电梯土建井道合同范本

电梯土建井道合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有建设电梯土建井道的需求，乙方具备相关的专业能力和资质，能够为甲方提供电梯土建井道的建设服务。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.电梯土建井道建设内容乙方负责按照甲方提供的设计图纸及相关技术要求，进行电梯土建井道的建设施工。包括但不限于井道的基础工程、墙体砌筑、顶板浇筑、预埋件安装等工作，确保井道的结构安全和符合电梯安装的技术标准。2.电梯土建井道规格要求井道尺寸为长米、宽米、高米，具体尺寸以甲方最终确认的设计图纸为准。井道墙体应采用[墙体材料名称]，厚度为厘米，保证墙体的强度和稳定性。井道顶板应能承受电梯设备及运行时产生的荷载，采用[顶板材料名称]进行浇筑，厚度为厘米。3.施工地点本电梯土建井道建设工程的施工地点为[具体施工地点详细地址]。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。对乙方提交的施工方案、进度报告等文件进行审核。在乙方施工过程中，如发现乙方存在违约行为或施工质量问题，有权要求乙方限期整改或采取补救措施。2.义务向乙方提供电梯土建井道建设所需的设计图纸、技术要求等相关资料，并确保资料的准确性和完整性。协助乙方办理施工过程中所需的相关审批手续，提供必要的协助和支持。按照本合同约定的付款方式和时间，及时向乙方支付工程款。在乙方完成施工并经检验合格后，及时组织验收。（二）乙方权利义务1.权利按照本合同约定，要求甲方支付工程款。根据施工需要，合理安排施工进度和施工人员，自主组织施工。在施工过程中，如因甲方提供的资料不准确或其他甲方原因导致施工困难或延误，有权要求甲方承担相应责任并给予合理补偿。2.义务严格按照国家相关法律法规、行业标准以及甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保施工质量达到优良标准。制定详细的施工方案和施工进度计划，并提交给甲方审核。按照审核通过的施工方案和进度计划组织施工，确保工程按时完工。负责施工现场的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中不发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。施工过程中，妥善保管甲方提供的资料，不得擅自泄露或用于本合同以外的其他用途。在工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。按照本合同约定的质量保修期限和范围，承担质量保修责任。在质量保修期内，对出现的质量问题及时进行维修，如乙方拒绝维修或拖延维修，甲方有权自行维修，费用由乙方承担，并从乙方的质量保修金中扣除。三、工程价款及支付方式（一）工程价款本电梯土建井道建设工程的总价款为人民币元（大写：元整）。此价款为固定总价，不因任何因素调整，除非本合同另有约定。（二）支付方式1.预付款合同签订后日内，甲方向乙方支付工程总价款的%作为预付款，即人民币元（大写：元整）。2.进度款乙方完成井道基础工程并经甲方验收合格后日内，甲方向乙方支付工程总价款的%作为进度款，即人民币元（大写：元整）。乙方完成井道墙体砌筑工程并经甲方验收合格后日内，甲方向乙方支付工程总价款的%作为进度款，即人民币元（大写：元整）。乙方完成井道顶板浇筑工程并经甲方验收合格后日内，甲方向乙方支付工程总价款的%作为进度款，即人民币元（大写：元整）。3.竣工验收款工程竣工并经甲方组织验收合格后日内，甲方向乙方支付工程总价款的%作为竣工验收款，即人民币元（大写：元整）。4.质量保修金工程总价款的%作为质量保修金，即人民币元（大写：元整）。在质量保修期满后，如无质量问题，甲方在日内将质量保修金无息返还给乙方。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程期限1.开工日期本工程开工日期为年月日，以甲方下达的书面开工通知为准。2.竣工日期本工程竣工日期为年月日，乙方应在开工日期起天内完成全部施工任务，并通过甲方验收。3.工期延误如因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，乙方不承担责任。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照工程总价款的%向甲方支付违约金。逾期超过天的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照工程总价款的%向甲方支付违约金。同时，乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。五、质量标准及验收1.质量标准本工程的质量标准应符合国家现行的电梯土建井道施工质量验收规范及相关标准，达到优良等级。乙方应确保所使用的材料、设备等符合质量要求，并提供相应的质量证明文件。2.验收程序乙方完成各阶段施工任务后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方通知后的个工作日内组织验收。验收过程中，如发现质量问题，乙方应按照甲方的要求限期整改，直至达到验收标准。整改完成后，重新提交验收申请，甲方再次组织验收。工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及相关资料。甲方应在收到竣工报告及相关资料后的个工作日内组织竣工验收。如验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额%向乙方支付违约金。逾期超过天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金。若甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于停工损失、设备租赁费用、人员窝工费用等。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定的质量标准进行施工，应负责无偿返工直至达到质量标准。如因返工导致工期延误，还应按照本合同约定承担工期延误违约金。如因乙方施工质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照本合同约定的工期完成施工任务，应按照本合同约定承担工期延误违约金。如因乙方逾期完工给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方擅自将本合同项下的工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照工程总价款的%向甲方支付违约金。同时，乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式份