生活垃圾焚烧施工合同

生活垃圾焚烧施工合同一、合同主体与工程概况发包方（甲方）应为具备生活垃圾处理项目运营资质的单位或地方政府指定的市政管理部门，需提供项目立项批复文件、土地使用权证明及环境影响评价批复等法定文件。承包方（乙方）须具备环保工程专业承包一级资质、机电安装工程施工总承包二级以上资质，并拥有至少3个同类焚烧项目施工经验。工程地点明确为甲方指定的市政规划用地，总占地面积不低于50亩，包含焚烧车间、烟气处理区、飞灰固化车间、渗滤液处理站等12个单体建筑，总建筑面积约28000平方米。工程内容涵盖土建施工、设备采购安装（含焚烧炉、余热锅炉、汽轮发电机组等核心设备）、系统调试及人员培训，其中焚烧炉单台处理能力为300吨/日，配置3条焚烧线，设计年处理生活垃圾32.85万吨，年发电量不低于1.5亿千瓦时。二、合同价款与支付方式本合同采用固定总价合同形式，总价款人民币3.86亿元，包含建安工程费、设备购置费、材料费、管理费、利润及税金等全部费用。其中设备采购占比62%（2.39亿元），土建工程占比28%（1.08亿元），安装工程占比10%（0.39亿元）。付款节点按工程进度分五期执行：合同签订后15日内支付10%预付款（0.386亿元）；主体结构封顶后支付25%（0.965亿元）；核心设备安装完成支付30%（1.158亿元）；系统联合调试合格支付25%（0.965亿元）；竣工验收满一年且无质量问题支付10%质保金（0.386亿元）。乙方须在每期付款前提供等额增值税专用发票及监理单位签署的进度确认单，甲方应在收到完整资料后10个工作日内完成支付。三、工程实施与工期管理（一）施工组织设计乙方应在合同签订后30日内提交详细施工组织设计，包含：进度计划：总工期480日历天，其中设计交底及图纸会审30天，土建施工210天（含地基处理60天），设备安装150天，调试60天，各阶段工期重叠不超过20天。资源配置：投入项目经理1名（一级建造师）、技术负责人2名（高级职称）、专职安全员5名，施工高峰期现场人员不少于300人；配置3套大型吊装设备（含250吨汽车吊1台），混凝土输送泵4台，满足连续施工需求。专项方案：针对深基坑支护（最大开挖深度9.2米）、高支模（搭设高度18.5米）、吊装工程（单件最重设备78吨）等危大工程，需单独编制专项施工方案并组织专家论证。（二）关键工序控制地基处理：采用钻孔灌注桩（直径800mm，有效桩长28米）+水泥土搅拌桩（直径500mm，桩距1.2米）复合地基，承载力特征值需达到300kPa以上，地基变形量控制在50mm内。焚烧炉安装：炉体焊接采用氩电联焊工艺，焊接完成后进行100%无损检测（UT/MT），炉排安装偏差≤±2mm，水平度偏差≤0.5mm/m，液压驱动系统调试需满足炉排片动作同步性误差≤0.5秒。烟气处理系统：采用“SNCR脱硝+半干法脱酸+干法喷射+活性炭吸附+布袋除尘”工艺，关键设备如旋转喷雾塔雾化器转速需达到15000r/min，布袋除尘器滤袋选用PPS+PTFE材质，过滤风速控制在0.8m/min以内。四、质量标准与验收规范（一）技术标准体系工程质量需同时满足以下标准要求：设计规范：《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2012）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）设备标准：焚烧炉执行《生活垃圾焚烧炉及余热锅炉》（GB/T18750-2008），烟气排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表3标准（颗粒物≤10mg/m³，二噁英≤0.1ngTEQ/m³）施工规范：《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《工业炉砌筑工程施工及验收规范》（GB50211-2014）（二）分阶段验收流程隐蔽工程验收：地基验槽、钢筋工程、地下防水等隐蔽部位，乙方需提前24小时通知甲方及监理单位，验收合格签署《隐蔽工程验收记录》后方可进入下道工序，留存影像资料不少于3张/部位。分项工程验收：按土建、安装、设备等专业划分38个分项工程，每个分项工程完工后由监理单位组织验收，合格率需达到100%，关键分项（如焚烧炉焊接）优良率≥95%。竣工验收：工程完工后乙方提交竣工资料（含竣工图、试验记录、质量评定报告等），甲方组织设计、监理、勘察及环保部门进行联合验收，验收内容包括：工程实体质量（结构安全性、设备安装精度）性能测试（连续稳定运行72小时，处理量、排放指标达标）资料完整性（竣工图与现场一致性、隐蔽工程记录齐全）五、双方权利义务（一）甲方权利义务提供条件：开工前30日移交施工场地，清除地上附着物并办理施工许可证，协调周边关系确保施工不受干扰；提供施工用水接驳点（DN200接口，压力≥0.4MPa）和10kV临时用电接入点，水电费由乙方承担。进度管理：委派3名现场代表，对施工质量、进度进行监督，每周组织进度协调会；收到乙方提交的进度计划后7日内审核确认，对不合理部分有权要求修改。变更控制：因政策调整或设计优化需变更时，应提前15日书面通知乙方，变更价款按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）确定，工期相应调整。（二）乙方权利义务施工管理：严格执行施工组织设计，未经甲方同意不得擅自更换项目经理（更换需支付违约金50万元/人次）；建立三级质量保证体系（班组自检、项目部复检、公司专检），每日填写施工日志并报送监理单位。安全环保：承担施工期间全部安全责任，投入安全文明施工费不低于合同价2%（772万元），配备安全防护设施并对作业人员进行岗前培训（培训记录存档备查）；施工废水经三级沉淀后排放，建筑垃圾分类率100%，扬尘排放符合《施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。资料交付：竣工验收后30日内提交完整竣工资料8套（含电子版），其中竣工图须加盖竣工图章并由项目经理签字确认，资料归档符合《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）要求。六、违约责任（一）甲方违约情形逾期支付工程款：每逾期一日按应付款万分之三支付违约金，逾期超过30日乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。提供施工条件延误：因场地移交延迟导致开工日期延后，每逾期一日补偿乙方窝工损失2.5万元（按现场人员、设备数量计算）。（二）乙方违约情形工期延误：总工期每逾期一天支付违约金5万元，逾期超过60日甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价5%的违约金（1930万元）。质量缺陷：出现一般质量问题乙方须在7日内修复，承担全部费用；重大质量事故（如焚烧炉焊缝泄漏）除无偿返修外，需支付直接损失2倍的赔偿金，且甲方有权另行委托第三方修复。安全事故：发生死亡事故每起支付违约金50万元，发生较大及以上安全事故（死亡3人以上）甲方有权终止合同，乙方承担全部事故责任及经济损失。七、争议解决与合同生效双方因合同履行发生争议时，应先通过协商解决；协商不成可提交工程所在地仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局性裁决。合同附件（含工程量清单、施工图纸、技术规范等）与本合同具有同等法律效力，未尽事宜可签订补充协议。本合同自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效，有效期至质保期满且所有款项结清后终止。合同一式8份，甲乙双方各执4份，具有同等法律效力。八、工程质保与后期服务本工程整体质保期为2年，其中焚烧炉、余热锅炉等核心设备质保期为3年，自竣工验收合格之日