2025年光伏项目工程结算合同

2025年光伏项目工程结算合同本合同由以下双方于2025年签署：甲方（发包方/建设单位）：法定代表人：注册地址：通讯地址：联系电话：统一社会信用代码：乙方（承包方/施工单位）：法定代表人：注册地址：通讯地址：联系电话：统一社会信用代码：（以下简称“甲方”和“乙方”）鉴于甲方拟建设光伏发电项目（以下简称“本项目”），项目地点位于，装机容量约为，乙方具备承担本项目工程结算工作的能力和资质。根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就本项目工程结算事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1本项目名称：[填写项目具体名称]。1.2本项目地点：[填写项目具体地点]。1.3本项目主要内容：建设光伏阵列区、汇流箱区、逆变器区、升压站（如有）、电缆敷设、升压及并网设施（如有）等，并完成相关土建、电气工程及调试工作。1.4本项目合同依据：甲方与乙方（或相关单位）就本项目签订的[填写总承包/施工/采购合同名称或编号]，以及其他所有与本项目相关的协议、文件。第二条合同价款构成与确认2.1本项目工程结算总价款（以下简称“结算总价款”）的构成，依据甲方与乙方（或相关单位）签订的总承包/施工/采购合同及其附件中的价格约定、工程量清单、价格调整条款以及本合同约定的其他费用组成。2.2结算总价款的确认，以甲乙双方依据总包/施工/采购合同及相关协议已确认的工程量、单价、费用，并考虑本合同约定的设计变更、现场签证、索赔、材料价格波动等因素调整后的最终结算报告为基础。2.3甲方与乙方（或相关单位）在总包/施工/采购合同中约定的固定总价、固定单价或成本加酬金等结算方式，以及相应的价格调整机制，在本合同结算中继续有效，除非本合同另有明确约定。2.4所有设计变更、现场签证、索赔等事项，均须按照总包/施工/采购合同及相关协议的约定履行确认程序后方可纳入最终结算。甲方有权对相关费用进行审核，并最终确认是否计入结算总价款。第三条结算流程与支付3.1乙方应在[填写日期，例如：本项目竣工验收合格后三十（30）日]内，向甲方提交本项目最终工程结算报告一式[填写份数，例如：肆]份，并附送完整的结算资料，包括但不限于：（a）结算总说明；（b）分部分项工程量清单及计价表；（c）措施项目清单及计价表；（d）其他项目清单及计价表（含计日工、总承包服务费等）；（e）规费和税金清单；（f）所有已甲方书面确认的设计变更通知单、现场签证单、索赔申请及审核批复文件；（g）主要材料进场验收记录、合格证、发票复印件等；（h）其他甲方要求的相关资料。3.2甲方应在收到乙方提交的结算报告及资料后[填写日期，例如：十五（15）日]内，组织[例如：项目监理机构、相关部门或第三方咨询机构]进行审核，并征求乙方意见。3.3甲方应在审核完毕并[例如：十个（10）日]内，以书面形式向乙方反馈审核意见。乙方应根据甲方审核意见进行修正，并提交修正后的结算报告。若甲方逾期未反馈审核意见，视为结算报告已获同意。3.4甲方在收到修正后的结算报告或视为已同意的结算报告后[例如：二十（20）日]内，完成最终审定，并向乙方发出书面最终结算确认通知。若甲方逾期未发出确认通知，视为结算报告已获最终确认。3.5结算总价款的支付，按照总包/施工/采购合同及相关协议中约定的支付节点和比例执行：（a）甲方在发出最终结算确认通知后[例如：十（10）日]内，支付结算总价款扣除按照总包/施工/采购合同及相关协议约定已支付款项后的[填写百分比，例如：95%]作为结算尾款；（b）结算尾款[填写百分比，例如：5%]作为工程质量保证金，于本项目整体质保期满且无任何遗留问题后[例如：十（10）日]内支付。3.6甲方支付款项时，乙方应向甲方提供符合要求的等额发票。甲方收到发票后[例如：十（10）日]内，将相应款项支付至乙方指定银行账户。3.7乙方指定收款银行账户信息如下：开户名称：开户银行：银行账号：第四条质保与保修4.1本项目工程整体质保期为自本项目竣工验收合格之日起[填写期限，例如：五（5）年]。4.2乙方在本合同约定的质保期内，应按照国家相关标准和合同约定，承担工程质量保修责任，包括但不限于修复因乙方施工原因造成的质量问题。保修费用由乙方承担。4.3质保期满后，如项目出现非乙方原因造成的损坏，修复费用由甲方承担。乙方仍有义务提供技术支持。第五条违约责任5.1若甲方未按照本合同第三条第3.5款约定支付工程款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的[填写百分比，例如：千分之一（0.1‰）]向乙方支付违约金，但累计违约金不超过结算总价款的[填写百分比，例如：百分之三（3%）]。逾期超过[填写天数，例如：三十（30）日]，乙方有权暂停相关工作或解除合同，并要求甲方赔偿损失。5.2若乙方未按照本合同第三条第3.1款约定提交最终结算报告或相关资料，或提交的资料不符合要求导致结算工作延误，应承担由此给甲方造成的直接损失。5.3若乙方在质保期内未能履行保修义务，甲方有权自行或委托第三方进行维修，费用由乙方承担，并承担因此给甲方造成的其他损失。第六条不可抗力6.1不可抗力是指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。6.2任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行本合同义务时，不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后[填写天数，例如：七（7）日]内通知对方，并提供有效证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否解除合同或部分免除责任及延期履行。第七条保密条款7.1甲乙双方应对在本合同签订及履行过程中获悉的对方的商业秘密（包括但不限于项目技术信息、商务信息、结算数据、过程文件等）承担保密义务。7.2未经对方书面同意，任何一方不得将上述商业秘密泄露给任何第三方或用于本合同约定之外的用途。此保密义务不因本合同的终止而失效。第八条争议解决8.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择一项：(a)[指定仲裁委员会名称]，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。(b)[指定有管辖权的人民法院]，依法通过诉讼解决]。第九条其他条款9.1本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。9.2对本合同的任何修改或补充，均须经双方书面同意，并作为本合同不可分割的一部分。9.3本合同未尽事宜，遵照国家有关法律法规及甲乙双方签订的总包/施工/采购合同及相关协议的约定执行。9.4本合同一式[填写份数，例如：陆]份，甲方执[填写份数，例如：叁]份，乙方执[填写份数，例如：壹]份，具有同等法律效力。9.5