梯回收工作的顺利进行，并符合国家及地方关于废旧电梯回收及环保的相关法律法规。

甲方因项目升级需处置的多部旧电梯，其规格型号、数量及存放地点详见本协议附件一《旧电梯清单》，乙方承诺按照约定的标准和流程完成回收工作，并确保所有设备符合环保处理要求。双方通过本协议的签订，旨在建立合法、合规的合作框架，保障交易安全，并推动资源循环利用。本协议的履行将基于双方共同遵守的条款，确保旧电梯从现场回收至最终处置的全过程得到有效管控。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲方委托乙方对甲方指定的旧电梯进行回收、拆除及相关后续处理的权利义务关系，确保旧电梯得到安全、合规、高效的处置。协议范围包括但不限于：乙方根据甲方提供的《旧电梯清单》内容，负责将位于甲方指定地点的旧电梯进行现场回收、专业拆解、零部件初步分类（如适用）、废金属及废弃物的环保运输与处置，并确保整个过程符合国家及地方关于环境保护、安全生产及特种设备报废的相关法律法规要求。乙方完成回收拆解后，应向甲方提供合规的处置证明文件。本协议旨在通过双方协作，实现旧电梯的资源化利用和环境友好型处置，同时保障甲方的合法权益和乙方的经营利益。

第二条定义

1.“旧电梯”指甲方拥有所有权或处置权，已达到或超过使用年限，需要报废处理的电梯设备，包括但不限于电梯主机、井道内相关部件、控制系统、安全装置等。

2.“回收”指乙方按照约定，将甲方指定的旧电梯从其存放地点搬运至约定回收场所或拆解地点的行为。

3.“拆解”指乙方对旧电梯进行分解、拆卸，使其成为可分类处理的零部件或块状废金属等的过程。

4.“环保处置”指乙方依据国家环保法规要求，对拆解产生的废金属、非金属废弃物等进行分类、收集、运输至具备相应处理资质的单位进行无害化处理或资源化利用。

5.“处置证明”指乙方完成旧电梯回收拆解及环保处置后，依法取得的，能够证明该部分旧电梯已合规处置的文件或凭证。

6.“协议附件”指为本协议构成部分，包含详细信息的《旧电梯清单》、回收地点说明、安全注意事项等文件。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力与义务：

1.1甲方有权要求乙方按照本协议约定及附件清单内容，在约定时间及地点完成旧电梯的回收工作。

1.2甲方有权对乙方的回收、拆解作业进行监督，并要求乙方遵守作业现场的安全管理规定及环境保护要求。

1.3甲方应确保其提供的旧电梯清单内容真实、准确，并有权要求乙方按照清单内容进行回收。

1.4甲方应提前向乙方明确回收作业现场的具体情况，包括但不限于场地限制、通行路线、作业空间、电力供应（如需）等，并告知乙方可能存在的安全隐患。

1.5甲方应负责协调乙方进入回收作业现场所需的必要许可或与第三方（如物业、业主等）的关系，确保乙方能够顺利开展回收工作。因甲方协调不力导致乙方无法按时进入现场或发生延误的，相关责任由甲方承担。

1.6甲方应按照本协议第四条约定，按时足额向乙方支付回收处置费用。

1.7甲方应确保其拥有所回收旧电梯的合法处置权，并保证乙方在回收、拆解过程中不会侵犯任何第三方的合法权益（如知识产权、所有权等）。如因此产生任何纠纷或第三方索赔，由甲方负责解决并承担全部责任及费用，并赔偿乙方因此遭受的损失。

1.8甲方应向乙方提供必要的作业便利，如提供临时存放空间（如需）、指派现场联系人等，具体内容可协商确定。

1.9甲方应配合乙方进行回收前后的必要检查工作。

2.乙方的权力与义务：

2.1乙方有权要求甲方提供真实、准确的旧电梯清单及必要的回收现场信息。

2.2乙方有权根据自身专业能力和设备情况，制定详细的回收、拆解及环保处置方案，并有权拒绝执行违反安全规定或环保要求的不合理指令。

2.3乙方应确保拥有合法的旧电梯回收、拆解及废料处置资质，并配备符合要求的设备和专业人员执行回收作业。

2.4乙方应严格按照国家及地方关于电梯拆解、废弃物运输及处置的法律法规和标准进行操作，确保作业过程安全、规范、环保，并配备必要的劳动防护用品。

2.5乙方应负责旧电梯的现场回收、拆解工作，包括但不限于设备搬运、部件拆卸、废料分类等。拆解过程中产生的危险废弃物（如含油件、电线、灯具等）应单独收集并标识，确保后续由具备资质的单位进行合规处置。

2.6乙方应负责将回收拆解产生的废金属等可回收物统一收集，并运输至合法的回收利用企业进行资源化处理；非金属废弃物及危险废物应交由有资质的单位进行无害化处置，所有处置过程应符合环保要求，并保留相应记录。

2.7乙方应确保回收拆解后的场地基本恢复原状，或根据甲方要求及实际情况进行清理，直至甲方认可。

2.8乙方应向甲方提供合法的环保处置证明文件，证明协议项下所有旧电梯已按照国家规定完成回收与处置。如相关法律法规要求乙方需向特定监管机构报备或申报的，乙方应自行完成并承担相关责任及费用。

2.9乙方应指派现场项目负责人，负责与甲方的沟通协调，及时处理回收过程中出现的问题。

2.10乙方应严格遵守作业现场的安全规定，采取必要的安全措施，防止发生工伤事故、设备损坏或环境污染事件。如因乙方原因发生安全事故或环境污染，由乙方承担全部责任及由此产生的一切费用，并赔偿甲方及第三方因此遭受的损失。

2.11乙方有权根据回收电梯的具体状况（如部件可利用性、重量、运输难度等）与甲方协商确定最终的处置方案和费用，但最终执行需经甲方书面确认。

第四条价格与支付条件

1.本协议项下旧电梯回收处置服务的总费用为人民币（大写）XX元整（小写：¥XX.XX元），该费用已包含乙方完成本协议约定的所有回收、拆解、现场处置、废料分类、环保运输及合规处置所产生的全部费用、税款（如增值税）以及合理的利润。

2.费用构成明细（如需）可参见本协议附件或由双方另行确认。最终费用以双方确认的《旧电梯清单》及实际发生的、符合约定的工作量为基准进行核算。

3.甲方应在本协议生效后X日内，向乙方支付总费用的XX%（即人民币XX元），作为预付款；乙方完成全部回收、拆解及环保处置工作，并提交符合约定的所有处置证明文件后X日内，甲方应向乙方支付剩余的XX%（即人民币XX元），作为尾款。

4.支付方式：甲方应通过银行转账方式将款项支付至乙方指定的以下银行账户：

开户行：XX银行XX支行

户名：XX电梯有限公司

账号：XX

5.乙方应在收到每笔款项后，向甲方提供等额的合法发票。

6.如因甲方原因（如未按时提供必要许可、场地未做好准备等）导致乙方回收、拆解工作延误，且该延误超过X天，则每延误一日，甲方应向乙方支付总费用XX%的日延误违约金，但累计违约金不超过总费用的XX%。延误期间产生的乙方额外合理费用（如设备滞留费、人员等待费等）由甲方承担。

7.支付货币为中华人民共和国人民币（RMB）。

第五条履行期限

1.本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，有效期为自协议生效之日起至乙方完成本协议约定的所有义务并甲方支付完全部款项之日止。

2.乙方应在本协议生效后X日内，开始进行旧电梯的回收工作。具体回收完成时间应结合甲方的现场配合情况及电梯的实际状况确定，但最迟不晚于本协议生效后XX日。

3.乙方应在回收工作开始后X日内完成所有旧电梯的现场拆解作业。

4.乙方应在本协议约定的最终回收拆解工作完成后的X日内，将所有产生的废金属、非金属废弃物及危险废物运输至约定的环保处置场所，并完成合规处置。

5.乙方应在本协议约定的最终回收拆解工作完成后的XX日内，向甲方提交本协议第二条第4款约定的所有合规处置证明文件。

6.甲方应在收到乙方提交的合规处置证明文件并核对无误后的X日内，支付协议约定的尾款。

7.如双方同意延长履行期限，应另行签署书面补充协议。因不可抗力、甲方原因或第三方原因导致履行期限延误的，履行期限相应顺延，乙方不承担违约责任。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任：**

1.1甲方未按时支付预付款或尾款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额XX%的违约金。逾期超过X日，乙方有权暂停作业或单方解除本协议，并要求甲方支付已完成工作的相应费用及全部违约金。甲方逾期付款给乙方造成的其他损失（如资金占用成本等），由甲方承担。

1.2甲方提供虚假信息（如旧电梯清单不准确、隐瞒权属争议等），导致乙方产生损失或承担法律责任（如环保处罚、第三方索赔），甲方应赔偿乙方因此遭受的全部直接经济损失，并承担相应的法律责任。

1.3甲方未按约定提供必要的现场条件、作业许可或协调第三方关系，导致乙方无法按时开始或继续履行回收、拆解工作的，甲方应承担由此造成的乙方设备闲置费、人员等待费、运输费增加等一切额外费用，并按本协议第四条第6款承担相应的延误违约金。若因甲方原因导致乙方无法继续履行协议，乙方有权单方解除协议，甲方应支付已完成工作的相应费用及按协议总额XX%计算的违约金。

1.4甲方在收到乙方提交的合规处置证明文件后，无正当理由拒绝支付尾款的，每逾期一日，应向乙方支付应付尾款金额XX%的违约金。逾期超过X日，乙方有权向人民法院提起诉讼要求甲方支付款项及违约金，甲方还应承担乙方为催收款项产生的合理费用。

2.**乙方违约责任：**

2.1乙方未按时开始或完成回收、拆解、环保处置工作的，每逾期一日，应向甲方支付协议总费用XX%的违约金。但逾期是由于不可抗力、甲方原因或第三方原因造成的除外。逾期超过X日，甲方有权单方解除协议，乙方应退还甲方已支付的预付款（可扣除已完成工作的合理费用），并按协议总额XX%支付违约金。

2.2乙方未按照国家或行业关于安全、环保的法律法规和标准进行作业，导致发生安全事故、环境污染事件或产生行政处罚、第三方索赔的，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿受害者损失、缴纳罚款、治理污染等一切费用，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。甲方还有权解除本协议，并要求乙方支付协议总额XX%的违约金。

2.3乙方在回收、拆解过程中，盗窃、私藏、变卖或非法转移应属于甲方或应由乙方处置的电梯部件、废金属或其他财产的，乙方应立即停止违约行为，退回非法所得，并赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于财产损失和商誉损失。甲方还有权解除本协议，并要求乙方支付协议总额XX%的违约金，且违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应补足差额。

2.4乙方未按照约定提交合规的环保处置证明文件，或提交的文件虚假、无效，导致甲方无法满足后续监管要求或遭受处罚的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。甲方还有权解除本协议，并要求乙方支付协议总额XX%的违约金。

2.5乙方在履行本协议过程中，因其过错给甲方或其他第三方造成人身伤害或财产损失的，应依法承担赔偿责任。

3.**不可抗力导致的违约：**如因地震、台风、洪水、战争、政策变化等不可抗力因素，导致任何一方无法履行本协议部分或全部义务的，受影响方应在不可抗力发生后X日内书面通知对方，说明情况并提供相关证明。双方应根据不可抗力的影响，协商决定延期履行、部分履行或解除协议。因不可抗力造成的损失，双方互不承担违约责任，但应及时采取措施减少损失。

4.**违约金的计算与支付：**违约金自应付款日（或应履行义务日）起计算至实际付款日（或履行义务日）。支付违约金不影响守约方要求赔偿其他损失的权利。违约金总额不超过协议总金额的XX%。

5.**解除协议：**除本协议另有约定外，任何一方发生严重违约行为，守约方有权书面通知违约方解除本协议。解除协议后，违约方应承担本协议约定的违约责任，已产生的费用按约定结算。

第七条不可抗力

1.“不可抗力”是指双方在签订本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、海啸、干旱、雷击、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律、法规的变更、征收、征用等）、疫情及其防控措施、以及双方不能合理控制的其他类似事件。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本协议约定的部分或全部义务时，不承担违约责任。但该方应在不可抗力发生后X日内，以书面形式通知对方发生不可抗力事件及其预计持续影响，并提供相关证明文件（如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等）。

3.双方应在不可抗力影响消除后，立即恢复履行本协议。如不可抗力影响持续超过X日，双方应协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。因不可抗力造成的履行期限顺延，不视为违约。

4.如不可抗力导致本协议部分条款无法履行，受影响方有权请求变更或解除该部分条款，但不得因此解除整个协议或要求对方承担违约责任。

5.因不可抗力导致的损失，由双方各自承担。任何一方因采取合理措施防止或减轻不可抗力造成的损失而支出的费用，由受益方承担。

6.若不可抗力事件持续存在，导致本协议目的无法实现，双方均有权单方解除本协议，但应及时通知对方，并应在解除后X日内书面确认。解除协议后，双方应协商处理已产生的费用结算及财产返还事宜，互不承担违约责任。

第八条争议解决

1.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理的原则，在X日内尝试达成书面和解协议。

2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。约定管辖法院为：XX省XX市XX区人民法院。选择诉讼解决的，一方应向该法院提起诉讼。

3.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议中未受争议影响的其他条款。非争议事项的履行不应因争议的存在而中断。

4.诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、保全费等）由败诉方承担；若双方均有责任，则根据法院判决或双方协商比例分担。

5.提起诉讼的一方在获得法院生效判决后，应负责将判决书或调解书副本送达对方。若对方在收到判决书或调解书副本后X日内未履行义务，胜诉方有权向人民法院申请强制执行。

6.在争议解决期间，双方均应遵守本协议的保密条款（如适用），不得泄露在协商或诉讼过程中获悉的对方商业秘密或其他敏感信息，除非法律规定或法院要求。

第九条其他条款

1.**通知：**与本协议有关的任何通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过快递或挂号信发送的，寄出后X日视为送达。任何一方变更联系方式，应提前X日书面通知对方。

2.**协议变更：**对本协议的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议方能生效。补充协议与本协议具有同等法律效力，成为本协议不可分割的一部分。

3.**完整协议：**本协议及其附件构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。本协议的任何条款均不能通过任何解释被视作是无效或未生效的，若某条款无效，不影响其他条款的效力。

4.**可分割性：**若本协议任何条款被认定为无效、非法或不可执行，该条款应被视为从本协议中删除，但本协议的其他条款仍然有效，双方应尽力执行本协议其余部分的目的。

5.