相邻施工单位安全生产协议

相邻施工单位安全生产协议一、背景与目的

1.1背景概述

随着我国城市化进程的加速推进，建筑工程项目数量持续增加，施工区域密集化、立体化趋势显著。在城市建设、交通基础设施、工业园区开发等领域，多个施工单位在同一区域内毗邻施工或交叉作业的情况日益普遍。相邻施工单位在施工过程中，往往面临场地共用、工序交叉、设备租赁、临时设施布局等多重关联，其安全生产管理相互影响、相互制约。当前，部分工程项目中因相邻施工单位间安全责任划分不清晰、协调机制不健全、风险管控措施不到位等问题，导致高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、火灾等安全事故频发，不仅造成人员伤亡和财产损失，还对工程进度、社会稳定产生负面影响。例如，某市政道路工程中，相邻标段施工单位因临时用电线路交叉敷设未协商，导致一名工人在操作时触电身亡；某住宅小区项目因相邻施工单位在基坑开挖过程中未协同支护措施，引发周边土体滑坡，造成相邻工地人员受伤。此类事故暴露出相邻施工单位安全生产管理的薄弱环节，凸显了建立统一、规范的安全管理机制的紧迫性。同时，《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规明确要求，生产经营单位必须加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制，并对交叉作业、协作施工的安全责任作出原则性规定。相邻施工单位作为工程建设的重要参与方，其安全生产行为的协同与规范，是落实法律法规要求、防范系统性安全风险的关键环节。因此，制定相邻施工单位安全生产协议，既是当前安全生产形势的客观需求，也是法律法规的强制要求，对提升整体施工安全管理水平具有重要意义。

1.2协议目的

本协议旨在通过明确相邻施工单位在施工全过程中的安全责任边界、规范交叉作业行为、建立常态化协调机制，实现以下核心目的：一是明确安全责任，通过协议形式界定相邻施工单位在场地使用、临时设施、施工用电、防火防爆、应急响应等方面的具体责任，消除责任盲区，避免因责任不清导致的管理缺位；二是规范交叉作业，针对相邻区域同时施工、工序交叉、设备共用等场景，制定统一的安全操作规程和技术标准，减少因施工行为冲突引发的安全风险；三是强化风险管控，建立联合安全检查、隐患排查治理、风险预警等协同机制，实现对相邻施工区域安全风险的动态识别和有效控制；四是保障人员安全，通过明确安全防护措施、应急疏散路线、事故救援流程等，最大限度保护施工人员及周边群众的生命财产安全；五是提升管理效能，通过协商沟通、信息共享、责任共担，促进相邻施工单位间的安全生产协作，形成管理合力，降低事故发生率，确保工程建设顺利进行。本协议的制定和执行，将推动相邻施工单位从“各自为战”向“协同共治”转变，构建“责任清晰、风险可控、应急联动、安全共促”的安全生产管理新格局，为工程项目的安全实施提供坚实的制度保障。

二、协议主体与适用范围

2.1协议主体界定

2.1.1主体类型与法定资格

相邻施工单位安全生产协议的主体是指在施工区域内存在毗邻、交叉或共用设施关系的独立施工单位，包括总承包单位、专业分包单位、劳务分包单位及独立承包单位。根据《中华人民共和国安全生产法》第二条规定，具备法人资格或依法登记注册的组织方可作为协议主体，且必须持有有效的安全生产许可证，确保其具备安全生产管理能力。例如，在市政道路工程中，A标段路基施工单位与B标段桥梁施工单位因施工区域相邻，需作为直接主体签订协议；若涉及C单位负责的临时用电供应，则C单位作为相关方需纳入协议主体范畴，形成“核心主体+关联主体”的签约结构。

2.1.2主体权责代表

协议主体的权利义务需通过法定代表人或其授权代表行使，授权代表应持有单位授权委托书及身份证明文件，确保签约行为的合法性。实践中，大型工程项目常由总包单位牵头组织相邻单位签订协议，总包单位作为安全生产总协调方，需对协议的履行负监督责任；分包单位则需服从协议约定的安全管理要求，不得以分包为由规避责任。例如，某住宅项目中，总包单位与相邻两家桩基分包单位签订协议时，明确总包单位负责统筹交叉作业安全，分包单位负责各自作业面的防护措施，形成权责清晰的责任链条。

2.1.3主体变更与补充机制

施工过程中若发生主体变更（如施工单位名称变更、破产重组或退出项目），原协议主体需在变更前30日内书面通知其他签约方，并协商签订补充协议，明确责任承接关系。例如，某项目中，原相邻施工单位D因资金问题退出，由E单位承接其工程，D、E单位需联合向其他签约方提交主体变更说明及安全责任承诺书，确保安全管理连续性，避免因主体变动导致责任真空。

2.2适用场景与范围

2.2.1地理场景界定

协议适用于施工区域内水平距离小于50米或垂直距离小于2层楼高的相邻单位，具体范围需结合施工图纸及现场实际测量确定。例如，在地铁车站施工中，车站主体结构与附属出入口施工区域若存在垂直交叉，即使水平距离超过50米，仍需纳入协议适用范围；反之，若两施工单位间隔距离大于100米且无交叉作业，则可豁免签订协议。此外，施工临时设施（如材料堆场、办公区）的毗邻区域也需纳入适用范围，避免因临时设施布局引发安全风险。

2.2.2时间场景覆盖

协议适用于相邻单位同时施工的周期，包括工程开工至竣工的全过程，以及分阶段施工中的重叠作业期。例如，某商业综合体项目中，A单位进行主体结构施工（2023年3月-2024年2月），B单位进行幕墙安装（2023年10月-2024年6月），两单位施工重叠期（2023年10月-2024年2月）必须遵守协议约定；若施工单位因工期延误导致施工周期延长，需在延期前15日内书面告知其他签约方，协商调整协议履行期限。

2.2.3作业场景分类

协议覆盖的作业场景包括但不限于交叉作业（如土方开挖与基础施工同步进行）、共用设施（如临时用电线路、施工道路）、危险作业（如高空作业、动火作业、爆破作业）及环境敏感作业（如临近管线施工、噪声控制）。例如，在桥梁工程中，相邻单位若同时进行挂篮施工与支架搭设，属于高空交叉作业，需在协议中明确安全防护措施；若共用同一施工便道，则需规定车辆通行路线、限速要求及责任划分。

2.2.4排除情形说明

存在以下情形之一的，可不签订或终止协议：相邻单位施工间隔时间超过6个月无交叉作业；施工区域经第三方检测机构评估确认无安全风险（如距离足够、地质条件稳定）；法律法规或合同另有约定的特殊工程（如军事工程、保密工程）。例如，某项目中，相邻施工单位因季节性停工导致间隔8个月未施工，经各方确认后可签订终止协议，简化管理流程。

2.3责任主体划分

2.3.1总包单位主导责任

总包单位作为项目安全生产的总牵头方，需负责协议的制定、组织签订及日常监督，包括：建立联合安全管理机构，明确各单位的职责分工；组织相邻单位定期召开安全协调会议，解决交叉作业中的矛盾；审核相邻单位的安全专项方案，确保与总体施工方案衔接。例如，在大型厂房项目中，总包单位需协调土建单位与设备安装单位的高空作业时间，避免立体交叉施工中的物体打击风险。

2.3.2分包单位直接责任

分包单位对其施工范围内的安全生产负直接责任，需履行以下义务：遵守协议约定的安全操作规程，设置必要的安全防护设施（如临边防护、警示标志）；接受总包单位及监理单位的安全检查，对隐患及时整改；发生安全事故时，立即启动应急预案并报告总包单位。例如，某装修分包单位在进行外墙施工时，若未按协议要求设置安全网，导致材料坠落，需承担全部责任及赔偿。

2.3.3监理单位监督责任

监理单位需对协议的履行情况进行监督，包括：审查协议条款的合规性；旁站监督交叉作业关键环节，如动火作业审批、大型设备吊装；对违反协议的行为发出监理通知单，要求限期整改。例如，在监理过程中发现相邻单位未按规定协调用电负荷，导致线路过热，需立即要求双方停止作业并整改。

2.3.4建设单位协调责任

建设单位需为协议履行提供必要条件，包括：提供准确的地质资料、地下管线图纸，避免因信息不对称引发安全事故；协调解决相邻单位间的资源冲突（如施工场地、水电供应）；在工程款支付中预留安全履约保证金，确保协议执行。例如，某建设单位因未及时移交相邻区域的管线资料，导致施工单位开挖时损坏燃气管道，需承担连带责任。

2.3.5特殊情形责任划分

因不可抗力（如暴雨、地震）导致的施工安全风险，各方可根据《民法典》相关规定免除或减轻责任；因一方违规操作导致的安全事故，由违规方承担全部责任；双方均有责任的，按过错比例分担。例如，某项目中，A单位未按协议要求设置排水沟，B单位在暴雨中强行施工导致基坑坍塌，经调查认定A单位承担70%责任，B单位承担30%责任。

三、安全管理措施与协同机制

3.1交叉作业安全管理

3.1.1作业时间协调

相邻施工单位需提前7个工作日向总包单位提交交叉作业计划，明确作业类型、时段及区域。总包单位在收到计划后3个工作日内组织协调会，确定作业顺序及安全防护措施。例如，某商业综合体项目中，A单位进行钢结构吊装时，B单位需同步进行机电预埋，双方约定每日上午9点至11点为A单位吊装作业时段，B单位暂停该区域地面作业，并设置警戒隔离带。若因进度调整需变更作业时间，需提前48小时书面告知并重新协调。

3.1.2空间隔离措施

对于垂直交叉作业，上方单位需搭设双层防护棚，棚顶铺设厚度不小于50mm的脚手板，并设置防穿透网；水平交叉作业区域需采用硬质围挡分隔，高度不低于1.8米，并悬挂警示标识。例如，在地铁车站施工中，上方盾构作业与下方基坑开挖同步进行时，盾构单位需在隧道顶部设置移动式防护平台，基坑单位则在作业面周边安装红外报警装置，防止人员误入危险区域。

3.1.3工序衔接管控

后续施工单位在进入已完工区域前，需对前期施工质量进行安全验收，重点检查脚手架稳定性、临边防护完整性等。验收合格后方可进场，并签署《工序交接安全确认书》。例如，某住宅项目中，土建单位完成楼层砌筑后，装修单位需检查墙体支撑是否拆除、洞口是否封闭，确认无遗留安全隐患方可开展抹灰作业。

3.2临时设施共用管理

3.2.1施工道路使用规则

共用施工道路需划定单向通行路线，设置限速标识（最高15km/h），并在交叉路口安装反光警示桩。大型车辆通行需提前24小时申报路线和时间，小型车辆应错峰使用。例如，在工业园区项目中，A单位混凝土罐车与B单位土方车共用主干道，双方约定每日6:00-8:00为土方车通行时段，其余时间优先保障混凝土运输，并安排专人指挥交通。

3.2.2临时用电分区控制

总包单位需绘制《临时用电负荷分布图》，明确各单位的变压器容量、配电箱位置及线路走向。各单位用电负荷不得超过分配额度，新增用电设备需提交《用电变更申请》。例如，某项目因B单位新增塔吊导致A单位区域电压不稳，经检测发现总负荷超限，双方协商后B单位错开高峰时段使用塔吊，并加装稳压设备。

3.2.3材料堆放责任划分

共用材料堆场需设置分区标识，明确各单位使用范围及堆放高度（不得超过1.5米）。易燃易爆材料需单独存放，配备灭火器材，并保持间距不小于3米。例如，某项目中，A单位木材堆场与B单位油漆库相邻，双方约定在堆场间设置6米宽防火隔离带，每日下班前清理作业面散落物。

3.3危险作业协同管控

3.3.1动火作业联签制度

需进行动火作业的单位，应提前48小时向总包单位提交《动火作业申请表》，注明作业时间、地点、防护措施及监护人员。总包单位需联合监理单位、消防单位现场核查，签署《动火作业许可证》后方可实施。例如，某项目因A单位焊接作业引燃B单位保温材料，事后规定双方动火作业需错开至少2小时，并设置专职消防员全程监护。

3.3.2高空作业防护协同

相邻单位的高空作业需保持垂直安全距离不小于10米，下方作业人员必须佩戴安全帽，并设置警戒区。上方作业需铺设防坠网，工具使用防坠绳。例如，在幕墙工程中，A单位进行外立面吊篮作业时，B单位暂停下方地面作业，并安排安全员巡查防坠网完整性。

3.3.3爆破作业预警机制

进行爆破作业的单位需提前72小时发布《爆破公告》，明确爆破时间、范围及警戒半径。相邻单位需在爆破前30分钟停止相关作业，撤离人员及设备，并确认爆破区域无滞留人员。例如，某矿山项目因爆破飞石损坏相邻单位设备，后规定爆破单位需在作业前24小时用无人机进行区域扫描，确保无人员滞留。

3.4应急联动机制

3.4.1联合应急预案

各单位需共同编制《相邻施工应急预案》，明确火灾、坍塌、触电等突发事件的响应流程、疏散路线及救援物资存放点。预案需每半年组织一次联合演练，并留存演练记录。例如，某项目发生基坑坍塌事故时，A单位启动降水设备，B单位提供抽水泵，双方按预案协同救援，将伤亡降至最低。

3.4.2信息通报制度

各单位需指定专职安全员作为联络人，建立24小时应急通讯群组。发生险情时，第一发现人需在3分钟内通报群组，并启动现场警报。例如，某项目因暴雨导致相邻单位围堰渗水，B单位安全员发现后立即在群组发布预警，A单位迅速调集沙袋支援，避免事故扩大。

3.4.3事故联合调查

发生涉及相邻单位的安全事故时，需成立由总包单位牵头、监理单位、建设单位及事故单位组成的联合调查组，在24小时内完成现场封存、证据收集及原因分析。调查报告需明确各方责任，并制定整改措施。例如，某物体打击事故中，经调查认定A单位未设置防护网、B单位违规堆放材料导致事故，双方按70%:30%比例承担赔偿责任。

四、监督与责任追究

4.1日常监督检查机制

4.1.1联合安全巡查制度

总包单位需每周组织相邻施工单位开展一次联合安全巡查，重点检查交叉作业防护措施、临时设施共用区域、危险作业许可等关键环节。巡查人员由各方安全员组成，采用《联合安全检查表》逐项记录，对发现的问题当场拍照取证，并签发《隐患整改通知书》。例如，某住宅项目中，巡查发现A单位脚手架安全网破损且未覆盖至相邻区域，立即要求A单位24小时内完成修复，并在修复前暂停该区域作业。

4.1.2隐患分级处置流程

隐患按严重程度分为三级：一级隐患（可能导致群死群伤）需立即停工整改，总包单位监督整改并复查；二级隐患（可能造成人员伤害）需24小时内提交整改方案，总包单位审核后执行；三级隐患（轻微违规）需3日内整改完毕。整改结果需在《隐患整改闭环记录表》中签字确认，存档备查。例如，某项目因B单位临时用电线路私拉乱接被判定为二级隐患，B单位提交由持证电工签字的整改方案后，总包单位派员监督线路重新敷设。

4.1.3第三方技术监测

对深基坑、高支模等高风险作业，建设单位需每季度委托第三方检测机构进行专项监测，重点监测相邻施工区域的位移、沉降、变形等数据。监测报告需同步发送至所有签约单位，当数据超预警值时，立即启动应急疏散程序。例如，某地铁项目因相邻基坑开挖导致周边地表沉降超限，监测机构提前72小时发布预警，相关单位迅速撤离人员并加固支护。

4.2违约行为认定标准

4.2.1严重违约情形

存在以下行为之一的构成严重违约：未按协议要求设置安全防护设施导致事故；未经许可擅自进行交叉作业；瞒报、谎报安全事故；拒不执行整改指令。例如，A单位在未通知B单位的情况下进行爆破作业，飞石击中B单位设备，经认定构成严重违约。

4.2.2一般违约情形

以下行为属于一般违约：未按规定时间提交作业计划；临时设施超负荷使用；安全防护设施未及时维护；应急通讯不畅。例如，B单位未在规定时限内提交用电变更申请，导致线路过热跳闸，被认定为一般违约。

4.2.3免责情形界定

因不可抗力（如地震、洪水）导致的违约，经气象部门或应急管理部门证明可免责；因建设单位未提供准确地质资料导致的违约，由建设单位承担责任；因监理单位未履行监督职责导致的违约，由监理单位担责。例如，某项目因突遇百年一遇暴雨导致围堰溃坝，经气象部门证实为不可抗力，相关违约责任免除。

4.3违约处理措施

4.3.1经济处罚机制

严重违约方需向守约方支付合同金额5%-10%的违约金，违约金从工程进度款中直接扣除；一般违约方每次支付1%-3%的违约金，累计三次违约按严重违约处理。违约金专项用于安全设施升级或事故善后。例如，某项目A单位因未搭设防护棚导致物体打击事故，被扣除工程款50万元作为违约金，其中30万元用于B单位设备维修，20万元用于安全培训。

4.3.2施工限制措施

对严重违约单位，总包单位有权暂停其交叉作业资格，直至整改验收合格；连续两次严重违约的，建设单位有权终止施工合同。例如，C单位因动火作业未办理许可证引发火灾，被暂停所有交叉作业资格，三个月内不得参与类似作业。

4.3.3信用惩戒应用

违约行为记入施工单位信用档案，纳入全国建筑市场监管公共服务平台公示，影响其后续投标资格。例如，某省级住建部门将D单位因重大安全违约的行为公示后，其在当地所有投标项目均被否决。

4.4争议解决与法律追责

4.4.1协商优先原则

各方争议应首先通过安全协调会协商解决，会议需形成书面纪要并由各方签字确认。协商期限不超过15个工作日，逾期未达成一致的，可申请调解。例如，某项目因施工道路使用权争议，经三次协调会达成错峰通行协议，明确大型车辆通行时段。

4.4.2调解仲裁程序

协商不成的，可向当地建设工程安全监督站申请行政调解；调解不成的，按协议约定向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力，逾期不履行的可申请法院强制执行。例如，某单位拒不支付违约金，守约方持仲裁裁决书向法院申请强制执行，法院依法冻结其银行账户。

4.4.3刑事责任衔接

违约行为涉嫌重大责任事故罪、强令违章冒险作业罪等刑事犯罪的，总包单位应向公安机关报案，并配合提供事故调查证据。例如，某施工单位因长期拒不整改重大隐患导致坍塌事故，3名责任人被以重大责任事故罪追究刑事责任。

五、协议的生效与终止机制

5.1生效条件与程序

5.1.1主体资格审核

协议签署前，总包单位需对相邻施工单位的资质文件进行审核，包括但不限于营业执照、安全生产许可证、项目负责人安全考核合格证等。审核通过后，由各单位法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，形成正式文本。例如，某项目中，B单位因安全生产许可证即将到期，总包单位要求其延期办理完成后再签署协议，确保主体资格持续有效。

5.1.2签署形式要求

协议需采用书面形式一式六份，由总包单位、各相邻施工单位、监理单位、建设单位各执一份，并报送当地建设工程安全监督站备案。电子协议需符合《电子签名法》要求，使用可靠电子签名并保存不可篡改的签署记录。例如，某大型基础设施项目因涉及多家单位，采用线上签约系统完成协议签署，系统自动生成带时间戳的PDF文件供各方下载。

5.1.3生效时间界定

协议自最后一方签字盖章之日起生效，或由各方另行约定具体生效日期。对于分阶段施工的项目，可在协议中约定阶段性生效条款，如“本协议自A单位开工之日起生效，至B单位竣工之日终止”。例如，某商业综合体项目因分期开发，协议中明确“首期工程协议自2023年3月1日生效，二期工程协议待主体单位确定后另行签订”。

5.2履行保障措施

5.2.1安全履约保证金

建设单位需从工程款中提取合同金额的3%-5%作为安全履约保证金，由总包单位统一管理。发生违约时，直接从保证金中扣除违约金；无违约情况，工程竣工后30日内无息返还。例如，某项目总包单位因A单位未搭设防护棚扣除保证金20万元，用于B单位设备维修及安全培训。

5.2.2动态跟踪记录

总包单位需建立《协议履行台账》，记录各单位作业计划变更、安全检查结果、隐患整改情况等关键信息。每月生成《履约情况报告》报送建设单位，对连续两次履约不合格的单位发出《履约警告函》。例如，某项目C单位因三次未按时提交用电变更申请，被总包单位出具警告函并暂停其新作业面审批。

5.2.3考核评价机制

建设单位每季度组织一次协议履行考核，采用“基础分100分+加减分项”评分制。评分低于80分的单位需提交整改报告；连续两次低于60分的，建设单位有权更换施工单位。考核结果纳入企业信用评价体系。例如，某项目D单位因交叉作业防护不到位被扣15分，其年度信用等级被降级。

5.3变更与补充程序

5.3.1变更申请流程

因设计变更、工期调整等原因需修改协议条款时，由提议方提交《协议变更申请表》，说明变更内容及依据。总包单位在5个工作日内组织专题会讨论，形成书面意见后报建设单位审批。变更需经各方签字确认后生效。例如，某项目因增加地下连接通道，A单位申请调整交叉作业范围，经会议协商后补充签订《补充协议》。

5.3.2重大变更认定标准

涉及以下情形的视为重大变更：主体单位增减3家及以上；施工区域扩大超过原面积30%；安全责任重新划分。重大变更需重新签订协议，原协议同时废止。例如，某EPC项目因新增两家施工单位，原协议无法覆盖所有责任关系，各方重新签订《安全生产总协议》。

5.3.3补充协议效力

补充协议与原协议具有同等法律效力，内容冲突时以补充协议为准。补充协议需明确说明与原协议的衔接条款，避免责任真空。例如，某项目因雨季施工延期，签订《工期补充协议》时特别注明“原协议中交叉作业时间节点自动顺延，其他条款不变”。

5.4终止情形与清算

5.4.1自然终止条件

协议在以下情形时自然终止：所有相邻施工单位完成全部施工内容并通过验收；约定的施工周期届满且无后续工程；项目整体停工超过6个月。终止后15日内，总包单位需组织召开总结会，确认无遗留安全责任。例如，某住宅项目主体结构验收后，总包单位召集各施工单位确认安全防护设施拆除责任，协议自动终止。

5.4.2提前终止情形

存在以下情形时可提前终止：一方严重违约导致协议无法履行；因不可抗力致使工程永久停工；法律法规政策要求工程停工。提前终止需由总包单位书面通知各方，并组织安全责任清算会议。例如，某项目因环保政策调整要求全面停工，总包单位发布终止通知并协调各方完成设备退场。

5.4.3责任清算程序

协议终止后，各方需在30日内完成以下工作：清理共用设施（如拆除临时用电线路、恢复场地）；结清违约金及赔偿款项；移交安全资料（如检查记录、整改报告）。清算完成后，总包单位出具《责任清算确认书》，各方签字确认。例如，某项目终止时，A单位因遗留材料堆放问题被扣除5万元清理费，B单位因未及时归还设备支付滞纳金2万元。

六、附则与实施保障

6.1法律适用与解释权

6.1.1法律依据

本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决适用中华人民共和国法律，包括但不限于《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等现行法律法规及部门规章。当法律法规更新时，各方应自动适用新规，必要时签订补充协议调整条款。例如，若《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》修订后对动火作业提出新要求，各方需在30日内完成协议条款更新。

6.1.2解释权归属

协议条款如有歧义，由总包单位牵头组织相邻施工单位、监理单位及建设单位共同协商解释。协商不成的，以协议文本签署顺序在先方的解释为准，但不得损害其他方的合法权益。例如，某项目因"共用材料堆场"范围界定不清，经四方会议明确以施工平面图红线为界，并签署《条款解释备忘录》。

6.1.3语言效力

协议采用中文书写，一式六份，各方执一份正本，其余副本用于备案。若需外文版本，以中文正本为准，外文翻译仅作参考，不具法律效力。例如，某涉外工程中，建设单位要求提供英文版协议，但明确标注"以中文版本为准"并经公证。

6.2信息管理与保密义务

6.2.1信息共享范围

各方需共享以下信息：施工进度计划、交叉作业安排、安全检查报告、隐患整改记录、应急预案及演练记录。信息通过专用协作平台或加密邮件传递，接收方需在24小时内确认。例如，某项目A单位发现地下管线异常，立即在协作平台发布预警，B单位据此调整基坑开挖方案。

6.2.2保密条款

各方应对获取的对方商业秘密、技术资料及未公开的安全管理信息承担保密义务，保密期限至协议终止后三年。未经书面许可，不得向无关第三方披露或用于非协议目的。例如，B单位获知A单位新型支护工艺，在未获授权的情况下向其他项目推广，被A单位起诉并赔偿经济损失。

6.2.3数据安全措施

电子信息传输需采用加密技术，存储介质应定期备份。涉及人员伤亡、重大财产损失的信息，需按《生产安全事故报告和调查处理条例》规定上报，不得隐瞒。例如，某项目发生脚手架坍塌事故，A单位未按协议要求立即上报，导致延误救