版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
停工安置协议书范本甲方(建设单位):名称:法定代表人:地址:联系方式:乙方(施工单位):名称:法定代表人:地址:联系方式:鉴于甲方因[具体原因]导致工程项目停工,为妥善解决停工期间乙方的相关问题,保障双方的合法权益,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就停工安置事宜达成如下协议:一、标的物或服务具体描述1.工程项目概况本协议所涉及的工程项目名称为[项目名称],位于[项目地址],工程内容包括[详细工程内容描述]。2.停工现状截至本协议签订之日,该工程项目已停工[停工时长],现场已完成的工程进度为[具体已完成工程部分及比例]。二、双方权利义务(一)甲方权利义务1.权利有权对乙方停工期间的工作进行监督检查,确保乙方按照本协议约定履行相关义务。有权要求乙方提供与停工安置相关的资料和信息,以便甲方进行核实和处理。2.义务负责协调解决因停工导致的外部关系问题,如与周边居民、政府部门等的沟通协调工作。按照本协议约定向乙方支付停工安置费用,确保乙方在停工期间的基本权益得到保障。协助乙方做好停工期间施工现场的安全管理工作,防止发生安全事故。(二)乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付停工安置费用,以及解决与停工相关的其他问题。在符合法律法规和本协议约定的前提下,有权对施工现场的设备、材料等进行妥善保管和处置。2.义务妥善保管施工现场的设备、材料、文件等物品,不得擅自转移、变卖或损坏。如因乙方保管不善导致物品丢失、损坏的,乙方应承担相应的赔偿责任。安排必要的人员留守施工现场,负责施工现场的安全保卫工作,防止发生盗窃、破坏等事件。如因乙方安保措施不到位导致施工现场出现损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。配合甲方做好与停工安置相关的各项工作,提供必要的资料和信息,并按照甲方的要求进行整改和完善。三、停工安置费用及支付方式(一)停工安置费用明细1.人员工资及补偿乙方停工期间需支付给工人的基本工资、生活费等共计[X]元。根据停工时长及相关法律法规规定,甲方应向乙方支付工人的停工补偿费用共计[X]元。2.设备租赁费用乙方租赁的用于本工程项目的设备,在停工期间的租赁费用共计[X]元。3.材料损耗及保管费用停工期间施工现场材料的损耗及保管费用共计[X]元。4.其他费用与停工安置相关的其他费用,如水电费、场地清理费等共计[X]元。以上各项费用总计[X]元。(二)支付方式甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内,向乙方支付停工安置费用的[X]%作为预付款,即[X]元。在乙方按照本协议约定完成各项义务后,甲方应在[X]个工作日内,将剩余的停工安置费用一次性支付给乙方。乙方应在收到甲方支付的每笔款项后,向甲方出具合法有效的发票。四、工期延误及复工相关事宜(一)工期延误1.因甲方原因导致工程项目停工的,工期相应顺延。甲方应在确定复工日期后及时通知乙方,乙方应根据甲方的要求组织人员和设备进场复工。2.如因乙方自身原因导致工期延误的,乙方应承担相应的责任。乙方应采取积极措施加快工程进度,尽量减少工期延误对项目整体进度的影响。(二)复工条件1.甲方应在具备复工条件时,提前[X]天通知乙方。复工条件包括但不限于:施工现场具备施工条件、资金到位、相关手续齐全等。2.乙方应在接到甲方的复工通知后,在[X]天内组织人员和设备进场复工。如乙方未能按时复工的,每逾期一天,应按照本协议约定的停工安置费用的[X]%向甲方支付违约金。五、违约责任(一)甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定支付停工安置费用,每逾期一天,应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的,乙方有权解除本协议,并要求甲方支付已完成工程的款项及相应的违约金。2.若甲方因自身原因导致乙方无法按时复工或给乙方造成其他损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括但不限于乙方的直接损失、间接损失以及预期利益损失等。(二)乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定妥善保管施工现场的设备、材料等物品,导致物品丢失、损坏的,乙方应按照物品的实际价值进行赔偿。2.若乙方未按照本协议约定安排人员留守施工现场,导致施工现场出现安全事故或其他问题的,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.若乙方违反本协议约定的其他条款,应按照本协议约定的停工安置费用的[X]%向甲方支付违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应继续赔偿甲方的损失。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。本协议一式[X]份,甲乙双方各执[X]份,具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二保培训焊工考试题及答案
- 非固化橡胶沥青防水涂料项目可行性研究报告
- 食用菌种植项目可行性研究报告样例参考模板
- 黄花菜可行性研究报告
- 智慧养老整体规划设计方案
- 2020-2025年主治医师之内科主治303模拟考试试卷A卷含答案
- 2025年度安全生产工作述职报告范文
- 宿州安置补偿协议书
- 土地赠送协议书样板
- 二战钢铁协议书
- 劳务派遣劳务外包服务方案(技术方案)
- 2025中国单机游戏市场现状报告
- 诉讼案件备案管理制度
- 《HTML5+CSS3 Web开发案例教程》课件-第11章 经典DIV+CSS网页布局方法
- 手工刺绣教学课件
- 《汉字演变与书法艺术欣赏课教案》
- 山东省高级农艺师考试试题及答案
- 社区村委会物业管理制度
- 股东退出减资协议书
- 2024-2025学年高一下学期《人生拍卖体验官》主题班会课件
- 《青少年营养健康》课件
评论
0/150
提交评论