石材劳务施工合同范本

石材劳务施工合同范本甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[具体项目名称]的石材劳务施工，乙方具备相应的劳务施工能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将石材劳务施工项目发包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体项目名称]石材劳务施工工程2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及要求乙方负责按照甲方提供的施工图纸及相关要求，完成石材的装卸、搬运、切割、安装等劳务工作。石材的种类、规格、数量等具体信息以甲方提供的材料清单为准。施工过程中，乙方应确保石材的安装质量，符合国家及地方相关建筑施工质量标准，石材的安装应牢固、平整、美观，缝隙均匀一致，颜色协调。乙方需负责施工现场的清理工作，在施工过程中及施工结束后，及时清理施工场地内的石材废料、杂物等，保持施工现场的整洁。二、合同期限本合同自[合同生效日期]起生效，至[合同结束日期]止。预计施工工期为[X]天，具体开工日期以甲方书面通知为准。如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此给甲方造成的损失。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方整改不符合要求的部分。有权根据工程实际情况，对施工计划、施工内容等进行合理调整，但应提前通知乙方。2.义务向乙方提供施工所需的图纸、技术资料等，并进行技术交底，确保乙方清楚了解施工要求。按照合同约定及时支付劳务费用。协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部条件。负责提供施工所需的水电接口，并承担水电费，但乙方应合理使用水电，如因乙方原因造成水电浪费或损失，乙方应承担相应费用。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用。有权要求甲方提供必要的施工条件和支持，如施工场地、水电供应等。2.义务按照本合同约定及甲方要求，组织具备相应资质和经验的施工人员进场施工，确保施工质量和进度。乙方应向甲方提供施工人员的名单、资质证书等资料备案。乙方施工人员应遵守国家法律法规及甲方施工现场的各项规章制度，服从甲方的管理和指挥。如因乙方施工人员原因导致甲方遭受损失，乙方应承担全部赔偿责任。负责施工所需的机械设备、工具等的配备和维护，确保施工顺利进行。机械设备和工具应符合国家安全标准，且乙方应承担其使用过程中的安全责任。严格按照施工图纸及相关规范要求施工，确保施工质量。在施工过程中，如发现施工图纸或技术要求存在问题，应及时通知甲方，不得擅自更改。乙方应做好施工过程中的安全防护工作，设置明显的安全警示标志，对施工人员进行安全教育培训，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于事故造成的人身伤亡、财产损失等赔偿责任，以及因此给甲方带来的一切损失。负责施工现场的成品保护工作，在施工过程中及施工结束后，对已完成的工程部分进行妥善保护，如因乙方原因造成成品损坏，乙方应负责修复或赔偿。按照甲方要求定期报送施工进度、质量等情况报告，接受甲方的监督检查。四、劳务费用及支付方式1.劳务费用本合同劳务费用采用[单价/总价]方式计价。单价为[具体单价金额]元/[单位，如立方米、平方米等]，总价暂定为人民币[X]元。最终劳务费用以实际完成的工作量为准进行结算。劳务费用包含乙方施工人员的工资、奖金、福利、保险、机械设备及工具费用、管理费、利润、税金等乙方完成本合同约定工作所需的全部费用。2.支付方式合同签订后，甲方支付乙方劳务费用的[预付款比例]作为预付款，即人民币[X]元。每月[具体日期]，乙方根据当月实际完成的工作量向甲方报送月度工作量报表，甲方在收到报表后[X]个工作日内进行审核确认，并支付当月已完成工作量对应的劳务费用的[支付比例]。工程竣工并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方支付至劳务费用总额的[支付比例]。双方办理完最终结算手续后[X]个工作日内，甲方支付剩余劳务费用。五、材料供应1.甲方负责提供施工所需的石材材料，材料的规格、质量等应符合本合同约定及相关国家标准。甲方应按照施工进度及时将石材材料运输至施工现场指定地点，并负责材料的保管和交接工作。2.乙方应在收到甲方提供的石材材料后，及时进行检验。如发现材料存在质量问题或规格不符，应在[通知期限]内通知甲方，甲方应负责更换或处理。因乙方未及时通知导致的损失，由乙方自行承担。3.乙方应妥善保管甲方提供的石材材料，如因乙方保管不善导致材料损坏、丢失等，乙方应负责赔偿相应损失。六、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定及时支付劳务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。如甲方未按照合同约定提供施工条件或支持，导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此遭受的损失，包括但不限于停工损失、人员窝工损失等，并相应顺延工期。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的质量标准施工，乙方应负责无偿返工直至达到质量要求，由此造成的工期延误及甲方损失由乙方承担。如乙方返工后仍不符合质量要求，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的劳务费用，同时乙方应按照劳务费用总额的[违约赔偿比例]向甲方支付违约金。如乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每逾期一日，应按照劳务费用总额的[逾期竣工违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的劳务费用，同时乙方应按照劳务费用总额的[违约赔偿比例]向甲方支付违约金。乙方还应承担因逾期竣工给甲方造成的全部损失。如乙方擅自更改施工图纸或技术要求，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，并按照劳务费用总额的[违约赔偿比例]向甲方支付违约金。如乙方施工人员违反国家法律法规或甲方施工现场规章制度，乙方应承担相应的法律责任及给甲方造成的损失。如乙方未妥善保管甲方提供的石材材料，导致材料损坏、丢失等，乙方应按照材料价值的[赔偿比例]向甲方赔偿损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.