工程合作的协议书

工程合作的协议书

实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，

修改或重新拟定条款。按照《中华人民共和国民法典》及相关法律

法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条工程概况

1、工程名称:

2、工程地点：O

3、承包范围：O

4、承包方式：O

5、工期：本工程自年一月一日开工，于

年—月一日竣工。

6、工程质量：O

7、合同价款：（大写人民币：

）O

第二条发包方工作风险提示：

应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现

扯皮的情形。

再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义

务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

1、开工前日，向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明份,

并向承包方进行现场交底。

2、向承包方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。办

理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

3、指派（联系电话：

）为发包方驻工地代表或主要联络人，

负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进行监督检查，办理

验收、变更、登记手续和其他事宜工程外包合同范本工程外包合同

范本。

4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责与业主办理

相应审批手续。

5、提供经业主或发包方确认的工程材料清单，内容包括材料名

称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。

第三条承包方工作

1、参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施

工方案和进度计划，交发包方审定。

2、根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料，并由

发包方驻工地代表签字确认。

3、指派（联系电话：

）为承包方驻工地代表，负责合同履行。

按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由承包方负

责的各项事宜。

4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保

护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记

录。参加竣工验收，编制工程结算。

5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做

好施工现场保卫和垃圾处理等工作，并承担相应费用。处理好由于

施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。

7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准，不得

随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

8、工程竣工未移交发包方前，负责对现场的一切设施和工程成

品的保护。

9、参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。

第四条关于工期的约定

1、发包方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包方同

意，并支付承包方因赶工采取的措施费用。

2、因发包方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3、因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，

工期不顺延。

4、因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力

因素影响，导致停工8小时以上（含8小时，一周内累计计算），

工期相应顺延。

第五条关于工程质量及验收的约定

1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程

关规定进行调整和竣工结算。

2、本合同生效后，甲方分次，按下列约定支付工程款

（1）尾款竣工结算或质保期届满时一次结清

（2）分期拨款。进行的条件：拨款

%金额元

3、工程竣工验收后，承包方提出工程结算并将有关资料送交发

包方。发包方自接到上述资料日内审查完毕，到期未提出异议，视

为同意。并在审查期满后日内结清尾款。

第七条关于材料供应的约定

1、本工程发包方提供设备的，应为符合设计要求的合格产品。

凡约定由承包方提货的，由承包方承担运输费用。

2、由发包方供应的设备发生质量问题或规格差异，对工程造成

损失，责任由发包方承担。

3、所有工程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管

不当造成损失，由承包方负责赔偿。

4、凡由承包方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有

差异，应禁止使用，对工程造成的损失由承包方负责。

第八条有关安全施工和防火的约定

1、发包方提供的施工图纸或作法说明，应符合《《建筑装饰工

程施工及验收规范》或其他发包方提供的书面标准。

2、承包方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规

程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法律法规、规

范。

3、由于发包方确认的图纸或作法说明违反有关安全操作规程和

防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包方应承担由此产生

的相应经济损失。

4、由于承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致

发生安全或火灾事故，承包方应承担由此引发的相关经济损失。

第九条奖励和违约责任风险提示：

合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须

明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依

据。

1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承

包方因停工、窝工所造成的.损失。每停工或窝工一天，发包方支付

承包方发包方不安合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额

的%支付滞纳金。

2、由于承包方原因，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付发包

方—违约金。发包方要求提前竣工，除支付赶工措施费用外，每提前

一天，发包方应支付承包方—作为奖励。

3、承包方按照发包方要求，全部或部分工程项目达到优良标准

时，除按本热门合同、2款增加优质价款外，发包方应支付承包方_

作为奖励工程外包合同范本工程外包合同范本。

4、承包方应妥善保护施工现场的设备及堆放的各种物品，如造

成损失，应照价赔偿。

5、发包方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设

备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由发包方负责并承

担损失。

6、未经发包方同意，承包方擅自拆改原有建筑物结构或设备管

线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包方负责并承担损

失。

7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同

终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条争议或纠纷处理

1、凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商。

协商不成的，可提交原告方所在地人民法院，以先受理的法院为准,

按照法律程序进行裁判。

2、除双方另有约定或法律另有规定的，诉讼费由败诉方承担。

第十一条不可抗力

1、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客

观情况，包括战争、地震、火灾、动乱、罢工、运输事故、空中飞

行物体坠落、乙方供应商发生不可预测的事故，或其他非合同双方

责任造成的爆炸、火灾等。

2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无

需承担任何责任，但本合同另有规定的除外。

3、因不可抗力致使部分不能履行合同的，根据不可抗力的影响,

免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须在

日内以书面形式通知对方，并在不可抗力结束后日内向对

方提交发生不可抗力的充分而有效的证明。

5、因一方的违约行为导致延期履行合同，导致合同履行遭遇不

可抗力的，违约方应承担不可抗力造成的相应损失的赔偿责任。

第十二条其他约定

1、本合同未尽事宜，双方可协商另行签订协议。若双方不能签

订协议的，按照现行行规、惯例执行。

2、本合同一式份，双方各执份，经双方法定

代表人或授权代表签字盖章后生效。

3、本合同履行完成后自动终止。

甲方：

签约日期：年—月—日

乙方：

签约日期：年—月—日工程合作的协议书6

合伙人：甲，年月日出生，现住址：

合伙人：乙，年月日出生，现住址：

合伙人：丙，年月日出生，现住址：

第一条：

第二条合伙经营项目和范围

各合伙方自愿合伙经营，总投资为万元。

第三条合伙期限

合伙期限为从本项目开始至本项目全部清算完毕止。

第四条出资额、方式、期限及合伙人责任

1.合伙人—以现金方式出资计人民币伍佰万元整。负责工程至

1至15层的所有资金，并保证有一定的备用资金，占所有股份的三

分之一。

2.合伙人—以现金方式出资计人民币贰佰万元整，负责财务管

理另承担黄昌红伍佰万元中的壹佰伍拾万元利息（按月息叁分计

算），占所有股份的三分之一。

3.合伙人—以现金方式出资计人民币贰佰万元整，为该项目现

场负责人（不计工资），占所有股份三分之一。

4.各合伙人的出资，于一年—月一日以前交齐。逾期不

交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成

的损失。

5.本合伙出资共计人民币—元。合伙期间各合伙人的出资仍

为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍

为个人所有，届时予以返还。

第五条盈余分配与债务承担

1.盈余分配，以出资为依据，按比例分配。

2.债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿

时，以各合伙人所占股份比例承担。

第六条入伙、退伙，出资的转让

1.入伙：①需承认本合同；②需经全体合伙人同意;③执行合同

规定的权利义务。

2.退伙：①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退

伙;③退伙需提前一月告知其它合伙人并经全体合伙人同意;④退

伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱

结算;⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

3.出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有

首先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人应按入伙对待，

否则以退伙对待转让人。

第七条合伙负责人及其它合伙人的权利

1.合伙人的权利：①参予合伙事业的管理;②听取合伙负责人开

展业务情况的报告;③检查合伙帐册及经营情况;④共同决定合伙重

大事项。

第八条禁止行为

1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行

业务活动；如其业务获得利益归合伙，造合伙宗旨利益共享、风险

共担。

成损失按实际损失赔偿。

2.禁止合伙人经营与合伙竞争的「业务。

3.禁止合伙人与本合伙签订合同。

4.如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听

者可由全体合伙人决定除名。

第九条财务管理

1.设立公共账户

2.报账制度：

①工地所需的一切开支均由_____二人签字后方可报销

②合伙人均有权了解、查阅财务情况

3.所有支付款项均由合伙人协商后支付

第十条合伙的终止及终止后的事项

1.合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全体合伙人同

意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律

被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

2.合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请—中间人

（或公证员）参与清算;②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、

返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，

可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，

不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿

的部分，由合伙人按出资比例承担。

第十一条纠纷的解决

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发

展的原则予以解决C如协商不成，可以诉诸法院。

第十二条本合同自订立之日起生效。

第十三条本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充式修

改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

第十四条其它

第十五条本合同正本一式一份，合伙人各执一份，送—各

存一份。

合伙人：（签字或盖章）

合伙人：（签字或盖章）

合伙人：（签字或盖章）工程合作的物、议书7

甲方：（身份证号：）

乙方：（身份证号：）

甲乙双方经友好协商特签订合作协议如下：

一、甲乙双方合作项目

代理品牌在商场的经营合作。

二、投资方式

甲乙双方共同投资该项目万元，甲方投资人民币

元整，占总投资额%,乙方投资人民币

元整，占投资额%,以上投资可以根据经营发展

的进度到账，且双方不得退股或抽股（经双方协商同意的除外）。

三、收入分配

按投资比例，除所有开支外，甲方得利润的%,乙方得利

润的%O

四、债务及风险

1、甲乙双方在经营过程中若赔本，甲乙双方按投资比例，甲方

承担风险%,乙方承担风险%;

2、双方投资额的筹款方式及债务和利息自行承担和解决。

五、权利、职责及任务

1、甲方负责品牌的发展及规划，拥有对该

项目的最终决策权C

2、为使本项目能够运转正常，经分工，甲方委托乙方负责

品牌的经营及管理，含：

1）市场开发、维护及运营管理；

2）费用报销：单次费用元以上必须经甲方协商取得一

致意见后方可进行；

3）员工薪酬福利，必须经甲方协商取得一致意见后方可进行；

4）团队的'招聘、培训、激励的管理工作；

5）甲方交办的其他运营事物等。

3、乙方须守法经营和管理，在经营过程中不能发生违法行为，

否则引起的一切后果自负。

六、财务管理：设会计一名，负责品牌

的财务和账目等手续。

七、甲乙双方在合作期间（或一方退出后退出方）不能在

省内再经营品牌及危害该项目的行为。

八、该协议一式两份，甲乙双方各执一份，协议从签订之日起

生效。

甲方：_________________________

乙方:_________________________

签约时间：年月

日工程合作的协议书8

甲方：

代表：

地址：

电话：

乙方：

代表：

地址：

电话：

甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作框架协议如下:

第一条、合作方式

1、甲、乙双方自愿合作经营建筑装饰工程承包项目，总投资为

_______万元。

2、甲方以人民币方式出资万元及业务资源。

3、乙方以人民币出资万元及施工技术力量和工程管理。

第二条、甲乙双方在合作期间的出资为共有财产，不得随意分

割。合作终至后，双方各自的出资仍为个人所有，届时予以返还。

第三条、双方合作项目范围主要是建筑工程施工。

第四条、双方共同经营，项目运作及施工过程中责任划分据下:

1、甲方负责项目运作直至签订（费用甲方自出）；乙方外聘协

助设计或工程施工技术人员、外聘大型工程竞标做组织计划投标书

（费用乙方自出）C

2、工程施工过程中甲乙双方都得遵守装饰装修工程承包协议内

容条款不得致意答应工程项目的增加或减少；增加或减少工程时需

与业主方签订增减协议。

3、甲方负责及时督促业主方按协议条款支付工程款和工程尾款

的结算。为维护公司的信誉第一原则、督促乙方按工程承包协议施

工计划及时保质保量的施工，配合乙方给工人工程进度款（所完工、

工程量的%）的据算，项目竣工时及时结算工人工费及材料

款。甲乙双方在项目施工过程中任何一方必须极力配合另一方的'此

条款工作。

4、甲方负责及时督促业主方按协议条款支付工程款和工程尾款

的结算过程中出现于业主发生争议时或法律纠纷，此时甲方代表甲

乙双方出面解决（费用甲方自出）、乙方配合提供相关资料。乙方

按工程承包协议施工计划、工程施工过程中，对工人及工地上出现

的事件处理、工伤保险，工地事件索赔及因质量出现问题，乙方负

责解决甲方配合（费用乙方自出）承担；重大以上事故双方共同承

担责任（详见建筑与装饰工程事故等级划分及处理办法）。

第五条、合作期间的固定资产和盈余按照取得的项目净利润的

甲方%、乙方%的比例分配。

第六条、债务按照甲方______%、乙方%比例负担。任

何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在日内向对方清

偿自己负担的部分C

第七条、每个项目纯利润的百分之进行固定投入。利润

分红，一个项目竣工进行一次结算。

第八条、协议解除

1、一方有违反本合作协议的，另一方有权解除合作协议。

2、合作协议期满。

3、双方同意终止协议。

4、一方出现法律上问题及做出对企业有损害的，另一方有权解

除合作协议。

第九条、自协议签订之日起，乙方需要负责施工技术力量和工

程管理，甲方负责业务资源及项目运作。

第十条、违约处理

如果一方违反本协议的任何条款，非违约方有权终止本协议的

执行，并依法要求违约方赔偿损害。

第十一条、争议处理

1、对于执行本协议发生的与本协议有关的争议应本着友好协商

的原则解决。

2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲

裁，或依法向人民法院起诉。

第十二条、本协议有效期年，自双方代表签字之日起计

算，即从年月日至年月

_______日止。

第十三条、本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视

作均同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出

方应提前个月向另一方提交退出的书面文本，并将己方的有

关本协议项目的资料及业务资源都应交给另一方。

第十四条、未尽事宜，双方可再协商补充协议，补充协议同等

本协议有效。

第十五条、本协议一式份，双方各执_______份，具有

相同的法律效力。

甲方（签章）：

代表人（签字）：

年月日

乙方（签章）：

代表人（签字）：

______年______月______日工程合作的协议书9

甲方：合肥中天工程监理有限责任公司

乙方：合肥新荣盛市政工程咨询有限公司

本着充分利用资源、发挥效益，双方依照平等互利、共同发展、

诚实信用的原则，经协商一致订立本协议。

一、合作范围

(1)合作范围：霍山县城市生活垃圾填埋厂

(2)工程监理费参照监理合同。

(3)甲方收取乙方工程监理费的20%作为管理费(含税)，

10%作为资料保证金，项目资料归档后退回。项目资料包括：监理合

同、施工合同、监理资料、竣工报告。

(4)剩余费用以咨询费或监理费以转账方式转出。

(5)如工程需要总监到场，则乙方每次向甲方支付支付费用

500元。

二、甲乙双方的义务

(1)甲方的义务：按时审批乙方的现场监理机构和组成及监理

规划、监理细则；对乙方的监理工作进行检查、督促，并在工程确

需甲方支持时给予帮助。

(2)乙方的义务：必须遵守国家法律、法规以及甲方的各项规

章制度与建设单位的合同规定。按时与建设单位办理监理服务费的

支付和结算，确保监理服务费和足额进入甲方指定的账户。

三、合作项目如发生经济纠纷、人事纠纷，安全事故等造成的‘

一切后果均由乙方承担，公司概不负责。

甲方代表：乙方代表:

联系电话：联系电话：

工程建设监理合作协议

甲方：合肥中天工程监理有限责任公司

乙方：

本着充分利用资源、发挥效益，双方依照平等互利、共同发展、

诚实信用的原则，经协商一致订立本协议。

二、合作范围

(1)合作范围：合肥市职教路、学林路绿化提升工程

(2)工程监理费参照监理合同。

(3)甲方收取乙方工程监理费的20%作为管理费(含税)，

10%作为资料保证金，项目资料归档后退回。项目资料包括：监理合

同、施工合同、监理资料、竣工报告。

(4)剩余费用乙方用可报销的发票报销，或者以咨询费或监理

费以转账方式转出C

(5)如工程需要总监到场，则乙方每次向甲方支付支付费用

500元。

二、甲乙双方的义务

(1)甲方的义务：按时审批乙方的现场监理机构和组成及监理

规划、监理细则；对乙方的监理工作进行检查、督促，并在工程确

需甲方支持时给予帮助。

(2)乙方的义务：必须遵守国家法律、法规以及甲方的各项规

章制度与建设单位的合同规定。按时与建设单位办理监理服务费的

支付和结算，确保监理服务费和足额进入甲方指定的账户。

三、合作项目如发生经济纠纷、人事纠纷，安全事故等造成的

一切后果均由乙方承担，公司概不负责。

甲方代表：乙方代表：

联系电话：联系电话：

工程建设监理合作协议

甲方：合肥中天工程监理有限责任公司

乙方：

本着充分利用资源、发挥效益，双方依照平等互利、共同发展、

诚实信用的原则，经协商一致订立本协议。

三、合作范围

(1)合作范围：长江西路高架桥、东一环、二环，铜陵路、裕

溪高架绿化移植工程

(2)工程监理费参照监理合同。工程合作的协议书10

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，就中石油煤层气保德区块地面工程合作

经营事宜，自愿达成如下协议，以资信守：

一、合伙宗旨：

共同合作、合法经营、利益共享、风险共担。

二、合作经营项目：

地面建设工程。

三、合作经营地点：

—省—县。

四、出资金额方式：

期限垫付。

1、甲方以现金方式出资—万元；乙方以现金方式出资—万元

（主要用于补足前任合伙人撤资款项）。

2、合同签订之日乙方向甲方交付一万元投资款，剩余一万元

乙方须在20_年—月—日前全额到位。

3、20—年3月31日前应付前任合伙人撤资的—万利息，双方

各承担_万元。

4、乙方垫付20_年—月开工前期全部费用。（回款前）

五、股份划分：

甲方乐乙方%o作为确定盈余分配和债务承担的

基础。

六、合作期间甲乙双方的出资为双方共有资产，不得随意请求

分割。

七、甲乙双方的任何一方原则上不得中途退撤，任何一方在不

给合作事务造成不利影响的前提下可以退出，但须经双方协商认可。

八、甲乙双方的分工、权力与义务：

1、甲方为合作项目的负责人，全面负责合作业务的日常经营与

管理，重点负责商务活动及工程的回款工作。费用不得超过工程总

额的—%。

2、乙方负责合作项目的生产，施工、安全工作。

3、以甲方公司的名义，在—县与当地银行开设账户，双方各留

印鉴、共同管理。乙方负责施工过程中的财务工作，对于涉及财务、

账目以及借款、还款、日常投资等资金使用事项在超过元额度

（元以下的'应各自记账留存凭证定期对账），应许甲乙双方

协商一致方可进行C同时，甲乙双方都有对财务账目的监督权利。

九、盈余分配与债务承担：合作双方共同经营，共同合作、共

担风险、共负盈亏c

十、合作任一方违反本协议导致合作损失的，应当对另一方承

担。本协议未尽事宜，双方协商解决。本协议一式2份，甲乙方各

执一份，经甲乙方签字画押后生效。

甲方：年月日

乙方：年月日工程合作的协议书11

甲方（委托人）：—

联系地址：—

联系电话:___

乙方（居间人）：—

联系地址:—

联系电话:—

甲乙方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依

平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），

引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项

目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包

施工合同。

2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程

承包施工合同。

二、甲方义务

1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责

和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承

包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无

关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合司约定，向乙方支付居间

报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的％。向乙方承担

违约金。

三、乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该

工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间

人的慎谨和诚实义务。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的.。

2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施

工合同后的日内付清。

3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

五、居间费用的承担

居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本

合同签定时甲方向乙方支付万元，做为乙方居间活动费用。居间人

促成合同成立的，居间活动的费用，由居间人负担；居间人未促成

合同成立的，有权不予返还居间活动费用。

六、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的

任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

七、合同终止

1、本合同签字生效后，如果至—年—月—日，乙方仍未完成

居间任务的，本合同自动终止。

2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委

员会仲裁。

九、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

合同签订地：

甲方：（盖章）：—乙方（盖章）：—

法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

—年—月—日工程合作的协议书12

甲方：

住址：

法定代表人：

联系电话：

传真：

乙方：

住址：

法定代表人：

联系电话：

传真：

甲、乙双方经平等协商，就合伙承包___________________工程

事宜，达成如下一致，供各方信守。

一、合伙宗旨

在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大

化。

二、合伙经营项目和范围

合伙项目以公司中标合同确认的

项目内容及范围为准。

甲、乙双方合伙承包的项目，对外以

___________________________公司名义出现。

三、合伙期限

合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

四、出资额、方式及比例

1、甲方以现金出资，出资额为人民币万元。该款为

起动项目的前期费用，占全部出资比例%o

2、乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占%o

五、盈余分配与债务承担

1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配。

2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还。合伙财产不足清偿时,

以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

六、退伙

1、合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得

退伙。

2、退伙需经对方同意，方可实行。

3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

七、权利与义务

1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的’一切财务收入、

支出均需经甲方同意方可支出与进账。同时，甲方参与合伙项目的

日常管理。

2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,

并参与日常管理。

3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

八、禁止行为

1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行

业务活动。

2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙期满

合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分

配。

十、纠纷解决

若双方有纠纷则协商解决，签订的补充协议与此协议具有同样

法律效力。若协商不成，则所在地法院解决。

H^一、本合同一式份，双方各执份。

甲方：

法定代表人签字：

签约时间：年月日

乙方：

法定代表人签字：

签约时间：年月日工程合

作的协议书13

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，甲方将江苏省如皋市图书馆、博物馆、

文化馆、科技规划馆建设工程（简称文化广场）交由乙方总承包施

工，为明确甲乙双方的权利与义务关系，达成如下协议，供双方严

格遵照执行：

第一条涉及的工程：

一、工程名称：如皋市图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆

建设工程。

二、工程地址：如皋市惠政东路以北、解放路以南、府西路以

西、新城花园以东C

三、主体工程概况：图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆等。

四、建筑面积：约3。5万平方米。

五、工程造价：暂定约为1亿元，最后造价为审计部门的审计

决算价。

六、工期：工程拟于—年7月底前进场筹建，—年底全部主体

工程封顶，—年5月底前全部工程验收合格后交付给甲方使用，约

为9个月。

七、工程承包范围及内容：土建、安装（水、电、弱电、通讯、

消防、室外附属总体、绿化、空调安装、电梯设备安装等）室内外

装饰装修。

八、承包方式：包工包料。

九、质量标准：达到优质工程，并获得中国建筑行业鲁班奖。

第二条工程款支付方式：

1、全部工程验收合格交付甲方后，甲方支付工程合同总价款的

50%o

2、其余5096的工程款在全部工程交付给甲方后2年度内付清。

即一年期满甲方支付乙方30%工程款，二年期满甲方支付乙方除5%

质量保证金外的'其余工程款。甲方按同期银行贷款基准利率支付乙

方利息。

3、本协议中未明确事宜由双方协商解决。

第三条工程结算约定：

甲方按bt方式执行，按国内通行惯例，由如皋市城建投资有限

公司担保（担保协议作为本协议的重要附件，与本协议书具有同等

法律效力），按5：3：2的比例，分三年支付乙方垫付的建设款。

工程造价根据国家建设工程《工程量清单计价规范》(gb50500-_)

及省市现行有关定额规定执行，材料价格执行如皋市施工同期造价

信息指导价执行，没有指导价的由合同双方认质认价，并经审计部

门审计决算后，以造价不下浮作为最终结算依据。

第四条

1、甲方应极力配合乙方办理相关施工手续，相关费用的承担按

国家规定执行。

2、管理班子：乙方为建筑工程国家总承包一级资质，乙方选派

公司管理人员齐全、技术力量雄厚、管理制度先进、设备优良、施

工队伍素质高、擅长本类结构施工的优秀项目部参加施工。

3、乙方保证“合理安排、精心施工”，把质量摆在第一位，工

程一次验收合格率达100%,并做到“目标管理，全过程监控”o

4、乙方保证严格执行国家安全施工规范，确保本工程无重大事

故发生，负责所有治安保卫、消防、市容、保洁、卫生和现场文明

施工管理工作，达到“标准化合格工地”和“文明施工工地”如果

工程出安全责任事故，一切责任均由乙方承担，与甲方无关。

第五条违约责任

1、如乙方由于自身资金不能及时到住或其他原因导致不能顺利

施工或停止施工10天以上，甲方有权要求中止合同并要求乙方退场,

乙方自愿承担500万元违约金，退场后的工程价款按已完工程量审

计决算结算。

2、乙方保证在施工过程中所有工程由自己施工队伍直接施工,

不得发包、分包、转包，如有上述情况甲方有权终止合同并由乙方

承担一切违约责任C

第六条

本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字、盖章后生

效。本补充协议与施工合同具有同等法律效力0

甲方：江苏省如皋市人民政府

乙方：浙江中企建设集团有限公司

担保单位：如皋市城建投资有限公司

日期：—年六月二十六日工程合作的协议书14

甲方：江苏伟恒建设集团有限公司

乙方：

乙方担保方：

以甲方名义承接的工程，交由乙方具体负责施工，乙方是在完

全理解和接受江苏伟恒建设集团有限公司和业主签订的总包合同各

项条款的基础上，甲、乙双方同意就相关内容达成如下协议：

一、甲方责任：

1、负责向乙方提供已有证书等资源，对乙方施工的工程质量、

安全、工期进行监督，定期进行检查，发现问题及时提出整改意见

和处置决定。

2、负责审核乙方工程量报表、施工组织设计、工程预决算等。

3、向乙方下达甲方质量管理体系和信息化工作要求。

4、负责办理与业主单位、项目部的有关财务手续，监督乙方合

理的使用资金。

5、协调与业主单位、监理单位及主管部门的工作关系；负责与

业主单位签订合同并督促总包单位履行合约；监督、配合、服务乙

方按规范及总包单位、监理的规章制度完成工程项目的实施。

二、乙方责任：

1、乙方为本工程具体承包责任方和实际施工管理者，全面负

责与业主单位签订的承包工程的合同内容或相关条款中甲方承担的

责任，甲方与乙方共同承诺业主单位的各项条款均由乙方承担。乙

方自行自负盈亏的核算体系，自行组织项目部管理班子，接受并执

行甲方的监督管理和相关规定要求。

2、乙方严格按甲方管理体系的要求，强化工程施工管理，争创

文明工地、优质结构等企业业绩和个人荣誉。乙方在施工过程中，

必须严格执行规范、图纸、操作规程及总包单位的要求，及时办理

所有相关手续，否则由此发生的一切法律和经济责任均由乙方负责。

3、乙方承担自进场施工到工程竣工、保修等安全责任、经济责

任、履约责任等，承担工程项目可能出现的不可预见及不可抗拒的

包括工程停缓、资金未能到位、履约保证金返还等市场风险、责任

风险和经济风险。在总包单位、业主单位侵犯甲、乙双方权益时，