楼梯楼板浇筑施工合同

楼梯楼板浇筑施工合同一、合同主体与工程概况本合同由以下双方于【合同签订日期】在【合同签订地点】签订：发包方（甲方）：【法定代表人姓名】（身份证号：【身份证号码】），联系地址：【详细地址】；承包方（乙方）：【施工单位全称】（统一社会信用代码：【代码】），法定代表人：【姓名】，资质等级：【建筑施工总承包X级/混凝土专业承包X级】，联系地址：【详细地址】。工程名称：【项目名称】楼梯及楼板混凝土浇筑工程工程地点：【具体施工地址】工程内容：楼梯结构浇筑：包括【数量】部楼梯，梯段长度【X米】，踏步高度【X米】，混凝土强度等级C30，抗渗等级P6（如有地下室）；楼板浇筑：涵盖【X】层楼板，总面积【X平方米】，板厚【X毫米】，混凝土强度等级C30，配筋为HRB400E级钢筋，间距【X毫米】；附属工程：后浇带处理、施工缝留置与凿毛、混凝土养护及成品保护。工程期限：自【开工日期】至【竣工日期】，总工期【X】天（含雨天及节假日）。因甲方原因导致停工的，工期顺延，乙方需在停工后3日内提交书面工期顺延申请。二、工程价款与支付方式（一）合同总价本工程采用固定综合单价合同，总价【X】元（大写：人民币【X】元整），具体组价如下：楼梯混凝土浇筑：【X】元/立方米（含模板、钢筋、混凝土、人工）；楼板混凝土浇筑：【X】元/平方米（含商砼运输、泵送、振捣、收面）；其他费用：包括夜间施工增加费【X】元、冬雨季施工措施费【X】元、成品保护费【X】元。（二）支付节点预付款：合同签订后7日内，甲方向乙方支付合同总价的20%（【X】元），乙方需提交等额履约保函（保函金额为合同总价的10%）；进度款：按月支付已完工程量的70%，乙方每月25日提交《已完工程量报告》及监理签字确认单，甲方在收到后5日内审核并付款；竣工结算：工程验收合格后15日内，乙方提交完整结算资料（含竣工图、签证单、变更指令），甲方在30日内审核完毕，双方确认后10日内支付至结算总价的97%；质保金：结算总价的3%作为质保金，质保期（自验收合格之日起1年）满后无质量问题，甲方一次性无息返还。三、材料与设备供应（一）甲方供应材料甲方负责提供以下材料，运至施工现场指定地点，乙方承担卸车及保管责任：钢筋：HRB400E级，规格【X】，品牌【X】，数量【X】吨，乙方需提前3日提交材料需用计划；防水材料：聚氨酯防水涂料，品牌【X】，乙方负责施工，材料损耗率控制在3%以内。（二）乙方自备材料与设备乙方负责采购符合设计及规范要求的材料，并提供出厂合格证及检测报告，主要包括：混凝土：采用【X】搅拌站生产的预拌混凝土，需提供28天强度检测报告；模板：采用18mm厚酚醛覆膜多层板，支撑体系为盘扣式脚手架，立杆间距≤1.2米；施工设备：输送泵（型号【X】）、振捣棒（50型、30型各2台）、混凝土输送管（长度≥50米）、养护用薄膜（厚度≥0.12mm）。材料质量责任：乙方采购材料需经甲方及监理验收合格后方可使用，如因材料质量导致返工，乙方承担全部损失（包括工期延误及材料浪费）。四、工程质量与验收（一）质量标准工程质量需符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）及设计图纸要求，具体包括：混凝土强度：试块检测合格率100%，同条件养护试块强度达到设计值的115%；表面平整度：楼板允许偏差≤8mm/2米靠尺，楼梯踏步高度差≤5mm；裂缝控制：楼板表面不得出现宽度＞0.2mm的贯通裂缝，后浇带处无渗漏。（二）验收程序隐蔽工程验收：钢筋绑扎、模板安装完成后，乙方提前24小时通知甲方及监理进行隐蔽验收，验收合格后方可浇筑混凝土；分项工程验收：每道工序完成后，乙方自检合格后提交《分项工程验收申请》，甲方在收到后2日内组织验收；竣工验收：工程完工后，乙方提交《竣工验收报告》及完整技术资料（含混凝土试块报告、钢筋力学性能检测报告、隐蔽工程记录），甲方在10日内组织设计、监理、施工单位联合验收。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务向乙方提供施工图纸8套（含电子版），组织设计交底及图纸会审（开工前7日内）；委派【姓名】为现场代表（联系电话：【X】），负责协调施工事宜，行使合同约定的签字确认权；负责办理施工许可证、夜间施工许可等手续，费用由甲方承担；如因甲方提供的图纸有误或指令变更导致返工，需承担乙方实际损失（包括人工、材料、机械费用），并顺延工期。（二）乙方权利与义务编制详细施工组织设计（含模板支撑专项方案、混凝土浇筑顺序图），开工前5日内报甲方及监理审批；委派【姓名】为项目经理（注册建造师证号：【X】），常驻施工现场，负责履行合同义务，未经甲方书面同意不得更换；严格执行安全操作规程，配备安全员1名，特种作业人员（如焊工、架子工）需持证上岗；承担施工期间的安全生产责任，如发生人员伤亡或财产损失，由乙方承担全部赔偿（甲方提供的材料质量问题除外）；工程完工后清理现场，做到“工完场清”，建筑垃圾外运至甲方指定消纳场。六、违约责任（一）甲方违约未按约定支付预付款或进度款，每逾期1日按应付款的0.05%支付违约金；逾期超过15日，乙方有权暂停施工，甲方承担停工损失；因甲方原因导致工期延误的，除顺延工期外，甲方需赔偿乙方窝工费（按现场人员【X】元/人/天、机械停滞费【X】元/台/天计算）。（二）乙方违约工程质量不合格需返工的，乙方无偿返修至合格，并承担由此导致的工期延误；若返工后仍未达标的，甲方有权解除合同，乙方支付合同总价10%的违约金；逾期竣工的，每逾期1日按合同总价的0.05%支付违约金，逾期超过10日，甲方有权另行委托第三方施工，费用由乙方承担。七、合同变更与解除任何一方需变更合同内容的，应提前7日书面通知对方，双方协商一致后签订补充协议；因不可抗力（如地震、台风）导致工程无法继续施工的，双方可解除合同，互不承担违约责任，已完工程量按实结算。八、争议解决因本合同引起的争议，双方首先协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他条款本合同未尽事宜，由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；合同附件（包括施工图纸、工程量清单、安全协议）为本合同不可分割部分；本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份，具有同等法律效力，自