2025年监理工程师之土木建筑目标控制练习题(一)及答案

2025年监理工程师之土木建筑目标控制练习题(一)及答案

单选题（共700题）1、确定施工进度控制目标时，可将（）作为主要依据。A.工程量清单B.工程难易程度C.已完工程实际进度D.单位工程施工组织设计【答案】B2、关于项目可行性研究的市场预测分析，下列内容不属于产品（服务）市场分析的是（）。A.产品用途B.国外市场预测分析C.国内市场预测分析D.目标市场分析【答案】D3、房地产开发企业在领取营业执照后的多长时间内，应当到登记机关所茌地的县级以上地方人民政府规定的部门备案？()A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】B4、甲工厂为降低成本，没有安装排污设备，大量含有工业重金属的污水排放到附近灌溉河流中，造成附近十多户农民水稻绝收。当地环保局根据《环境保护法》对该企业进行处罚。十多户农民向法院提起诉讼，法院根据《侵权责任法》第65条规定：“因污染环境造成损害的，污染者应当承担侵权责任。”判处甲工厂赔偿农民每亩农田损失1.5万元。对此，以下分析错误的是：（)A.甲工厂承担的责任之间存在竞合关系B.甲工厂、农民、环保局、法院之间存在着平权型和隶属型法律关系C.污染环境违法行为的归责采取的是过错责任原则D.该案例表明在案件的审理中必须适用法律规则【答案】A5、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.设计准备工作进度计划B.设计总进度计划C.工程项目总进度计划D.施工准备工作计划【答案】C6、工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B7、在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为（）。A.异步距异节奏流水施工B.异节拍流水施工C.异节奏流水施工D.固定节拍流水施工【答案】D8、单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（）填写。A.监理单位、施工单位B.施工单位、监理单位C.设计单位、质监站D.施工单位、建设单位【答案】B9、（）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。A.单位工程验收B.专项验收C.项目工程验收D.竣工验收【答案】C10、当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是()A.判断其严重程度B.签发监理通知C.签发工程暂停令D.要求保护现场【答案】A11、《建筑工程施工质量验收统一标准》中，施工质量验收的标准是按照质量控制的()划分的。A.工作程序B.工作分工C.系统过程D.系统目标【答案】C12、（2021年真题）监理工程师控制工程进度应采取的技术措施是（）。A.编制进度控制工作细则B.建立工程进度报告制度C.建立进度协调工作制度D.加强工程进度风险管理【答案】A13、从质量验收的角度划分，某城市的广播电视塔应划分为一个（）。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程【答案】C14、工程施工过程中，对于钢筋电渣压力焊焊接接头，应进行的力学性能试验是（）。A.抗剪试验B.弯曲试验C.焊缝试验D.拉伸试验【答案】D15、可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】D16、考虑到组成单位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又可以把单位工程进一步分解为（）。A.独立工程B.单元工程C.分项工程D.分部工程【答案】D17、（2018年真题）工程施工过程中，对已进场但检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位（）。A.停工整改并封存不合格材料B.征求设计单位对不合格材料的使用意见C.限期将不合格材料撤出施工现场D.征求检测机构对不合格材料的使用意见【答案】C18、建设工程质量特性中，“满足使用目的的各种性能”称为工程的()A.适用性B.可靠性C.耐久性D.目的性【答案】A19、下列财务评价指标中，能反应项目偿债能力的是()A.投资回收期B.总投资收益率C.项目投资财务净现值D.利息备付率【答案】D20、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料()A.就地封存B.重新试验检测，合格后方可使用C.限期撤出施工现场D.降低标准使用【答案】C21、某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B22、某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是（）。A.报送项目监理机构审批同意后方可实施B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批【答案】B23、下列实际进度监测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实测实量已完工程量C.进行实际进度与计划进度的对比分析D.确定本期已累计完成的工作量【答案】D24、某项目分部分项工程费3000万元，措施项目费90万元，其中安全文明施工费60万元，其他项目费80万元，规费40.5万元，以上费用均不含增值税进项税额。则该项目的增值税销项税额为（）万元。A.96.315B.283.545C.288.945D.321.050【答案】C25、对于钢筋连接的一般项目，钢筋的接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的（）倍。A.3B.5C.9D.10【答案】D26、ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是()。A.需求的变化要求组织不断改进B.确立挑战性的改进目标C.提高有效性和效率D.全员参与【答案】C27、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.检测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故处理依据【答案】A28、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法正确的是（）。A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】A29、对涉及工，程应设由计（文）件转修交改原的设工计程单变位更修改工程设计文件。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】B30、用于工程的由（）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.代理商【答案】A31、下列各项中不属于监理单位组织编制质量管理体系文件时应遵循原则的是（）。A.可操作性B.相容性C.确定性D.集团性【答案】D32、建设工程采用流水施工方式的特点是（）。A.施工现场的组织管理比较简单B.各工作队实现了专业化施工C.单位时间内投入的资源量较少D.能够以最短工期完成施工任务【答案】B33、审查设计概算时，通常采用（）的审查方式。A.标准审查B.集中会审C.对比分析D.查询核实【答案】B34、根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（）。A.按规定编制监理规划和安全监理大纲B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】A35、下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是()A.工程设计B.项目决策C.工程施工D.工程竣工验收【答案】A36、关于内部收益率指标的说法，错误的是（）。A.内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况B.内部收益率指标不需要事先确定一个基准收益率C.内部收益率指标不能直接衡量项目未回收投资的收益率D.对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的【答案】C37、BIM在投标过程中的应用不包括()。A.基于BIM的深化设计B.基于BIM的施工方案模拟C.基于BIM的4D施工模拟D.基于BIM的资金优化【答案】A38、在工程施工质量验收活动中，（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D39、对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用（）。A.调整型抽样方案B.计数型抽样方案C.二次抽样方案D.多次抽样方案【答案】C40、在卓越绩效管理模式中，组织持续发展的关键是（）。A.系统管理B.以人为本C.远见卓识的领导D.传承、改进和创新【答案】D41、当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数d，当（），判定为不合格批，拒绝该检验批。（c表示合格判定数）A.d＜cB.d＞cC.d=cD.d=r【答案】B42、下列费用中，属于建安工程措施费的是()A.工程排污费B.构成工程实体的材料费C.二次搬运费D.施工现场管理人员的工资【答案】C43、采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由（）负责。A.编制清单的造价工程师B.审核清单的造价工程师C.工程招标人D.工程造价咨询人【答案】C44、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为3000m3，合同规定混凝土结构A.216.0B.219.0C.219.3D.220.0【答案】C45、关于因果关系的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲在5楼阳台发现乙从10楼掉下来，遂伸手去抓乙却没抓住，但导致乙坠落轨迹发生偏离，乙摔死在2楼阳台上，甲的行为与乙的死亡有因果关系B.甲超速驾驶机动车，撞上了逆向行驶的乙的机动车，致使乙重伤的，由于甲的违章行为与乙的重伤之间存在条件关系，故应将乙的重伤结果归责于甲的违章行为C.甲、乙二人各开一枪致使丙死亡，查不清楚谁射出致命一枪，若甲、乙无共犯关系，则甲、乙的行为与死亡结果之间都没有因果关系；若甲、乙有共犯关系，则甲、乙行为与死亡结果之间都存在因果关系D.甲为了抢劫乙的财物对乙追打，乙在逃跑过程中钱包不慎掉落，甲发现以后拾取该钱包而离去，甲的抢劫行为与取得财物之间存在因果关系【答案】C46、（2017年真题）关于监理单位设备监造质量控制方式的说法，正确的是（）。A.制造周期长的设备，采取定点监控的方式B.特别重要设备，采取驻厂监造的方式C.大型设备，采取设置质量控制点的方式D.标准设备，采取巡回监控的方式【答案】B47、某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家政策发生变化，由此引起的合同价款调整应遵循的原则是（）。A.调增的不予调整，调减的予以调整B.调增和调减均予以调整C.调增和调减均不予调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】A48、影响设计进度的因素不包括（）。A.工程延期的影响B.设计审批时间的影响C.设计各专业之间协调配合的影响D.工程变更的影响【答案】A49、关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件【答案】D50、工作自由时差是指（）。A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间【答案】A51、设计单位可以通过招投标、设计方案竞赛、建设单位直接委托等方式选择和委托。采用邀请招标方式的，招标人应当向（）个以上设计单位发出招标邀请书。A.2B.3C.4D.5【答案】B52、招标人在工程量清单中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是()。A.暂估价B.暂列金额C.总承包服务费D.工程税金【答案】A53、（）是一个指导性标准，它不用于认证，也不具有强制性。A.ISO9000：2015B.ISO9001：2015C.ISO9004：2009D.ISO19011：2011【答案】C54、某工程施工中，由于施工组织不善，发生了质量事故，质量事故的处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位，监理机构，建设单位B.监理机构，原设计单位，建设单位C.监理机构，建设单位，原设计单位D.施工单位，原设计单位，建设单位【答案】D55、（2018年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作的开始时间C.压缩非关键工作的持续时间D.改变非关键工作的开始时间【答案】A56、静态投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用和（）。A.预备费B.基本预备费C.涨价预备费D.建设期利息【答案】B57、（2017年真题）下列引起费用增加的事项中，属于现场签证范围的是（）。A.施工合同范围以外的零星工程B.承包人原因导致的人工、设备窝工C.纠正施工方案错误引起的费用D.质量问题返工的工程量【答案】A58、下列属于内部审核主要目的的是（）。A.确定受审核方质量管理体系或其一部分与审核准则的符合程度B.为受审核方提供质量改进的机会C.选择合适的合作伙伴D.证实合作方持续满足规定的要求【答案】A59、某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、3、3和2、5、4、3天，流水步距为（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】D60、某土石方工程，施工承包采用固定，总价合同形式，根据地质资料、设计文件估算的工程量为17000m＜sup>3＜/sup>，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m＜sup>3＜/sup>；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m＜sup>3＜/sup>。则结算时应对合同总价进行调整的工程量为()m＜sup>3＜/sup>。A.0B.1000C.2000D.3000【答案】C61、下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。A.净年值B.利息备付率C.内部收益率D.总投资收益率【答案】B62、根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为四个等级，下列不属于特别重大事故的是．（）A.30人以上死亡B.100人以上重伤C.1亿元以上间接经济损失D.1亿元以上直接经济损失【答案】C63、当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，进行工期优化的基本方法是（）。A.减少相邻工作之间的时间间隔B.缩短关键工作的持续时间C.减少相邻工作之间的时距D.缩短关键工作的总时差【答案】B64、采用工程量清单计价，投标人在投标报价中未填写单价与合价的项目，则()。A.该项目费用未计入总价B.视为该项目费用已包含在其他单价和合价中C.该项目工程量未确定D.投标报价无效【答案】B65、下列关于多级网络计划系统的特点，说法错误的是（）。A.多级网络计划系统应分阶段逐步深化B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要无关C.不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合【答案】B66、关于建设工程发包的说法错误的是（）。A.建设单位在组织发包时可以任意压缩工期B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.不得暗示设计单位违反工程建设强制性标准D.采取保证建设工程质量安全的相应措施【答案】A67、对于某些工程的质量缺陷，其状态可能尚未达到稳定，仍会继续发展，应进行一段时间的观测再作决定。这种情况所对应的工程质量事故处理的辅助决策方法是（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】B68、项目监理机构受建设单位委托控制物资供应进度时，其工作内容是()。A.组织对投标文件的技术评价B.签订物资供应合同C.确定建设单位推荐的物资供应单位D.组织编制物资供应招标文件【答案】D69、在施工进度计划的调整过程中，通过改进施工工艺和施工技术压缩关键工作持续时间的措施是（）。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.其他配套措施【答案】C70、下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。A.标准偏差B.中位数C.极差D.期望值【答案】B71、在项目财务评价指标中，反映项目盈利能力的静态评价指标是（）。A.投资收益率B.借款偿还期C.财务净现值D.财务内部收益率【答案】A72、根据建设项目总体计划和相关设计文件的要求编制的设备采购方案，最终须获得()的批准。A.监理工程师B.设计负责人C.安装单位D.建设单位【答案】D73、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。A.静态控制B.动态控制C.主动控制D.被动控制【答案】B74、在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.分项工程质量报验表D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】A75、下列不属于钢材的力学性能指标的是（）。A.屈服强度B.焊接裂纹敏感指数C.伸长率D.断面收缩率【答案】B76、（2017年真题）经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师代表【答案】B77、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。A.有利于招标人的约定B.招标人和投标人重新谈判的结果C.中标人投标文件D.招标文件【答案】C78、为确保工程质量事故处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，通常还需进行必要的()工作。A.方案比较B.试验和检验鉴定C.专家论证D.定期观测【答案】B79、在工程施工质量验收层次中，分部工程是（）的组成部分。A.单位工程B.单项工程C.分项工程D.检验批【答案】A80、已知某工程的混凝土直接费为420元/m3，间接费率为12％，利润率为4％，税率为3.41％。以直接费为计算基础，则混凝土的全费用综合单价为()元／m3，A.486.44B.503.54C.503.81D.505.90【答案】D81、世界银行和国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括项目直接建设成本、间接建设成本及()。A.未明确项目的准备金和建设成本上升费用B.基本预备费和涨价预备费C.应急费和建设成本上升费用D.未明确项目的准备金和不可预见准备金【答案】C82、计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法，正确的是（）。A.相邻关键节点之间的工作一定是关键工作B.以关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等C.关键节点连成的线路一定是关键线路D.两个关键节点之间的多项工作自由时差均相等【答案】B83、香蕉曲线是由两条S曲线组合而成的闭合曲线，这两条曲线为（）。A.ES曲线和LS曲线B.ES曲线和EF曲线C.LS曲线和LF曲线D.ES曲线和LF曲线【答案】A84、在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）告之应用这一原则的结果。A.简述B.理论依据C.获益之处D.可开展的活动【答案】C85、关于辩护人在刑事诉讼中享有的权利和承担的义务，下列哪些说法是错误的？A.自审查起诉之日起，辩护人可以阅卷、摘抄、复制本案的案卷材料，但涉及国家秘密的材料除外B.辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人时，可以了解案件有关情况，不被监听，但办案机关可以派员在场C.辩护人经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料D.在庭前会议中，辩护律师应将被告人无罪、罪轻的证据材料告知检察院【答案】A86、工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（）认可。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.项目监理机构【答案】D87、施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A88、监理工程师进行隐蔽工程质量验收的前提是()，并对施工单位的《_______报验申请表》及相关资料进行审查。A.施工单位已经自检B.施工分包单位已经自检并合格C.施工单位已经自检并合格D.施工单位与施工分包单位已经共同检验【答案】C89、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，窝工工日单价200元；承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元；承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台班300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（）元。A.2500B.3500C.4260D.4100【答案】D90、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，下列选项中属于全员参与基本内容的是（）。A.建立组织的发展前景B.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合C.确立组织结构.职责权限和相互关系D.确保在组织范围内树立顾客意识【答案】B91、施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时()。A.签发监理通知B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A92、下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（）。A.主控项目的质量经全数检验均应合格B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目C.工程材料.构配件和设备的技术性能属于主控项目D.一般项目的质量经抽样检验合格【答案】A93、编制投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的方法。A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额B.已建成的类似建设项目总投资C.已建成的类似建设项目总生产能力D.已建成的类似建设项目设备费【答案】A94、竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少于（）个检验点。A.2B.3C.4D.5【答案】B95、流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为（）。A.n-1B.nC.n+1D.无法确定【答案】A96、某企业向银行借款，甲银行年利率7.8%，每年计息一次；乙银行年利率7.5%，每季度计息一次，则（）。A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率C.甲乙两银行实际利率相同D.甲乙两银行的实际利率不可比【答案】B97、对于建设规模较小、资料不多的监理项目，可以结合工程实际，指定（）名受过资料管理业务培训，懂得资料管理的监理人员兼职完成资料管理工作。A.一B.两C.三D.四【答案】A98、凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为()A.分部工程B.单位工程C.单项工程D.分项工程【答案】C99、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查()，并审查设备运输方案。A.运输安全措施B.设备包装质量C.海关及保险手续D.起重工和加固方案【答案】B100、在工程施工质量验收活动中，建筑工程投入使用前的最后一次验收，也是最重要的一次验收是（）。A.单项工程质量验收B.单位工程质量验收C.子单位工程质量验收D.子单项工程质量验收【答案】B101、某分部工程由4个施工过程组成，分为3个施工段组织流水施工，其流水节拍(天)A.23B.22C.21D.20【答案】A102、工程质量检验机构出具的检验报告需经建设单位或工程监理单位确认后，由（）归档。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B103、某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为420元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为450元/m3和4800m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的进度绩效指数（SPI）为（）。A.1.07B.1.6C.0.93D.1.05【答案】B104、生产厂方直接运至工地组装、调试的大型设备，应在其自检合格后，由()组织复核，经复核合格后才能予以验收。A.建设单位代表B.监理工程师C.施工总承包单位D.设备系统的运营单位【答案】B105、工程质量事故的技术处理方案，一般应委托()提出。A.原设计单位B.工程检测加固单位C.事故调查组建议的单位D.政府质量监督部门【答案】A106、施工单位的计划系统中，施工准备的工作内容通常包括（）。A.技术准备B.确定进场人员C.确定项目经理D.确定供货单位【答案】A107、当隐蔽工程列为施工质量见证点时，监理工程师应按规定到场监督检查。除见证施工过程外还需见证()A.施工环境状况B.施工作业条件C.劳动组织及工种配合状况D.隐蔽部位的覆盖过程【答案】D108、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5d和2d，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2d,则工作M的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2dC.会将其紧后工作的开始时间推迟2d,并使总工期延长2dD.会将其紧后工作的开始时间推迟4d,并使总工期延长4d【答案】A109、《建设工程工程量清单计价规范》中采用的综合单价为()。A.全费用综合单价B.不完全费用综合单价C.工料综合单价D.实物量综合单价【答案】B110、（2021年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的单价合同，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成审核并报送发包人。A.5B.7C.10D.14【答案】B111、某工程项目产生稳定的维护工地清洁费用，则监理工程师宜采用的维护工地清洁计量方式是（）。A.均摊法B.凭据法C.估价法D.分解计量法【答案】A112、（2020年真题）根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A113、总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】D114、某项目设备工器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为2500万元，工程建设其他费为800万元，基本预备费为400万元，涨价预备费为200万元，建设期贷款利息为140万元，则该项目的动态投资为（）万元。A.6300B.1400C.740D.340【答案】D115、对总体不进行任何加工，所有可能的组合被抽出的概率都相等的一种抽样方法是（）。A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】B116、（2020年真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B117、下列选项中，属于加快的成倍节拍流水施工特点的是（）。A.同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等B.相邻专业工作队的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间【答案】A118、下列有关变异系数的描述，正确的是（）。A.变异系数是用标准差除以极差得到的相对数B.变异系数越小，说明分布集中程度高C.变异系数越大，说明均值对总体的代表性越好D.变异系数适用于均值有较小差异的总体之间离散程度的比较【答案】B119、（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D120、施工单位擅自改动经审查批准的施工组织设计，项目监理机构应及时发出（），要求按程序重新报审。A.监理通知单B.工作联系单C.口头指令D.工程暂停令【答案】A121、内部审核是监理单位内部的质量保证活动。认证（），一般需进行（）次。A.前，1-2B.前，2-3C.后，1-2D.后，2-3【答案】B122、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定，已完工程及设备保护费是指在（），对已完工程及设备进行保护所需的费用。A.施工过程中B.施工结束后C.竣工验收前D.竣工验收后【答案】C123、某单位工程采用成倍节拍流水施工，施工过程数目n=4，施工段数目m=2，流水节拍分别为10天、20天、30天、10天，工作之间无间歇，则流水施工工期是（）天。A.50B.70C.80D.90【答案】C124、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送()和经设计等相关单位认可的处理方案。并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.监测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故处理依据【答案】A125、（2022年真题）建立监理单位质量管理体系时，明确工程建设相关方要求属于（）方面的工作。A.确定质量方针、目标B.过程适用性评价C.确定体系覆盖范围D.组织结构调整方案【答案】C126、下列关于城市轨道交通工程的验收表述不正确的是（）。A.单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收B.项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行一个月、并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收C.竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续D.城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收、项目工程验收、竣工验收三个阶段【答案】B127、采用定额单价法计算工程费用时，若分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，对定额的处理方法一般是()。A.调量不换价B.可以直接套用预算单价C.编制补充单位估价表D.按实际使用材料价格换算预算单价【答案】B128、某工程网络计划中工作B的持续时间为4天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第7天和第9天，则工作B的最早完成时间为第（）天。A.6B.8C.11D.13【答案】D129、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。A.施工存在质量事故隐患B.施工单位未按施工方案施工C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工D.施工不当造成工程质量缺陷【答案】C130、关于LOD建模深度标准的说法错误的是()。A.LOD的定义可以用于两种途径：确定模型阶段输出成果以及分配建模任务B.LOD分为五个等级C.LOD100等同于概念设计D.LOD400等同于方案设计或扩展设计【答案】D131、向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节是对（）进行评审。A.采购方案B.质量合格标准C.工艺方案合理性D.合格供货厂商【答案】D132、混凝土小型空心砌块砌体的水平灰缝砂浆饱满度按净面积计算不得低于：()A.50%B.70%C.80%D.90%【答案】D133、下列岗位中不属于BIM标准管理类工程师的是()。A.BIM基础理论研究人员B.BIM软件开发人员C.BIM标准研究人员D.BIM数据维护人员EBIM信息应用人员【答案】B134、王先生与某超市发生权益争议，可通过下列哪些途径解决A.与经营者协商和解B.请求消费者协会调解C.向有关行政部门投诉D.向人民法院起诉【答案】A135、前锋线明显地反映出检查日有关工作实际进度与计划进度的关系，当工作实际进度点位置在检查日时问坐标右侧表示（）。A.该工作实际进度与计划进度一致B.该工作实际进度超前C.该工作实际进度落后D.无明显意义【答案】B136、按国家现行规定，造成直接经济损失6000万元的工程质量事故，应定为（）事故。A.一般B.严重C.重大D.特别重大【答案】C137、下列施工进度控制工作中，属于监理工程师工作的是()A.编制单位工程施工进度计划B.按年、季、月审核施工总进度计划C.组织现场协调会D.审批工期延误事宜【答案】C138、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失50万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用1.2万元。根据《建设工程工程量清单计价规范》，监理人应批准的补偿金额为（）万元。A.50.0B.51.2C.59.5D.60.7【答案】B139、工程进度计划体系中，根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程开工日期和竣工日期的计划是（）。A.工程项目进度平衡计划B.年度竣工投产交付使用计划C.年度建设资金平衡计划D.工程项目总进度计划【答案】D140、工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为（）。A.工艺关系B.组织关系C.施工关系D.进度关系【答案】B141、工程开工前，施工单位向监理机构报送的施工控制测量成果报验表，应经施工单位（）签字。A.项目经理B.技术负责人C.项目技术负责人D.测量负责人【答案】C142、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，每个工日单价200元，承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元，承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（）元。A.2500B.3500C.4260D.4100【答案】D143、影响工程进度的因素中，复杂的工程地质条件属于（）。A.自然环境因素B.施工技术因素C.组织管理因素D.社会环境因素【答案】A144、建设工程项目可行性研究报告中的重大技术（经济）方案至少应进行()个方案的比选。A.2B.3C.4D.5【答案】A145、施工质量控制的系统过程可按不同的控制需要划分。需要根据工程实体质量形成的规律进行控制时，则可按()划分系统过程。A.物质形态的转化阶段B.质量形成的时间C.施工对象的层次D.质量控制的程序【答案】B146、工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B147、（2018年真题）某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。A.2B.3C.4D.5【答案】A148、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是()A.建立建全协调会议制度B.进度控制工作细则C.对应急赶工的给予优厚的赶工费D.推行CM承发包模式【答案】D149、如果施工单位擅自改动审查批准施工组织设计的实质性内容，监理机构应及时发出（），要求按程序报审。A.工程暂停令B.监理通知单C.审查通知D.变更通知单【答案】B150、某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中，措施费为直接工程费的5%，间接费费率为10%，利润率为4%，综合计税系数为3.41%，该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。A.612.05B.616.40C.618.91D.621.08【答案】D151、（2021年真题）建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（）特性。A.适用性B.耐久性C.安全性D.经济性【答案】B152、下列钢筋力学性能指标中，不属于拉力试验检验指标的有（）。A.屈服强度B.弯曲性能C.抗拉强度D.伸长率【答案】B153、监理工程师可使用指令文件及一般管理文书，控制承包单位的施工质量管理行为。下列文件中，属指令文件的是()A.监理工程师通知B.监理工程师函C.施工例会纪要D.协调事项备忘录【答案】A154、（2017年真题）对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。A.尽早提供可动用单元B.尽早安排主体工程C.尽量推迟附属配套工程D.尽量推迟规模较大的主体工程【答案】A155、某地下工程，计划到5月份累计开挖土方1.2万m3，预算单价为90元/m3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1万m3，实际单价为95元/m3，该工程此时的投资偏差为（）万元。A.-18B.-5C.5D.18【答案】B156、下列建设工程进度控制因素中，属于业主提供的是()A.地下埋藏文物的保护、处理B.合同签订的遗漏条款表达失当C.施工现场不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C157、下列关于工程建设阶段对质量形成的作用与影响，说法正确的是（）。A.工程施工阶段直接影响项目的决策质量和设计质量B.项目决策阶段是决定工程质量的关键环节C.项目可行性研究是在项目决策和项目策划的基础上，对投资项目进行调查研究D.工程竣工验收可以判定项目是否符合决策阶段确定的质量目标和水平，确保工程项目质量【答案】D158、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】D159、下列关于法的渊源的效力原则的表述，正确的是：A.自治条例所作的变通规定，其在自治区内优先于法律法规适用B.根据授权制定的法规与法律规定不一致的，法律的效力等级高于法规，应优先适用C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致的，应提请全国人大常委会裁决D.同一机关制定的新的特殊规定与旧的一般规定不一致的，由制定机关裁决【答案】B160、根据评价时间不同，后评价又可以分为()。A.项目跟踪评价B.项目实施效果评价C.项目影响评价D.项目管理人员评价E项目经济效益评价【答案】A161、（2020年真题）某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】D162、某生产性项目的建设投资2000万元，建设期利息300万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。A.2000B.2300C.2500D.2800【答案】B163、根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（）A.强调以产品为中心B.强调以效益为中心C.强调可持续发展和社会责任D.强调战略导向【答案】C164、质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（）。A.3项一般不符合B.5项一般不符合C.1项严重不符合D.7项一般不符合【答案】C165、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由（）审核后报建设单位。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.企业法人D.监理员【答案】A166、以下关于监理工程师对于建设工程进度控制，说法正确的是（）。A.建设工程进度控制应根据唯一原则—进度总目标，编制计划并付诸实施B.建设工程进度控制从设计准备开始，涉及整个设计、施工阶段C.建设工程进度控制的最终目的是按预定的时间动用或提前交付使用D.监理工程师通过对建设单位和施工单位的协调，从而保证建设工程进度目标的实现【答案】C167、下列选项中，关于时标网络计划中的关键线路叙述不正确的是（）。A.凡自始至终不出现波形线路的为关键线路B.关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为0C.在计算工期等于计划工期的前提下，自由时差和总时差全部为0D.在计算工期等于计划工期的前提下，总时差小于自由时差【答案】D168、在建设工程施工质量控制中，下列属于监理工程师审查施工单位编制的施工组织设计基本内容的是（）。A.现场施工管理机构是否配备了相应的质量管理人员B.资金.劳动力.材料.设备等资源供应计划应满足工程施工需要，施工方法及技术措施应可行与可靠C.施工质量保证措施是否符合现行的规范.标准D.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系【答案】B169、建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工3个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这种审查方法称为（）。A.标准预算审查法B.筛选审查法C.分组计算审查法D.对比审查法【答案】B170、在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取()的措施。A.封闭和覆盖B.包裹和覆盖C.防护和包装D.防护和封闭【答案】C171、（2022年真题）房屋建筑内装修饰面材料的样板应经过（）和项目监理机构共同确认。A.设计单位B.建设单位C.装修单位D.施工总承包单位【答案】B172、项目监理机构应审核施工单位编制的吊装方案，提出审查意见，经（）签认后实施。A.建设单位B.施工单位项目负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C173、投标文件中已标明价格，经算数性错误修正（如有），且承包人已确认的工程量清单，称为（）。A.分部分项工程量清单B.招标工程量清单C.工程量清单计价表D.已标价工程量清单【答案】D174、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），建设工程投标报价中，不得作为竞争性费用的是（）。A.总承包服务费B.夜间施工增加费C.分部分项工程费D.规费【答案】D175、工程质量是指工程满足()需要，符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特性综合。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】A176、物资储备计划的编制依据是物资储备定额和（）。A.物资供应计划B.物资需求计划C.物资采购计划D.物资加工计划【答案】B177、为排挤竞争对手，某商场在销售中向购买某品牌微波炉的顾客赠送一套餐具。下列说法正确的是A.如果微波炉的价格减去餐具的价值小于微波炉的成本价则商场构成不正当竞争B.商场的行为构成违法搭售的不正当竞争C.如果赠送餐具违背顾客意愿则构成不正当竞争，否则不构成D.如果餐具质量不合格则构成不正当竞争，否则不构成【答案】A178、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。A.类似工程业绩B.质量管理体系文件C.经营收入情况D.人员持证上岗情况【答案】A179、建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的()A.措施费B.直接工程费C.食业管理费D.现场管理费【答案】B180、在工程质量缺陷的成因分析中，采用超常的低价中标属于（）。A.违背基本建设程序B.施工与管理不到位C.违反法律法规D.盲目抢工【答案】C181、某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款2700万元，贷款时间为：第1年500万元，第2年900万元，第3年1300万元，年利率为8％，则建设期利息总和为()万元。A.269.41B.216.00C.254.32D.225.41【答案】A182、总监理工程师应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。A.5B.7C.10D.14【答案】B183、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。A.17.50，87.75B.17.10，89.45C.17.40，87.00D.17.50，89.45【答案】C184、政府监督部门，对工程报建的管理，属于对（）的管理。A.建设程序B.发承包C.活动主体资格D.工程质量管理法规【答案】A185、监理工程师对工程延误应采用的处理方式是（）。A.及时下达工程开工令B.妥善处理工期索赔事件C.拒绝签署付款凭证D.及时审批施工进度计划【答案】C186、（）是控制概算定额(指标)的水平。A.预算定额B.估算指标C.计划定额D.计算定额【答案】B187、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。A.工期固定条件下最低工程总成本B.资源有限条件下最低工程总成本C.工程总成本最低时的工期安排D.工程总成本最低时资源均衡使用【答案】C188、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费中，项目经理的工资应列入（）。A.其他直接费B.现场经费C.企业管理费D.人工费【答案】C189、下列质量数据特征值中，用来描述数据离中趋势的是（）。A.极值B.算术平均数C.中位数D.极差【答案】D190、某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，则（）。A.修补处理B.返工处理C.不做处理D.通过后续工序弥补【答案】C191、用非标准试件200mm×200mm×200mm检测强度等级＜C60的混凝土构件时，测得的强度值尺寸换算系数为（）。A.1.05B.1.10C.0.95D.0.90【答案】A192、根据租赁所体现的经济实质不同，租赁分为经营性租赁和（）。A.非经营性租赁B.融资性租赁C.短期租赁D.长期租赁【答案】B193、下列选项属于建筑工程分部工程划分的是（）。A.模板工程B.建筑电气C.钢筋工程D.混凝土工程【答案】B194、工程项目质量形成是个系统过程，其中形成工程实体质量的决定性环节是（）。A.工程勘察B.工程设计C.工程施工D.工程监理【答案】C195、采用比例估算法估算拟建化工项目建设投资时，一般以拟建项目的()作为估算其他专业投资的基数。A.主要车间的建筑安装工程投资B.设备投资C.建筑工程投资D.主要设备的安装费用【答案】B196、下列有关市场采购设备的质量控制的表述，错误的是（）。A.市场采购方式主要用于非标准设备的采购B.建设单位直接采购的，项目监理机构要协助编制设备采购方案C.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案D.监理单位负责审查安装单位编制的采购方案【答案】A197、根据《卓越缋效评价准则》，系统管理的基本方法是（）。A.改进和创新B.过程导向C.结果导向D.过程方法【答案】D198、（2018年真题）下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D199、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性。此项试验费应列入下列哪一项？()A.施工单位的直接费B.施工单位的其他直接费C.设计费D.建设单位的研究试验费【答案】D200、关于授权性行政法规，下列哪一说法是错误的？A.尚未制定法律的，全国人大及其常委会有权授权国务院根据实际需要，先制定行政法规B.授权性行政法规与法律产生冲突的，应当报请全国人大常委会裁决C.国务院应当在授权期限届满的6个月前，向全国人大常委会报告授权决定实施的情况，全国人大及其常委会应当及时制定法律D.被授权机关不得将被授权的权利转授给其他机关【答案】C201、为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。A.定期组织召开施工技术专题会议B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责C.定期核查施工单位材料进场情况D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】B202、工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据、指标，在此基础上制定有关的质量标准和施工工艺规程，以此作为判断与控制质量的依据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】B203、停止费用优化时，应满足的要求是（）。A.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率大于工程间接费用率B.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率小于工程间接费用率C.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率等于工程间接费用率D.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率与工程间接费用率没有关系【答案】A204、根据《中华人民共和国建筑法》规定，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.建设单位所在地县B.工程所在地县C.建设单位所在地市D.工程所在地市【答案】B205、裱糊工程中裱糊后的壁纸出现起鼓或脱落，下述哪项原因分析是不正确的？()A.基层未刷防潮层B.旧墙面疏松的旧装修层未清除C.基层含水率过大D.腻子与基层黏结不牢固或出现粉化、起皮【答案】A206、工程建设其他费用是指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备、工器具购置费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。下列费用中属于工程建设其他费用的是（）。A.预备费B.建设期利息C.设备及工器具购置费D.联合试运转费【答案】D207、用于项目财务生存能力分析的指标是()。A.项目投资财务净现值B.投资各方财务内部收益率C.项目偿债备付率D.项目净现金流量【答案】D208、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（）万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】C209、（）应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。A.专业监理工程师，5，工程开工令B.总监理工程师，7，工程开工令C.总监理工程师，10，工程开工报审表D.专业监理工程师，14，工程开工报审表【答案】B210、下列工作中，属于建设工程进度监测工作的是（）。A.不定期召开现场会议B.不定期收集进度报表资料C.采取措施调整进度计划D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】D211、分包单位资格报审表中的审核意见应由（）签署。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】D212、工程实施中，通过采用三班制缩短网络计划中关键线路上的工作持续时间属于（）措施。A.经济B.技术C.组织D.其他【答案】C213、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（）。A.专业工程代码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.清单项目名称顺序码【答案】B214、当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数d，当（），判定为不合格批，拒绝该检验批。（c表示合格判定数）A.d＜cB.d＞cC.d=cD.d=r【答案】B215、（2017年真题）关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零【答案】A216、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（），并经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。A.工程质量审核报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收报告D.工程质量检验报告【答案】B217、甲等三人冒充警察，向实施了盗窃行为的乙谎称执行逮捕任务，将乙带到某宾馆房间，并声称如果乙的家人交付3万元取保候审保证金，就可以放乙回家。乙遂给其家人打电话告知此事，后来乙发现甲等人并非警察，但未吭声；其家人次日去公安局打听情况，发现并无此事，遂报警。下列哪一选项是正确的？A.甲等人仅成立招摇撞骗罪B.甲等人成立敲诈勒索罪与招摇撞骗罪想象竞合C.甲等人成立敲诈勒索罪未遂与招摇撞骗罪想象竞合D.甲等人成立绑架罪与招摇撞骗罪想象竞合【答案】D218、某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。A.调增50万元B.调增75万元C.调增100万元D.不予调增【答案】D219、以下关于确认判决的说法，正确的是：A.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的，人民法院应当判决确认违法B.行政行为实施主体不具有行政主体资格的，人民法院应当判决确认无效C.人民法院判决确认违法或者无效的，可以同时判决责令被告采取补救措施D.人民法院判决确认违法或者无效，若该行政行为给原告造成损失的，应当依法判决被告承担赔偿责任【答案】A220、建设项目总进度目标是在（）项目定义时确定的。A.项目决策阶段B.项目设计阶段C.项目实施阶段D.项目验收阶段【答案】A221、建设工程施工阶段进度控制的主要任务是（）。A.调查和分析工程环境及施工现场条件B.编制施工总进度计划，并控制其执行C.进行工程项目工期目标和进度控制决策D.编制年度竣工投产交付使用计划【答案】B222、工程施工中发生事故造成10人死亡，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B223、根据实测声速值和回弹值综合推定混凝土强度，是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损的强度检验方法是（）。A.回弹法B.超声回弹综合法C.钻心法D.后装拔出法【答案】B224、项目监理机构宜将审查施工单位施工组织设计的情况，特别是（）及时向建设单位通报，应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位。A.基础地基的情况B.专项方案的情况C.要求发回修改的情况D.隐蔽工程的情况【答案】C225、工程建设活动中，（）直接影响项目的决策质量和设计质量。A.项目可行性研究B.工程施工C.工程勘察D.工程竣工验收【答案】A226、在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。A.分析产生偏差的原因B.采取措施调整进度计划C.实施调整后的进度计划D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B227、单位工程质量竣工验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（）填写。A.监理单位、施工单位B.施工单位、监理单位C.监理单位、质监站D.施工单位、质监站【答案】B228、在进行单位工程验收时，涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性，而且对分部工程验收时补充进行的（）也要复核。A.见证抽样检验报告B.见证取样送样试验报告C.观感质量验收报告D.设计变更文件【答案】A229、内部审核是监理单位内部的质量保证活动。认证（），一般需进行（）次。A.前，1-2B.前，2-3C.后，1-2D.后，2-3【答案】B230、美国建筑协会(AIA)定义建筑信息模型中数据细致程度(LOD)的概念，分LOD100，LOD200，LOD300，LOD400，LOD500五个等级，LOD400所达到的要求是()。A.整合设计模型B.搭建模型C.建造加工D.维护维修【答案】C231、根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》。各种经营性固定资产投资项目必须实行资本金制度，用来计算资本金基数的总投资是指投资项目的（）。A.静态投资与动态投资之和B.建筑安装工程总造价C.固定资产总投资D.固定资产投资与铺底流动资金之和【答案】D232、项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动，是指（）。A.巡视B.旁站C.见证取样D.平行检验【答案】D233、工程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求及相关法律法规的规定对工程勘察活动进行管理。A.勘察单位B.建设单位C.设计单位D.政府监督部门【答案】B234、根据相关规定，通常情况下，施工方案由（）组织编制。A.拟派项目经理B.施工单位技术负责人C.项目技术负责人D.质量管理人员【答案】C235、关于刑罚，下列哪一选项正确？A.对生产、销售假药、劣药的犯罪分子宣告缓刑的，可禁止其在缓刑结束后一定期间内从事药品的生产、销售活动B.逮捕后分娩的妇女因为证据不足被释放，之后再起诉的，虽然不能适用死刑立即执行，但可以适用死刑缓期两年执行C.因犯为境外非法提供国家秘密罪被判处独立适用剥夺政治权利后，就不再附加剥夺政治权利D.甲因盗掘古墓葬罪被判刑7年，在执行5年后被假释，法院裁定假释时，可对甲宣告禁止令【答案】C236、用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的两条线分别是按各项工作的（）安排绘制的。A.最早开始时间和最迟开始时间B.最迟开始时间和最迟完成时间C.最早开始时间和最早完成时间D.最早开始时间和最迟完成时间【答案】A237、（）是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。A.工期优化B.费用优化C.资源优化D.过程优化【答案】B238、建筑工程管理CM的基本指导思想是（）。A.动态控制设计进度B.调节计划进度与实际进度的改变C.缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收益D.加强与业主.监理单位.科研单位与承包商的协作与配合【答案】C239、根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见【答案】A240、政府、勘察和设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（）。A.自控主体B.外控主体C.内控主体D.监控主体【答案】D241、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】A242、对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，（）应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。A.监测单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位【答案】D243、数据离散趋势的特征值中的标准偏差值越小，说明（）。A.数据集中程度越低，离散程度小，代表性差B.数据集中程度越高，离散程度大，代表性好C.数据集中程度越高，离散程度小，代表性好D.数据集中程度越高，离散程度小，代表性差【答案】C244、建设工程发生质量事故后，有关单位应在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1B.2C.24D.48【答案】C245、已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期1天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。A.1B.4C.5D.6【答案】C246、监理单位接受建设单位委托对工程项目实施全过程监理时，在设计准备阶段需要（）。A.向施工单位提供有关工期的信息B.进行环境及施工现场条件的调查和分析C.审查工程项目建设总进度计划D.进行工程项目工期目标的论证和决策【答案】B247、防水混凝土工程施工时，迎水面防水混凝土的保护层厚度不得小于()。A.5mmB.25mmC.35mmD.50mm【答案】D248、进度控制的措施中，对工期提前给予奖励属于（）。A.经济措施B.组织措施C.合同措施D.技术措施【答案】A249、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1～4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的()＜br>A.左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60tB.右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60tC.左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50tD.右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t【答案】D250、审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向（）提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A251、处理工程质量事故，有时需要通过定期观测才能得到结论，这是因为工程质量事故具有()的特点。A.复杂性B.严重性C.可变性D.多发性【答案】C252、关于建设工程项目质量管理体系认证的说法，错误的是()。A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准D.工程项目质量管理体系认证必须通过授权的机构进行【答案】D253、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是（）。A.简单随机抽样B.系统随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样【答案】D254、采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣B.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣C.从已完工成所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣【答案】B255、下列活