2025年一级造价师之建设工程计价强化训练试卷A卷附答案

2025年一级造价师之建设工程计价强化训练试卷A卷附答案

单选题（共700题）1、下列文件和资料中，可作为建设工程工程计量依据的是（）。A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.有关计量的补充协议D.各种预付款支付凭证【答案】C2、下列费用项目中，应由投标人确定额度，并计入其他项目清单与基价汇总表中的是()。A.暂列金额B.材料暂估价C.专业工程暂估价D.总承包服务费【答案】D3、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t，2200元/t，2015年12月，2016年7月的造价信息发布价为2000元/t，2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）元/t。A.2280，2520B.2310，2690C.2310，2480D.2280，2480【答案】C4、（2014年真题）关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）。A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担D.承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担【答案】A5、在一个建设项目中，具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或使用功能的工程项目称为（）。A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程【答案】B6、根据国际组织对项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。A.服务性建筑费用B.建筑保险和债券费C.生产前费用D.工艺建筑费【答案】C7、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，不正确的是（）。A.工作日写实法用于取得编制定额的基础资料时，需要测定3～4次B.有观察人员在场，且做了充分准备，在工时利用上，非常真实C.技术简单、费力不多、应用面广，是我国采用较广的定额编制方法D.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】B8、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的（）。A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费【答案】B9、工程总承包中，关于签约合同价和合同价格的说法，正确的是（）。A.签约合同价即指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额.暂估价的合同总金额B.合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，但不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整C.合同价格指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，不包括暂列金额.暂估价的合同总金额D.签约合同价=合同价格±按照合同约定进行的调整【答案】A10、下列选项中，不属于企业管理费中的办公费的是()A.办公用的文具费用B.现场临时宿舍取暖费用C.上下班交通补贴费用D.办公软件费用【答案】C11、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.8则该砼输送泵的产量定额为（）。A.160m3/台班B.0.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/100m3【答案】A12、下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）。A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定【答案】D13、（2019年真题）某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。A.1820B.2470C.2820D.3470【答案】B14、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需要消耗的人工、材料和施工机具台班的数量的定额是（）。A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额【答案】B15、（2017年真题）关于建设项目最终结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止【答案】D16、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据【答案】D17、（2015年真题）设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映（）时的价格水平。A.项目立项B.可行性研究C.概算编制D.项目施工【答案】C18、关于质量保证金及缺陷责任期，说法正确的有（）。A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%B.自承包人提交竣（交）工验收报告之日算起C.缺陷责任期最长不超过3年D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，自动进入缺陷责任期【答案】D19、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计40万元，专用工具费率为2％，废品损失率为8％，利润率为10％，增值税税率为16％。假设不再发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元。A.5.08B.6.09C.7.11D.7.75【答案】D20、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列关于工程量清单项目编制的说法中，正确的是（）。A.所有清单项目的工程量应考虑施工中的损耗和需要增加的工程量B.在编制工程量清单时，当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，招标人应作补充C.补充未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容D.工程项目特征中无须描述工程内容【答案】D21、（2014年真题）最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标C.人工价格信息、材料价格信息、机械价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】B22、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任【答案】D23、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编制概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。A.②①⑤④⑥③B.②③①⑤④⑥C.③②①④⑤⑥D.②①③⑤④⑥【答案】A24、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率【答案】D25、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是（）。A.适用于鉴定项目的法律、法规B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格D.质证记录、庭审记录等卷宗【答案】D26、关于联合体和串通投标，下列说法错误的是（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异，视为投标人相互串通投标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标，视为投标人相互串通投标【答案】D27、（2017年真题）确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）。A.机械时间利用系数＝机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间B.机械时间利用系数＝1/机械台班产量定额C.机械时间利用系数＝机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间（8h）D.机械时间利用系数＝一个工作班延续时间（8h）/机械在一个工作班内纯工作时间【答案】C28、构筑物以“座”为单位编制概算指标，因此每座构筑物概算指标的经济指标为（）。A.编出预算书后按每百平方米建筑面积换算的价值B.预算书确定的价值C.编出预算书后按每平方米建筑面积换算的价值D.编出预算书后按每百平方米换算的人工、材料、机械消耗指标【答案】B29、最高投标限价中的暂列金额，通常应以（）为计算基数。A.分部分项工程费与可计量措施项目费B.分部分项工程费与措施项目费C.分部分项工程费.措施项目费和其他项目费D.分部分项工程费【答案】D30、（2021年真题）关于工程量清单的编制和适用范围正确的是（）。A.设计及以后各阶段B.招标工程量清单的完整性和准确性由编制人负责C.以单位（项）为对象编制D.国家特许经营的项目可以不采用清单计价【答案】C31、（2017年真题）项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。A.技术水平对比B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比D.环境效益对比【答案】C32、在我国建设产品价格的市场化进程中，国家指导价阶段工程招投标价形成的特征之一是()。A.国家定价B.计划控制C.自发波动D.自发调节【答案】B33、关于概算指标的组成内容和表现形式，下列表述中正确的是（）。A.建筑工程的综合指标形式主要有“元／m3”、“元／m2”和“元／m”B.单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍C.在安装工程中，工艺管道一般以“m”为计算单位D.概算指标的内容一般分为总说明和分册说明两部分【答案】B34、建设项目可行性研究的核心部分是（）。A.市场研究B.技术方案研究C.建设条件研究D.效益研究【答案】D35、关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是（）。A.台班折旧费=机械原值×（1-残值率）/耐用总台班B.耐用总台班=检修间隔台班×（检修次数+1）C.台班检修费=一次检修费×检修次数/耐用总台班D.台班维护费=（各级维修一次费用×各级维修次数）/耐用总台班【答案】B36、下列各种经济效益中，不属于项目投资经济费用效益流量表中效益流量的是()。A.项目直接效益B.项目间接效益C.资产余值回收D.财政补贴【答案】D37、（2013年真题）下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.不同投标人的投标报价呈现规律性差异B.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制C.不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜D.投标人之间约定中标人【答案】D38、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】B39、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)及住房和城乡建设部《招标文件示范文本》的相关规定，关于工程预付款的说法中，正确的是()。A.包工不包料工程预付款比例可适当降低B.国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消耗部分分别约定预付款比例C.工期短的工程预付款比例可适当降低D.跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付款【答案】B40、关于工程总承包投标文件的编制，下列说法错误的是（）。A.工程总承包投标文件投标有效期一般为120天B.费率分析是带给总承包商的价值增值部分C.标高金由管理费.利润和风险费组成D.计算风险费率可以运用模糊综合评价法和层次分析法【答案】B41、调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（）。A.承包人对调解书有异议时，可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止【答案】C42、某大型项目投入使用后，应在（）个月内编报竣工财务决算，特殊情况需延长的，不得超过（）个月。A.3，2B.3，6C.2，3D.2，6【答案】B43、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min、15min、8min和12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输l0km的台班产量定额为（）10m3/台班。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】C44、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。A.基准年静态投资B.基准年动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资【答案】A45、对于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中正确的是（）。A.已竣工未验收但实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同变更办理B.已竣工未验收且未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工.停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同变更办理【答案】C46、不可预见的地下障碍物处理的费用，应计入()。A.现场经费B.施工企业管理费C.价差预备费D.基本预备费【答案】D47、下列有关基本预备费的表述，正确的是（）。A.基本预备费亦可称为工程建设不可预见费B.基本预备费包括批准的初步设计范围外，技术设计所增加的工程费用C.实行工程保险的工程项目，基本预备费可适当提高D.基本预备费不包括超规超限设备运输增加的费用【答案】A48、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】C49、完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日，人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。A.5.85B.6.05C.7.00D.7.15【答案】D50、关于工程量清单计价的说法，正确的是()。A.清单项目综合单价是指直接工程费单价B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容D.清单计价仅适用于单价合用【答案】B51、某工程计划完成建筑安装工程量价款为850万元，根据合同约定，工程预付款数额为建安工程款价款的25%，主要材料比重为50%，7月份累计完成建筑安装工作量为510万元，当月完成建筑安装工程量112万元，则7月份应扣回工程预付款数额是（）万元。A.13.5B.42.5C.49.3D.98.5【答案】B52、下列单项工程中，不属于辅助生产设施的是（）。A.中央实验室B.生产装置C.集中控制室D.原材料仓库【答案】B53、根据我国现行建设项目总投资构成规定，固定资产投资的计算公式为（）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.建设投资+预备费+建设期利息C.工程费用+工程建设其他费用+预备费D.工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息【答案】D54、技术简单的小型工程项目相关部门同意可以简化的设计阶段是（）。A.一阶段设计B.两阶段设计C.三阶段设计D.四阶段设计【答案】A55、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】A56、在计算总价措施费时考虑报价浮动率的是（）。A.脚手架B.模板C.道路硬化D.施工排水降水【答案】C57、“标高金”组成（）。A.管理费、利润、风险费B.管理费、利润C.管理费、风险费D.利润、风险费【答案】A58、（2014年真题）管理者不直接与承包人签订合同，但受托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（）。A.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计－采购总承包D.工程项目管理总承包【答案】D59、下列方法中适用于编制建筑工程概算的是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.综合吨位指标法D.概算定额法【答案】D60、由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（）。A.原约定日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个【答案】D61、有关措施项目清单与计价表的编制规定，下列表述错误的是（）。A.夜间施工增加费应当列入总价措施项目清单与计价表编制B.模板及脚手架费应当按照综合单价方式编制C.措施项目清单中的安全文明施工费作为竞争性费用按规定计价D.可以计算工程量的措施项目，可采用分部分项工程量清单的方式编制【答案】C62、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。A.1500B.2500C.4500D.5500【答案】C63、下列有关投标报价时复核工程量的表述，正确的是（）。A.针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略B.复核工程量可以影响投标人的报价尺度，但并不能确定订货及采购物资的数量C.投标人发现工程量清单中数量有误，可通知招标人后对工程量清单进行修改D.投标人可以向招标人提出工程量清单的错误，由该投标人统一修改并把修改情况通知所有投标人【答案】A64、关于评标报告与评标结果的描述，下列说法中错误的是()A.评标报告由评标委员会全体成员签字B.评标委员会成员对评标结果持有异议的，可以口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.评标委员会应当对评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的情况做出书面说明并记录在案【答案】B65、进行流动资产投资估算时，通常计算的是各项流动资金的（）。A.各项流动资金的年库存量B.各项流动资金的年周转次数C.各项流动资金的年周转额度D.各项流动资金年平均占用额度【答案】D66、关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是（）。A.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B.分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计人新增流动资产价值【答案】C67、下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】A68、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】A69、FIDIC施工合同条件下，为使承包商有较充裕的流动资金用于施工，而允许承包商以保留金保函代换保留金的前提是，保留金已累计扣留到保留金限额的()%。A.30B.40C.50D.60【答案】D70、工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（）。A.对风险进行评估B.价值增值分析C.选择合理的风险费率D.进行成本分析【答案】B71、（2016年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费【答案】B72、某安装企业高级工人的工资性补贴标准分别为：部分补贴按年发放，标准为3000元/年；另一部分按月发放，标准为760元/月：某项补贴按工作日发放，标准为18元/日。已知全年日历天数为365天，设法定假日为114天，则该企业高级工人工日单价中，工资性补贴(G2)为（）元。A.51.2B.62.6C.66.3D.75.5【答案】C73、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，施工机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工费分别按100元/工日、50元/工日计，以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%，在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班，为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元A.1820B.2470C.2820D.3470【答案】B74、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）。A.初步设计深度不够，设备清单不完备B.初步设计较深，有详细的设备清单C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备【答案】D75、（2020年真题）承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（）颁发前发生的工程变更。A.合同工程接收证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】A76、根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是()。A.基本预备费以工程费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用【答案】B77、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税时，作为计税基数的组成计税价格是（）。A.到岸价＋消费税B.到岸价＋关税C.关税完税价格＋消费税D.关税完税价格＋关税＋消费税【答案】D78、关于招标文件的内容，下列表述中正确的是（）。A.技术标准和要求中可以引用某一生产供应商的技术标准予以说明，但应当在后面加上“或相当于的字样”B.评标办法可选择综合评估法和合理低价中标法C.投标人须知前附表可以与投标人须知正文的内容相抵触D.当进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告【答案】A79、关于土地征用及拆迁补偿费的说法，正确的是（）。A.征用林地、牧场的土地补偿费标准为该地被征用前三年平均年产值的6～10倍B.拆迁补偿的方式可以实行货币补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.每公顷被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍【答案】B80、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（）。A.项目筹措资金的依据B.项目供应资金的依据C.项目控制资金的依据D.考核工程设计的依据【答案】D81、某大型施工机械预算价格为5万元，机槭耐用总台班为1250台班，大修理周期数为4次。一次大修理费赛为2000元，经常修理费系数为60%,机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】A82、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）。A.矩形→正方形→T形→L形B.L.形→T形→矩形→正方形C.正方形→矩形→T形→L形D.T形→L形→正方形→矩形【答案】C83、（2015年真题）关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值【答案】C84、在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）。A.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件【答案】A85、根据我国现行合同条件，关于工程变更的说法中，正确的是()。A.监理人在收到承包人书面变更建议后的14天内，若不同意变更的应口头答复承包人B.监理人收到承包人变更报价书后的14天内，应根据变更估价原则商定或确定变更价格C.施工方案变更出现原措施费中没有的措施项目，相应的措施费变更应由发包人确定D.采用计日工计价的任何变更，其费用应在计日工费用中支付【答案】B86、下列有关招标工程量清单中分部分项工程项目清单编制的表述，正确的是（）。A.同一招标工程项目中不同的单位工程允许有重码B.项目名称应按专业工程量计算规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定C.附录中有两个或两个以上计量单位的，应根据规范的要求选择其中一个确定D.补充项目的工程量计算规则计算结果可以有选择性【答案】B87、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正【答案】A88、下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是：新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的（）。A.未达到固定资产标准的设备购置费B.达到固定资产标准的设备购置费C.引进设备时备品备件的测绘费D.引进设备的专利使用费【答案】A89、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.308.00B.309.50C.310.00D.327.00【答案】B90、（2021年真题）关于流动资金估算，下列说法正确的是（）。A.流动资金的估算与产品存货无关B.扩大指标估算法仅用于可行性研究阶段的流动资金估算C.达产前应按不同生产负荷下的需要分别估算所需流动资金D.投产前筹措的流动资金贷款利息可计入建设总投资【答案】C91、施工过程中在组织上不可分割，在操作上属于同一类的作业环节的施工过程通常称为()A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.动作【答案】A92、最高投标限价中的暂列金额，通常应以（）为计算基数。A.分部分项工程费与可计量措施项目费B.分部分项工程费与措施项目费C.分部分项工程费.措施项目费和其他项目费D.分部分项工程费【答案】D93、某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化工厂。根据调查,该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元,安装工程费为3000万元,设备购置费为10000万元。已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为12000万元,工程建设其他费5000万元,且该地2018年至2021年建筑安装工程费平均每年递增3%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。（生产能力指数为1）A.27800B.28801.5C.31752D.36143【答案】C94、（2019年真题）关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（）。A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%～3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%～5%计算【答案】D95、在国内《标准施工招标文件》的合同条款中，发包人指令加速施工导致承包人的费用增加，由（）承担。A.承包人B.发包人C.业主D.施工企业单位【答案】B96、有关索赔的要求，下列表述中正确的是（）。A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费【答案】C97、下列定额中，属于按定额的编制程序和用途分类的是（）。A.材料消耗定额B.劳动定额C.预算定额D.行业统一定额【答案】C98、编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（）。A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费【答案】D99、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于（）元。A.60B.65C.100D.150【答案】B100、（2017年真题）关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写【答案】B101、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成B.补充项目也是五级十二位阿拉伯数字，应报省级工程造价管理机构备案C.补充项目需明确工作内容D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定【答案】C102、（2017年真题）某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。A.200B.500C.520D.600【答案】C103、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责C.投标人对已标价工程星清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责【答案】A104、（2011年真题）用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是（）。A.特殊设备安全监督检查费B.供销部门手续费C.运输包装费D.外购配套件费【答案】D105、施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超过部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）元/t。A.2280，2520B.2310，2690C.2310，2480D.2280，2480【答案】C106、与EPC总承包相比，交钥匙总承包提供的服务还包括（）。A.项目设计工作的综合服务B.项目采购工作的综合服务C.项目施工工作的综合服务D.项目运营准备工作的综合服务【答案】D107、（2017年真题）关于建设项目最终结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止【答案】D108、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料单价的是（）。A.材料一般性鉴定检查费B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地保管费【答案】D109、下列关于投标文件的澄清和说明中错误的是（）。A.评标委员会接受投标人主动提出的澄清.说明或补正B.对投标文件的相关内容作出澄清.说明或补正，其目的是有利于评标委员会对C.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清.说明或补正D.投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当否决【答案】A110、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算。在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。A.1500B.2500C.4500D.5500【答案】C111、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费、材料费与机械费之和【答案】A112、（2011年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【答案】C113、关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是()。A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议B.发生争议后，可提请争议评审组评审C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼【答案】B114、某土建分部分项工程，直接工程费单价为80元/mA.98.73B.100.07C.111.07D.112.58【答案】B115、某项目评标基准价是1000万元，投标人投标报价是1200万元，招标控制价是1300万，则其投标报价偏差率是（）。A.10%B.20%C.25%D.30%【答案】B116、属于研究试验费的有（）。A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费C.勘察设计费或工程费用中开支的项目D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用【答案】D117、根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（）。A.直接工程费B.现场管理费C.公司办理费D.开办费【答案】A118、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（）。A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算【答案】D119、建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是（）。A.有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间B.有利于集中用水，开辟新水源、远距离引水C.能为不同类型的劳动者提供多种就业机会D.生产排泄物集中排放，降低环境污染【答案】C120、在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准的定额是（）。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标【答案】A121、当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【答案】A122、（2012年真题）关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计量的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【答案】A123、确定投标有效期应考虑的因素不包括()A.签订合同需要的时间B.确定中标人需要的时间C.投标人提交投标文件需要的时间D.组织评标委员会完成评标需要的时间【答案】C124、关于施工合同履行期间的期中支付，下面说法中正确的是()。A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工工程的期中支付B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正C.进度款制度申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计【答案】C125、建设项目总概算的组成内容不包括()A.单项工程综合概算B.流动资金概算C.工程建设其他费用概算D.建设期利息概算【答案】B126、下列各种经济效益中，不属于项目投资经济费用效益流量表中效益流量的是()。A.项目直接效益B.项目间接效益C.资产余值回收D.财政补贴【答案】D127、（2014年真题）在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）。A.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件【答案】A128、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（）。A.建设单位管理费B.土地使用权C.生产准备及开办费D.引进技术费【答案】B129、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A.土地补偿费B.育苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金【答案】A130、下列工程造价指数中，属于综合指数的是（）。A.建设项目指数B.人工费指数C.单项工程指数D.设备、工器具价格指数【答案】D131、某运输设备预算价格38万元，年工作台班220台班，折旧年限8年，寿命期修理2次，一次检修费为3万元，维护费系数K=3，该机械台班维护费为（）元/台班。A.103.69B.102.27C.98.36D.124.48【答案】B132、在施工排水、降水措施项目中，以下各项费用中，不属于成井费用的是（）。A.准备钻孔机械的费用B.抽水、值班、降水设备维修等费用C.泥浆制作、固壁费用D.对接上、下井管的费用【答案】B133、（2016年真题）建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（）。A.是否选择了合理的物料消耗定额B.是否符合工艺流程的柔性安排C.是否使工艺流程中的工序合理衔接D.是否符合节能清洁要求【答案】D134、下列关于工程计价的说法中，正确的是()。A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量*相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】C135、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A136、柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D.柱网布置与厂房的高度无关【答案】A137、某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为600万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为（）万元。A.350B.400C.450D.475【答案】C138、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】B139、下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.设计模型制作费【答案】A140、在测定定额所采用的方法中，测时法用于测定（）。A.循环组成部分的工作时间B.准备与结束时间C.工人休息时间D.非循环工作时间【答案】A141、费用索赔的计算方法中，（）是根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。A.分项法B.总费用法C.总成本法D.修正的总费用法【答案】A142、关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是()。A.征用林地、牧地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的6～10倍B.征收无收益的土地，不予补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍【答案】B143、在投标报价的前期工作中，下列各项内容中属于施工条件调查的是（）。A.地质情况B.商品混凝土的供应能力和价格C.现场附近的生活设施D.市政、消防供水管道管径、压力、位置【答案】D144、下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.整个建筑物【答案】C145、.已知某建筑工程施工合同总额为10000万元，工程预付款按合同金额的10%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。A.1000B.5000C.8000D.6400【答案】C146、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费【答案】D147、关于合同价款调整，下列说法正确的有（）。A.当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（不包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价进行调整B.发包人压缩的工期天数不得超过定额工期的25%C.因为不可抗力造成的承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担D.任一计日工结束，已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人提出，报发包人确认【答案】C148、关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人在公布招标控制价时，不得公布招标控制价各组成部分的详细内容【答案】B149、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为()。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【答案】D150、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（）。A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用【答案】B151、夏季防暑降温费属于（）。A.人工费B.措施费C.规费D.企业管理费【答案】D152、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用【答案】C153、在世界银行工程项目的总建设成本中，下列各项属于项目直接建设成本的是（）。A.总部人员的薪金和福利费B.临时设施及场地的维持费C.开工试车费D.国内运输费【答案】B154、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】B155、在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式，向招标人提交履约担保，其履约担保金额一般为中标价的（）。A.10％B.20％C.30％D.50％【答案】A156、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括()A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C.规费和税金D.施工机具使用费【答案】C157、在国外的项目总建设成本中，未明确项目的准备金的目的是为了（）。A.用来补偿估算的误差B.支付工作范围以外可能增加的项目C.支付那些估算时不可能明确的潜在项目D.应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况【答案】C158、根据FIBIC《施工合同文件》（1999版）通用合同条件，关于发包人对保留金的保留和返还，下列说法中正确的是（）。A.每次期中支付时扣留2.5%～5%作为保留金B.签发整个工程的接收证书后，返还40%的保留金C.工程最后一个缺陷通知期满后，返还剩余的保留金D.如承包人有尚未完成的工作，不应返还剩余的保证金【答案】C159、某施工单位用一塔吊吊装构件，由一名司机、7名起重工和2名电焊工组成劳动小组，该机械的时间定额为0.025台班/块，则机械台班产量定额是（）块/台班。A.40B.120C.320D.400【答案】A160、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列属于施工变更的是（）。A.对配套工程系统的工艺调整B.发包人要求增加的附加试验C.对区域内基准控制点的调整D.对实施赶工指令所作的调整【答案】B161、下列适合采用造价信息调整价格差额的工程是（）。A.土木工程B.公路工程C.水坝工程D.装饰工程【答案】D162、某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为600万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为（）万元。A.350B.400C.450D.475【答案】C163、根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（）。A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】B164、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是()A.项目可行性研究阶段项目投资概算B.项目可行性研究阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算【答案】D165、对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型是（）A.木结构B.砌体结构C.钢结构D.钢筋混凝土结构【答案】C166、根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质【2017】138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）A.19%B.2%C.3%D.5%【答案】C167、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】A168、2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7.31亿元。其中：矿山工程造价为6600万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为1.20，则该矿山工程的造价指数是（）。A.1.10B.0.77C.0.92D.1.56【答案】A169、可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（）%以内。A.5B.10C.15D.20【答案】B170、（2016年真题）招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）。A.专业工程估算造价B.投标报价总额C.分部分项工程费用D.分部分项工程费与措施费之和【答案】A171、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节增值税额为（）万元。A.316.80B.345.60C.380.16D.384.00【答案】D172、下列索赔事件中，属于按索赔目的和要求划分的是（）。A.总承包人和分包人之间的索赔B.工期索赔C.合同终止的索赔D.工程变更索赔【答案】B173、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.生产方法.工艺流程.功能分区B.产品方案.工艺流程.设备选型C.工艺流程.功能分区.运输方式D.工艺流程.原材料供应.运输方式【答案】B174、关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.加大住宅宽度，不利于降低单方造价B.降低住宅层高，有利于降低单方造价C.结构面积系数越大，越有利于降低单方造价D.住宅层数越多，越有利于降低单方造价【答案】B175、某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价为100万美元，国外运费为10万美元，运输保险费率为0.5%，银行财务费率为0.3%，外贸手续费率为1.5%，关税税率20%，增值税率13%，无消费税，则该设备的关税为（）万元人民币（外汇汇率：1美元＝6.30元人民币）。A.126.00B.138.60C.139.30D.141.76【答案】C176、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】A177、（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。A.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费【答案】A178、（2013年真题）根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是（）。A.合同工程量偏差超过15%B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10%D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化【答案】B179、对共同费用进行分摊时，土地征用费按照（）比例分摊。A.工程费用B.建筑工程造价C.建筑安装工程费用D.工程费用+基本预备费【答案】B180、（2020年真题）根据我国现行建设项目总投资构成的规定，固定资产投资的计算公式为（）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.建设投资+预备费+建设期利息C.工程费用+工程建设其他费用+预备费D.工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息【答案】D181、由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指()。A.分段验收B.中间验收C.交工验收D.竣工验收【答案】C182、下列费用中，不属于施工机械台班单价费用组成的是（）A.检修费B.维护费C.人工费D.租赁费【答案】D183、某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币（）万元。A.1.200B.1.204C.1.290D.1.294【答案】D184、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，下列调整措施项目费的方法正确的是（）。A.安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素B.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生的措施项目按分部分项工程费的调整方法确定单价C.按总价（或系数）计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整D.措施项目费应按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素【答案】B185、以下不属于国际工程投标报价中其他费用的是（）A.保函手续费B.上级单位管理费C.风险费用D.分包费【答案】A186、对投标人而言，下列可适当降低报价的情形是（）。A.总价低的小工程B.施工条件好的工程C.投标人专业声望较髙的工程D.不M承揽又不方便不投标的工程【答案】B187、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间【答案】B188、招标人对已经发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间（）天前，以书面形式修改招标文件。A.15天B.20天C.25天D.30天【答案】A189、与预算定额相比，概算定额的不同之处主要在于（）。A.表达的主要内容不同B.表达的主要方式不同C.基本使用方法不同D.项目划分和综合扩大程度上的差异【答案】D190、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。A.基准年静态投资B.基准年动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资【答案】A191、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为6300万元、5000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是（）万元。A.4748B.4800C.5200D.5252【答案】B192、按国家有关规定，核定新增固定资产价值时，建设单位管理费按（）A.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额等按实际需求情况分摊B.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额等按比例分摊C.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和流动资金等总额按实际需求情况分摊D.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和流动资金等总额按比例分摊【答案】B193、编制招标工程重清单中分部分项工程重清单时，项目特征可以不描述的是()。A.梁的标高B.混凝土的强度等级C.门（窗）框外围尺寸或洞口尺寸D.油漆（涂料）的品种【答案】A194、关于国外建设工程造价构成的描述，下列说法中正确的是（）A.建筑保险和债券与建设项目没有直接关联，属于项目间接建设成本B.工厂投料试车必需的劳务和材料费用属于项目间接建设成本C.项目前期研究、勘测、建矿、采矿等生产前费用属于项目直接建设成本D.运输费和保险费属于项目直接建设成本【答案】B195、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元。A.5000B.4625C.4600D.4575【答案】D196、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（）。A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.保险费，按当地工人保险费标准计算C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费【答案】D197、某市属建筑公司收到某县城工程一笔税前1000万元(不包含增值税可抵扣的进项税额)的进度款，当采用一般计税方法时，该工程造价为（）万元。A.30B.110C.1030D.1090【答案】D198、（2021年真题）与其他工程总承包方式相比，交钥匙总承包的优越性体现在（）。A.承包人承担的风险比较小B.业主可以深度介入项目管理中C.能满足业主的某些特殊要求D.更能提高工程设计质量【答案】C199、下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）。A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用B.应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费C.应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项D.应由勘察设计费或工程费用中开支的项目【答案】A200、其挖掘机配司机2人，若年制度工作日为280天，年工作台班为220台班，人工工日单价为100元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。A.254.55B.80.0C.89.1D.127.27【答案】A201、某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（）元/t。A.350.0B.359.0C.360.5D.360.8【答案】C202、（2018年真题）国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】D203、关于建设工程工程量清单的编制，下列说法正确的是（）。A.招标文件必须由专业咨询机构编制，由招标人发布B.材料的品牌档次应在设计文件中体现，在工程量清单编制说明中不再说明C.专业工程暂估价中包括企业管理费和利润D.税金、规费是政府规定的，在清单编制中可不列项【答案】C204、根据《招标投标法实施条例》，中标候选人的公示时间为()A.发出中标通知书之日起3日内B.评标结束之日起3日内C.签署评标报告之日起3日内D.收到评标报告之日起3日内【答案】D205、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，下列说法正确的是（）。A.建设投资是指为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.固定资产投资是指为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和C.工程造价是指为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.工程造价是指在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】D206、关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。A.层数增加，单位造价降低B.层高增加，单位造价降低C.建筑物周长系数越低，造价越低D.宽度增加，单位造价上升【答案】C207、下列关于施工招标文件的说法中，错误的是（）。A.当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告B.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知正文为准C.招标文件应明确评标方法D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法【答案】D208、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理【答案】C209、（2018年真题）工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（）。A.分部分项工程的清单数量B.安全文明施工费的清单总额C.已标价工程量清单综合单价D.总承包服务费清单总额【答案】C210、最能体现信动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括()。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和已完工程信息C.人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】B211、某项目共需贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）万元。A.50.0B.51.5C.71.5D.66.50【答案】C212、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，技术服务费5000万元，市政公用设施建设费2000万元，土地使用权费200万元。商誉费100万元，生产准备费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9200万元、100万元、500万元D.9000万元、300万元，500万元【答案】D213、投标报价有算术错误的，对其修正程序表述正确的是（）。A.评标委员