监理工程师之合同管理通关题库附答案

监理工程师之合同管理通关题库附答案一、单选题（1~30题）1.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务答案：D解析：合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的权利与义务关系。2.下列关于合同法律关系主体的表述中，正确的是（）。A.合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织B.合同法律关系主体是合同权利和合同义务的载体C.合同法律关系主体可以是自然人、法人，但不可以是其他组织D.合同法律关系主体不包括国家机关答案：A解析：合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织。合同法律关系的客体是合同权利和合同义务的载体。其他组织也是合同法律关系主体，国家机关在一定情况下也能成为合同法律关系主体。3.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是（）。A.物B.行为C.智力成果D.活动答案：C解析：智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，如专利、商标、著作等。本题中购买设计院的设计专利，合同法律关系的客体就是智力成果。4.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（）。A.物B.财C.行为D.智力成果答案：D解析：设计图纸属于设计单位的智力创作成果，所以该合同法律关系的客体是智力成果。5.下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实中，属于“行为”的是（）。A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同答案：C解析：行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。A、B、D选项中的国际禁运解除、战争、山体滑坡都属于事件，是不以人的意志为转移的客观情况。而C选项中建设单位和施工单位协商变更工程承包范围是有意识的行为。6.施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业答案：D解析：项目经理是施工企业法定代表人的代理人，其在授权范围内的行为后果由被代理人（施工企业）承担。所以中标后形成的合同义务应由施工企业承担。7.下列选项中，不属于代理主要种类的是（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理答案：D解析：代理的主要种类有委托代理、法定代理和指定代理。转代理是在一定情况下委托代理的一种特殊形式，不属于主要种类。8.建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）承担。A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会答案：B解析：招标代理机构是建设单位的代理人，其在授权范围内的代理行为的法律责任由被代理人（建设单位）承担。9.下列关于保证的说法中，正确的是（）。A.保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人B.保证方式有两种，即一般保证和连带责任保证C.一般保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任D.以上说法都正确答案：D解析：保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人；保证方式有一般保证和连带责任保证；一般保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。10.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。A.全部消灭B.还有100万元C.还有150万元D.还有180万元答案：D解析：债务包括本金、利息和违约金，总共为500+20+50=570万元。拍卖房产得款400万元，扣除拍卖费用10万元，实际用于偿还债务的为390万元。所以施工企业还欠银行570-390=180万元。11.下列关于抵押的说法中，正确的是（）。A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有答案：B解析：抵押物可以由债务人或第三人提供，A错误；正在建造的建筑物、船舶、航空器等可以抵押，B正确；提单可以质押，不是抵押，C错误；抵押物不转移占有，D错误。12.某工程投保了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。A.大雨造成现场档案资料损毁B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修答案：B解析：建设工程一切险的责任范围包括自然灾害和意外事故。雷电击毁现场施工用配电柜属于意外事故，保险人负责赔偿。A选项大雨造成档案资料损毁，档案资料通常不在保险范围内；C选项设计错误是除外责任；D选项施工机械过度磨损是正常损耗，不在保险责任范围内。13.下列关于施工合同标准文本的说法中，正确的是（）。A.《标准施工招标文件》中包括合同条款及格式、图纸、技术标准和要求、投标文件格式等内容B.《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款三部分组成C.《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目D.以上说法都正确答案：D解析：《标准施工招标文件》包含合同条款及格式、图纸、技术标准和要求、投标文件格式等；《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款三部分构成；《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。14.建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是（）。A.勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金B.勘察工作已经进行了25%，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费C.勘察工作已经进行了40%，发包人应支付预算额100%的勘察费D.勘察工作已经进行了80%，发包人应支付预算额100%的勘察费答案：D解析：勘察工作尚未进行，不退还定金；已进行的勘察工作，完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应支付预算额100%的勘察费。所以D选项正确。15.根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于设计费的说法，正确的是（）。A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间如遇概算调整，设计费也应相应调整C.设计费的支付均应不少于合同约定进度款的80%D.设计费应在提交最后一部分施工图后一次结清答案：B解析：A选项，合同生效后3天内，发包人应向设计人支付设计费总额的20%作为定金，不是预付款；C选项，设计费的支付按照合同约定执行，没有不少于合同约定进度款80%的规定；D选项，设计费分阶段支付，不是提交最后一部分施工图后一次结清。工程建设期间如遇概算调整，设计费也应相应调整，B正确。16.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由（）。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.承包人承担，延误的工期顺延D.承包人承担，延误的工期不予顺延答案：A解析：发包人委托承包人办理申请批准手续，因发包人原因导致申请未获全部批准，由此造成的承包人损失应由发包人赔偿，延误的工期顺延。17.根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效答案：A解析：预付款担保采用银行保函形式，担保方式为无条件担保，自预付款支付给承包人起生效。18.根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释顺序是（）。A.投标函→合同协议书→通用合同条款B.合同协议书→投标函→通用合同条款C.合同协议书→通用合同条款→投标函D.通用合同条款→投标函→合同协议书答案：B解析：合同文件的优先解释顺序为：合同协议书→中标通知书→投标函及投标函附录→专用合同条款→通用合同条款→技术标准和要求→图纸→已标价工程量清单→其他合同文件。19.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担答案：A解析：合同约定的安全施工措施费和安全作业环境所需费用都包含在合同价格中，B错误；承包人对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任，C错误；因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用，由监理人商定或确定，D错误。承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划，A正确。20.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工答案：B解析：暂估价是指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。暂估价内的专业工程是必然实施的，B错误。暂估价是签约合同价的组成部分，投标时难以确定准确价格，且不包括计日工，A、C、D正确。21.根据《标准施工合同》，关于物价浮动对合同价格调整的说法，正确的是（）。A.采用价格指数法进行价格调整，以基准日期的价格为准调整合同价格B.采用造价信息进行价格调整，只适用于专用合同条款约定的主要材料、设备C.施工中人工、材料和设备价格的波动影响合同价格时，采用价格指数法调整合同价格D.物价浮动对合同价格的调整方法，可在专用合同条款中约定不采用调价公式答案：D解析：采用价格指数法进行价格调整，以基准日期的价格指数为基础，并非基准日期的价格，A错误；采用造价信息进行价格调整，适用于合同履行期间市场价格波动超过一定幅度的情况，不限于专用合同条款约定的主要材料、设备，B错误；施工中人工、材料和设备价格的波动影响合同价格时，可采用价格指数法或造价信息调整价格差额，C错误；物价浮动对合同价格的调整方法，可在专用合同条款中约定不采用调价公式，D正确。22.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A.工程结算价的2%B.签约合同价的3%C.工程结算价的3%D.签约合同价的5%答案：B解析：因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为签约合同价的3%。23.根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示有权变更合同约定的承包人权利D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人承担赔偿责任答案：C解析：监理人在发布指示前应与当事人双方协商，尽量达成一致，A正确；监理人的指示无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任，B正确，C错误；监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人承担赔偿责任，D正确。24.根据《标准施工合同》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不超过1年答案：A解析：缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，A正确；缺陷责任期内出现的工程缺陷，由承包人负责修复，B错误；因承包人原因造成的缺陷，修复费用由承包人承担，非承包人原因造成的缺陷，修复费用由发包人承担，C错误；缺陷责任期最长不超过2年，D错误。25.根据《标准施工合同》，关于竣工验收的说法，正确的是（）。A.承包人完成合同约定的全部工作后，应向监理人提交竣工验收申请报告B.监理人收到承包人的竣工验收申请报告后，应在14天内完成审查并报送发包人C.发包人应在收到监理人报送的竣工验收申请报告后28天内组织验收D.验收合格的工程，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期答案：A解析：承包人完成合同约定的全部工作后，应向监理人提交竣工验收申请报告，A正确；监理人收到承包人的竣工验收申请报告后，应在28天内完成审查并报送发包人，B错误；发包人应在收到监理人报送的竣工验收申请报告后56天内组织验收，C错误；验收合格的工程，以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，但发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，D错误。26.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法，正确的是（）。A.设计施工总承包合同的合同文件包括发包人要求、承包人建议书等B.设计施工总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体C.设计施工总承包合同的价格清单包括勘察设计费、工程设备费、建筑安装工程费等D.以上说法都正确答案：D解析：设计施工总承包合同的合同文件包括发包人要求、承包人建议书等；承包人可以是独立承包人，也可以是联合体；价格清单包括勘察设计费、工程设备费、建筑安装工程费等。所以D选项正确。27.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程总承包项目投标报价评分办法的说法，正确的是（）。A.设计部分评分占比应不低于40%B.施工部分评分占比应不低于40%C.商务部分评分占比应不超过30%D.价格评分占比应不低于60%答案：C解析：工程总承包项目投标报价评分办法中，设计部分评分占比和施工部分评分占比由招标人确定，但商务部分评分占比应不超过30%，价格评分占比由招标人确定，没有不低于60%的规定。所以C选项正确。28.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人同意，可将设计任务主体工作分包给有资质的单位C.承包人不得将施工任务主体工作分包给有资质的单位D.分包人的资格能力应由发包人审核答案：A解析：承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，A正确；承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，B、C错误；分包人的资格能力应由监理人进行审查，D错误。29.根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的是（）。A.竣工后试验按专用合同条款的约定可以由发包人或承包人进行B.竣工后试验由承包人组织，发包人参加C.竣工后试验由发包人负责提供必要的条件D.竣工后试验的内容和方法应在专用合同条款中约定答案：D解析：竣工后试验按专用合同条款的约定由发包人或承包人进行，但具体由谁组织和参加以及谁提供必要条件等都应在专用合同条款中明确约定，A、B、C选项表述不准确。竣工后试验的内容和方法应在专用合同条款中约定，D正确。30.根据《标准施工招标文件》，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是（）。A.评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题B.评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录C.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明D.投标人的书面澄清说明作为投标书的组成部分答案：B解析：评标委员会以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。投标人的书面澄清说明作为投标书的组成部分。评标委员会不能约请投标人当面澄清并作会议记录，B错误。二、多选题（1~15题）1.合同法律关系的构成要素有（）。A.主体B.内容C.客体D.权利E.义务答案：ABC解析：合同法律关系由主体、内容和客体三个要素构成。权利和义务是内容的具体体现。2.下列可以作为合同法律关系主体的有（）。A.国家机关B.法人的分支机构C.合伙企业D.企业法人E.自然人答案：ABCDE解析：合同法律关系主体包括自然人、法人和其他组织。国家机关属于法人；法人的分支机构、合伙企业属于其他组织；企业法人也是合同法律关系主体；自然人更是常见的主体。3.合同法律关系的客体包括（）。A.物B.行为C.智力成果D.权利E.义务答案：ABC解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为和智力成果。权利和义务是合同法律关系的内容。4.能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。A.合同当事人违约B.地震C.法院判决D.仲裁机构裁决E.物价正常波动答案：ABCD解析：法律事实包括行为和事件。合同当事人违约属于行为；地震属于事件；法院判决和仲裁机构裁决也是能够引起合同法律关系变化的行为。物价正常波动一般不会直接引起合同法律关系的产生、变更和消灭。5.下列关于代理的说法中，正确的有（）。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.代理人应在授权范围内进行代理活动D.代理人可以以自己的名义实施代理行为E.被代理人对代理人的代理行为承担民事责任答案：ABCE解析：项目经理是施工企业法定代表人的代理人，项目总监理工程师是监理单位法定代表人的代理人。代理人应在授权范围内进行代理活动，且代理人以被代理人的名义实施代理行为，被代理人对代理人的代理行为承担民事责任。所以D错误，A、B、C、E正确。6.下列财产中，可以作为抵押物的有（）。A.建设用地使用权B.建筑物C.生产设备D.土地所有权E.正在建造的建筑物答案：ABCE解析：可以抵押的财产包括：建筑物和其他土地附着物；建设用地使用权；以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；生产设备、原材料、半成品、产品；正在建造的建筑物、船舶、航空器；交通运输工具；法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。土地所有权不得抵押，D错误。7.下列关于保证担保的说法中，正确的有（）。A.保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任D.同一债务有两个以上保证人的，保证人应当按照保证合同约定的保证份额，承担保证责任E.债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任答案：ACD解析：当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任，B错误；债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人对加重的部分不承担保证责任，E错误。A、C、D正确。8.根据《标准施工合同》，关于预付款的说法，正确的有（）。A.预付款担保采用银行保函形式B.发包人在收到支付申请的14天内进行核实C.预付款在进度付款中同比例扣回D.预付款扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款担保E.预付款的额度由承包人在投标文件中提出答案：ACDE解析：发包人应在收到支付申请的7天内进行核实，B错误。预付款担保采用银行保函形式，预付款在进度付款中同比例扣回，预付款扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款担保，预付款的额度由承包人在投标文件中提出。所以A、C、D、E正确。9.根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有（）。A.签约合同价不包括暂列金额B.签约合同价即为中标价C.签约合同价包括暂估价D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款E.签约合同价应在合同协议书中写明答案：BCE解析：签约合同价是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。它不是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款，因为在合同履行过程中可能会有调整。所以A、D错误，B、C、E正确。10.根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有（）。A.单价子目已完成工程量按月计量B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动C.总价子目已完成工程量按月计量D.总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量E.总价子目采用支付分解表计量支付答案：ABE解析：单价子目已完成工程量按月计量，A正确；总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动，采用支付分解表计量支付，B、E正确；总价子目不是按月计量已完成工程量，C错误；总价子目表中标明的工程量是用于签约合同价的计算，不是用于结算的工程量，D错误。11.根据《标准施工合同》，关于物价浮动对合同价格调整的说法，正确的有（）。A.通用条款规定的调价公式适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分B.调价公式中定值权重是指不调值的部分在合同价格中所占的比例C.调价公式中变值权重是指各可调因子在合同价格中所占的比例D.调价公式中的可调因子种类应在专用合同条款中约定E.调价公式中的定值权重和变值权重一旦约定，在合同实施过程中不得调整答案：BCD解析：通用条款规定的调价公式适用于工程量清单中按单价支付部分，不适用于总价支付部分，A错误；定值权重和变值权重可根据合同履行情况进行调整，E错误。B、C、D正确。12.根据《标准施工合同》，关于承包人违约的说法，正确的有（）。A.承包人发生违约行为，监理人可向承包人发出整改通知B.承包人应在收到整改通知后的28天内提交整改计划C.监理人应在收到整改计划后的14天内给予批复D.承包人违约导致合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款E.承包人违约导致合同解除后，发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施答案：ABCDE解析：以上说法均符合《标准施工合同》中关于承包人违约的相关规定。13.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法，正确的有（）。A.设计施工总承包合同的合同文件包括发包人要求、承包人建议书等B.设计施工总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体C.设计施工总承包合同的价格清单包括勘察设计费、工程设备费、建筑安装工程费等D.设计施工总承包合同的缺陷责任期自实际竣工日期起计算E.设计施工总承包合同的发包人在收到承包人竣工验收申请报告后56天内未进行验收的，视为验收合格答案：ABCDE解析：以上说法均符合《标准设计施工总承包招标文件》及相关合同规定。14.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的有（）。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人C.承包人的分包人的资格能力应报监理人审查D.发包人同意分包的工作，由发包人和分包人直接签订合同E.承包人对分包人的行为向发包人承担责任答案：ABCE解析：发包人同意分包的工作，仍由承包人和分包人签订合同，不是发包人和分包人直接签订合同，D错误。A、B、C、E正确。15.根据《标准施工招标文件》，关于评标委员会的说法，正确的有（）。A.评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成B.评标委员会成员人数为5人以上单数C.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3D.评标委员会成员名单在开标前应保密E.评标委员会成员可以私下接触投标人答案：ABCD解析：评标委员会成员不得私下接触投标人，E错误。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，成员名单在开标前应保密。所以A、B、C、D正确。三、简答题（1~4题）1.简述合同法律关系的构成要素。答：合同法律关系由主体、内容和客体三个要素构成。-主体：是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织。自然人包括公民、外国人和无国籍人；法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织；其他组织是指合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织。-内容：是指合同法律关系主体享有的权利和承担的义务。权利是指合同法律关系主体在法定范围内，按照合同的约定有权按照自己的意志作出某种行为；义务是指合同法律关系主体必须按法律规定或约定承担应负的责任。-客体：是指合同法律关系主体的权利和义务所指向的对象。主要包括物、行为和智力成果。物是指可为人们控制、并具有经济价值的生产资料和消费资料；行为是指人的有意识的活动；智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，如专利、商标、著作等。2.简述保证的概念和保证方式。答：保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证方式有两种：-一般保证：当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。-连带责任保证：当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。3.简述《标准施工合同》中关于工程变更的范围和程序。答：-工程变更的范围：-取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。-改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。-改变合同