2025建筑工程水利承包施工合同

2025建筑工程水利承包施工合同第一章总则第一条依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，为明确发包方与承包方的权利和义务，确保工程顺利进行，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，签订本合同。第二条本合同适用于2025年建设的建筑工程水利承包施工项目，以下简称“本工程”。第三条本合同的签订和履行应当遵循国家的法律法规，符合行业标准和规范。第二章发包方与承包方第四条发包方：（以下简称“甲方”），是依法设立的企业法人或其他组织，负责本工程的发包工作。第五条承包方：（以下简称“乙方”），是依法设立的企业法人或其他组织，具备承包本工程的资质和能力。第六条甲方应当提供本工程的相关批准文件，并确保本工程的合法性。第七条乙方应当具备相应的资质，并在施工过程中严格遵守国家的法律法规和行业标准。第三章工程概况第八条工程名称：。第九条工程地点：。第十条工程规模：（包括但不限于工程类别、投资额、建筑面积等）。第十一条工程内容：（详细描述工程的主要内容，包括但不限于设计、施工、材料供应等）。第十二条工程质量标准：（包括但不限于国家和地方的相关标准、规范及合同约定的标准）。第四章工期第十三条工期：本工程的开工日期为，竣工日期为，总工期为天。第十四条乙方应当按照合同约定的工期完成施工任务，不得无故拖延。第十五条甲方应当在开工前天内，向乙方提供施工场地及相关资料，确保乙方能够按时开工。第十六条因甲方原因导致的停工，工期相应顺延，甲方应承担由此造成的损失。第十七条因乙方原因导致的停工，乙方应当承担由此造成的损失，并赔偿甲方而遭受的损失。第五章质量与验收第十八条工程质量应当符合国家和地方的相关标准及合同约定的质量要求。第十九条乙方应当建立完善的质量保证体系，确保施工质量达到合同约定的标准。第二十条工程施工过程中，乙方应当按照甲方的要求，进行隐蔽工程的验收，并提交相关验收记录。第二十一条工程竣工后，乙方应当向甲方提交完整的竣工资料，并申请竣工验收。第二十二条竣工验收应当按照国家和地方的相关规定进行，验收合格后，双方应当签署《竣工验收报告》，工程正式移交甲方。第六章造价与支付第二十三条合同金额：本工程的合同总金额为元（大写：），以下简称“合同金额”。第二十四条支付方式：合同金额分阶段支付，具体为：合同签订后，甲方支付合同金额的%作为预付款；工程进度达到%时，甲方支付合同金额的%；工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的合同金额。第二十五条乙方应当在每个付款阶段向甲方提交相应的发票和付款申请，甲方应当在收到发票和付款申请后日内完成付款。第二十六条因乙方原因导致的工程延期或质量问题，甲方有权扣减相应的工程款，并要求乙方赔偿损失。第七章双方权利与义务第二十七条甲方权利与义务甲方有权监督乙方的施工质量、进度及安全管理工作；甲方应当按照合同约定支付工程款，并提供施工场地及相关资料；因甲方原因导致的停工，甲方应当承担由此造成的损失，并相应顺延工期；甲方应当协助乙方办理与工程相关的审批手续。第二十八条乙方权利与义务乙方应当按时完成施工任务，确保工程质量和工期；乙方应当严格遵守国家的法律法规和行业标准，确保施工安全；乙方应当及时向甲方提交工程进度报告、竣工资料及相关验收记录；乙方应当自行承担施工过程中产生的费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费等。第八章安全施工第二十九条乙方应当在施工过程中严格遵守国家的安全法律法规，确保施工安全。第三十条乙方应当制定完善的安全施工方案，并在施工前向甲方提交备案。第三十一条施工过程中，乙方应当设立专职安全员，定期检查施工现场的安全状况，并采取有效措施消除安全隐患。第三十二条因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。第三十三条乙方应当为参与施工的人员购买意外伤害保险，并承担相应的保险费用。第九章违约责任第三十四条任何一方未履行或未完全履行合同义务，均构成违约，违约方应当承担相应的违约责任。第三十五条因乙方原因导致的工程延期，每延期一日，乙方应当向甲方支付合同金额的%作为违约金。第三十六条因乙方原因导致的质量问题，乙方应当负责修复，并承担修复所需的费用，赔偿由此给甲方造成的损失。第三十七条甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，甲方应当向乙方支付合同金额的%作为违约金。第十章争议解决第三十八条本合同履行过程中如发生争议，双方应当通过友好协商解决。第三十九条协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十一章其他条款第四十条本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第四十一条本合同自双方签字盖章之日起生效。第四十二条本合同一式份，双方各执