2025年二建《法规》章节专项练习卷含答案

2025年二建《法规》章节专项练习卷含答案考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（每题1分，共20分）1.根据《中华人民共和国建筑法》，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。下列人员中，不需要取得执业资格证书的是（）。A.建筑施工企业负责人B.结构工程师C.电气工程师D.建筑工程技术人员2.某施工单位与建设单位签订了施工合同，合同工期为6个月。在施工过程中，由于不可抗力导致工程延期2个月。施工单位要求建设单位顺延工期2个月，并赔偿停工损失。根据《中华人民共和国合同法》，下列说法正确的是（）。A.施工单位可以要求顺延工期，但不能要求赔偿停工损失。B.施工单位可以要求赔偿停工损失，但不能要求顺延工期。C.施工单位可以同时要求顺延工期和赔偿停工损失。D.施工单位不能要求顺延工期，也不能要求赔偿停工损失。3.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当将工程竣工验收文件报建设行政主管部门备案。竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。下列文件中，不属于竣工验收文件的是（）。A.工程竣工图纸B.施工单位签署的工程保修书C.建设单位与施工单位签订的施工合同D.工程质量检测报告4.某施工单位在施工过程中，发现设计文件有错漏，立即向设计单位提出修改意见。设计单位应当在收到施工单位提出的修改意见后（）日内给予答复。A.7B.15C.30D.605.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当建立、健全安全生产责任制，确定安全生产目标，制定安全生产规章制度和操作规程，对所建工程的安全生产承担全面责任。下列选项中，不属于施工单位安全生产责任的是（）。A.保证施工安全所需的资金投入B.对施工人员进行安全生产教育培训C.为施工人员办理意外伤害保险D.负责施工现场的绿化工作6.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业应当建立、健全安全生产教育培训制度，对管理人员、作业人员每年进行至少（）的安全教育培训。A.1次B.2次C.3次D.4次7.某施工现场发生安全事故，造成3人死亡，5人重伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故8.根据《中华人民共和国消防法》，任何单位和个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材。消防设施、器材的维护保养，由（）负责。A.建设单位B.施工单位C.使用单位D.消防队9.某施工单位在施工过程中，需要临时占用道路。根据《中华人民共和国道路交通安全法》，施工单位应当提前（）日向社会公告。A.7B.10C.15D.3010.根据《中华人民共和国环境保护法》，建设项目产生环境危害的，应当制定环境影响评价文件，对产生的环境影响进行全面评价。环境影响评价文件应当经（）审批。A.建设单位B.施工单位C.环境保护行政主管部门D.交通运输行政主管部门11.某施工单位在施工过程中，将建筑垃圾交由个人运输处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，该行为（）。A.合法B.部分合法C.不合法D.视情况而定12.根据《中华人民共和国劳动合同法》，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。前款规定的用人单位向劳动者每月支付二倍工资的起算时间为（）。A.用工之日起B.用工之日起满一个月之日C.未订立书面劳动合同之日起D.用人单位应当订立而未订立书面劳动合同之日起13.根据《建设工程招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。下列选项中，不属于依法必须进行招标的项目的是（）。A.施工合同估算价为800万元的工程项目B.使用国际组织贷款的工程项目C.使用外国政府贷款的工程项目D.必须使用国有资金投资或者国家融资的工程项目14.根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人应当根据招标项目的特点和需要，编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格的要求、招标项目的规模、招标项目的实施地点、招标项目的实施时间、招标项目的投资额、招标项目的付款方式等内容。招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者对潜在投标人实行差别待遇。下列选项中，属于招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者对潜在投标人实行差别待遇的是（）。A.要求投标人具有一级资质B.要求投标人具有类似项目业绩C.要求投标人提供最低报价D.要求投标人提供银行保函15.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应当按照合同约定的工期和质量标准完成工程，并交付竣工验收。发包人应当按照合同约定支付工程进度款。发包人未按合同约定支付工程进度款的，承包人可以催告发包人在收到催告后（）日内支付；发包人逾期支付的，除支付欠付的工程进度款外，还应当支付逾期付款违约金。A.7B.15C.30D.6016.根据《中华人民共和国民事诉讼法》，人民法院审理民事案件，应当根据自愿、合法的原则进行调解。调解达成协议的，人民法院应当制作调解书。调解书应当写明诉讼请求、案件基本事实和调解结果。调解书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章，送达双方当事人后，即具有法律效力。下列选项中，不属于人民法院审理民事案件应当根据自愿、合法的原则进行调解的是（）。A.和解B.调解C.仲裁D.协商17.根据《中华人民共和国仲裁法》，仲裁委员会由当事人协议选定。仲裁不实行级别管辖和地域管辖。仲裁委员会应当由（）名仲裁员组成。A.2B.3C.4D.518.根据《中华人民共和国行政复议法》，公民、法人或者其他组织对行政机关的具体行政行为不服的，可以自知道该具体行政行为之日起（）日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过六十日的除外。A.10B.15C.30D.6019.根据《中华人民共和国行政诉讼法》，人民法院应当在立案之日起（）日内向被告送达起诉状副本，并告知其在收到起诉状副本之日起（）日内提交作出行政行为的证据和理由。A.5，10B.7，15C.10，15D.15，3020.根据《中华人民共和国民法典》，民事法律行为是民事主体设立、变更、终止民事法律关系的行为。民事法律行为应当遵循（）原则。A.平等、自愿、公平、诚信B.自愿、公平、诚信、公序良俗C.平等、自愿、公平、公序良俗D.自愿、公平、诚信、绿色二、多项选择题（每题2分，共20分）1.根据《中华人民共和国建筑法》，建设单位在开工前，应当向建设行政主管部门申请领取施工许可证。下列选项中，属于申请领取施工许可证的条件的有（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.已经确定建筑施工企业C.已经办理该建筑工程规划许可证D.建设资金已经全部到位E.法律、行政法规规定的其他条件2.根据《中华人民共和国合同法》，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。下列选项中，属于合同特征的有（）。A.合同是双方或者多方协商一致的结果B.合同是设立、变更、终止民事权利义务关系的协议C.合同是平等主体之间达成的协议D.合同是具有法律约束力的协议E.合同是必须以书面形式订立3.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位应当建立、健全质量管理体系，实行质量责任制。下列选项中，属于施工单位质量责任制的有（）。A.工程质量终身责任制B.项目负责人质量责任制C.技术负责人质量责任制D.施工员质量责任制E.安全员质量责任制4.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年进行至少一次的安全教育培训。安全教育培训的内容应当包括（）。A.安全生产法律法规B.安全生产操作规程C.安全生产事故案例分析D.安全生产防护措施E.安全生产责任制5.根据《中华人民共和国消防法》，任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和个人不得（）。A.损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材B.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者消防车通道C.在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火D.违反规定使用电器产品、设备E.违反规定占用、堵塞、封闭消防车通道，拒不改正6.根据《中华人民共和国环境保护法》，建设项目产生环境危害的，应当制定环境影响评价文件，对产生的环境影响进行全面评价。环境影响评价文件应当包括（）等内容。A.建设项目概况B.建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估C.建设项目环境保护措施及其技术经济论证D.建设项目对环境影响的经济损益分析E.建设项目对环境可能造成影响的Mitigationmeasures7.根据《中华人民共和国劳动合同法》，劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。劳动合同可以约定（）等内容。A.工作内容B.工作地点C.工作时间D.休息休假E.社会保险8.根据《建设工程招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。下列选项中，属于依法必须进行招标的项目的是（）。A.施工合同估算价为1000万元的工程项目B.使用国际组织贷款的工程项目C.使用外国政府贷款的工程项目D.必须使用国有资金投资或者国家融资的工程项目E.使用企业自筹资金的工程项目9.根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人应当根据招标项目的特点和需要，编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格的要求、招标项目的规模、招标项目的实施地点、招标项目的实施时间、招标项目的投资额、招标项目的付款方式等内容。招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者对潜在投标人实行差别待遇。下列选项中，属于招标文件应当包括的内容的有（）。A.招标项目的技术要求B.对投标人资格的要求C.招标项目的规模D.招标项目的实施地点E.招标项目的实施时间10.根据《中华人民共和国民法典》，民事法律行为是民事主体设立、变更、终止民事法律关系的行为。民事法律行为应当遵循平等、自愿、公平、诚信原则。下列选项中，属于民事法律行为应当遵循的原则的有（）。A.平等B.自愿C.公平D.诚信E.公序良俗三、案例分析题（每题10分，共30分）1.某施工单位承接了一个市政工程项目，工期为6个月。在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，工期延误2个月。施工单位向建设单位提出工期索赔和费用索赔，建设单位不予认可。施工单位遂向当地建设行政主管部门投诉。请问：(1)施工单位提出工期索赔和费用索赔是否合理？(2)当地建设行政主管部门应当如何处理？2.某施工现场发生一起安全事故，造成1人死亡，2人重伤。事故发生后，施工单位立即采取了应急措施，并向上级主管部门报告。但施工单位未按照规定向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。请问：(1)施工单位未报告的行为是否合法？(2)事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门应当如何处理？3.某建设单位通过招标方式选择了某施工单位承建一栋办公楼。在施工过程中，建设单位发现施工单位使用的某批钢筋质量不合格，要求施工单位更换。施工单位认为该批钢筋质量合格，拒绝更换。建设单位遂向当地建设行政主管部门投诉。请问：(1)建设单位投诉是否合法？(2)当地建设行政主管部门应当如何处理？试卷答案一、单项选择题1.A解析：根据《中华人民共和国建筑法》第十四条，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。该法主要针对注册建筑师、注册结构工程师等需要专业资质的人员。建筑施工企业负责人可能不需要特定的执业资格证书，但需要具备相应的管理能力和知识。2.C解析：根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，当事人另有约定的除外。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。由于不可抗力导致工程延期，施工单位有权要求顺延工期，并可以要求赔偿因不可抗力造成的损失，包括停工损失。3.C解析：根据《建设工程质量管理条例》第五十三条，建设单位应当将工程竣工验收文件报建设行政主管部门备案。竣工验收文件应当包括：竣工验收报告；工程竣工验收备案表；法律、行政法规规定应当提供的其他文件。施工合同属于建设单位与施工单位之间的约定文件，不属于竣工验收文件。4.B解析：根据《建设工程质量管理条例》第三十九条，施工企业应当在施工组织设计中编制安全技术措施和专项施工方案，并对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果。对专业性较强的施工工艺或者分部分项工程，应当编制专项施工方案，并采取专项措施。在施工过程中，发现设计文件与现场实际情况不符时，施工单位应当立即将问题向设计单位提出书面报告；设计单位应当在收到施工单位书面报告后15日内给予书面答复。5.D解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十五条，施工单位应当建立、健全安全生产责任制，确定安全生产目标，制定安全生产规章制度和操作规程，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，并对所建工程的安全生产承担全面责任。施工现场的绿化工作不属于安全生产责任范围。6.A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十一条，施工单位应当建立、健全安全生产教育培训制度，对管理人员和作业人员每年进行至少一次的安全教育培训。安全教育培训的内容应当包括安全生产法律法规、安全操作规程、安全生产事故案例分析、安全生产防护措施等。7.A解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。本题中，造成3人死亡，5人重伤，属于一般事故。8.C解析：根据《中华人民共和国消防法》第十六条，任何单位和个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材。消防设施、器材的维护保养，由使用单位负责。9.B解析：根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条，任何单位和个人不得占用道路从事生产、经营活动。机动车因故不能正常行驶时，应当按照交通警察的指挥或者遵守交通标志、标线行驶；在没有交通警察或者交通标志、标线的情况下，机动车应当安全行驶。因工程建设需要占用道路、公共场所影响交通的，施工单位应当根据主管部门的要求，设置明显标志，采取安全防护措施。施工作业车辆、设备应当安装符合安全要求的示警灯，夜间施工应当悬挂示警灯。施工单位在施工前应当向公安机关交通管理部门报送施工方案，公安机关交通管理部门接到施工方案后，应当在10日内审查完毕，并作出是否同意施工的决定。10.C解析：根据《中华人民共和国环境保护法》第二十六条，建设单位组织进行建设项目的环境影响评价，应当依法将环境影响报告书或者环境影响报告表报环境保护行政主管部门审批。建设单位未依法报批，擅自开工建设的，由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设，根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款，并可以责令恢复原状；对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。11.C解析：根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十四条，产生工业固体废物的单位应当建立健全固体废物管理制度，采取防治污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、处置工业固体废物。禁止任何单位和个人擅自倾倒、堆放、处置建筑垃圾、生活垃圾。将建筑垃圾交由个人运输处置，不符合相关规定，属于不合法行为。12.C解析：根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。前款规定的用人单位向劳动者每月支付二倍工资的起算时间为用工之日起满一个月的次日，截止到补订书面劳动合同的前一日。13.A解析：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二条，招标投标法第三条所称依法必须进行招标的项目的范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门按照职责分工确定，报国务院批准。招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的项目的范围，由国务院有关部门按照职责分工会同国务院发展计划部门制定，报国务院批准。施工合同估算价为800万元的工程项目，属于依法必须进行招标的项目。14.C解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第二十二条，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者对潜在投标人实行差别待遇。招标人不得对潜在投标人提出与招标项目的具体要求和条件无关的要求或者条件。要求投标人提供最低报价，属于以不合理的条件限制潜在投标人。15.B解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第32.4条，发包人未按合同约定支付工程进度款的，承包人可以催告发包人在收到催告后15日内支付；发包人逾期支付的，除支付欠付的工程进度款外，还应当支付逾期付款违约金。逾期付款违约金的计算方法在合同中约定。16.C解析：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九条，人民法院审理民事案件，应当根据自愿、合法的原则进行调解。调解达成协议的，人民法院应当制作调解书。调解书应当写明诉讼请求、案件基本事实和调解结果。调解书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章，送达双方当事人后，即具有法律效力。仲裁是指当事人按照协议，将争议提交给仲裁机构，由仲裁机构作出裁决的一种解决争议的方式。仲裁不适用民事诉讼法关于调解的规定。17.B解析：根据《中华人民共和国仲裁法》第十条，仲裁委员会由当事人协议选定。仲裁不实行级别管辖和地域管辖。仲裁委员会应当由三名仲裁员组成。18.C解析：根据《中华人民共和国行政复议法》第九条，公民、法人或者其他组织对行政机关的具体行政行为不服的，可以自知道该具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过六十日的除外。但是法律规定的申请期限超过六十日的除外。根据该法第十一条，申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请；口头申请的，行政复议机关应当当场记录申请人的基本情况、行政复议请求、申请行政复议的主要事实和理由、申请日期。19.B解析：根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十一条，人民法院应当在立案之日起五日内向被告送达起诉状副本，并告知其在收到起诉状副本之日起十五日内提交作出行政行为的证据和理由。20.B解析：根据《中华人民共和国民法典》第一百四十三条，民事法律行为是民事主体设立、变更、终止民事法律关系的行为。民事法律行为应当遵循平等、自愿、公平、诚信原则。根据该法第七条，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。二、多项选择题1.A,C,E解析：根据《中华人民共和国建筑法》第七条，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；（二）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施工企业；（五）有满足施工需要的资金安排，建设资金已经落实；（六）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（七）有保证工程质量和安全的具体措施；（八）法律、行政法规规定的其他条件。依法不需要办理施工许可证的建筑工程，应当向县级以上人民政府建设行政主管部门备案。故选项A、C、E正确。2.A,B,C,D,E解析：根据《中华人民共和国合同法》第二条，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同具有以下特征：（一）合同是双方或者多方协商一致的结果；（二）合同是设立、变更、终止民事权利义务关系的协议；（三）合同是平等主体之间达成的协议；（四）合同是具有法律约束力的协议；（五）合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。故选项A、B、C、D、E均正确。3.A,B,C,D,E解析：根据《建设工程质量管理条例》第二十一条，施工单位应当建立、健全质量管理体系，实行质量责任制。施工单位的主要负责人、技术负责人、项目负责人、质量负责人、专职质量管理人员等应当实行质量责任制。施工单位应当根据建设工程的特点建立质量管理体系，明确各部门、各岗位的质量职责，并实施质量目标管理。故选项A、B、C、D、E均正确。4.A,B,C,D解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十条，施工单位应当对管理人员和作业人员每年进行至少一次的安全教育培训。安全教育培训的内容应当包括：（一）安全生产法律法规；（二）安全生产操作规程；（三）安全生产事故案例分析；（四）安全生产防护措施等。故选项A、B、C、D均正确。5.A,B,C,D,E解析：根据《中华人民共和国消防法》第五条，任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材；占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者消防车通道；在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火；违反规定使用电器产品、设备；违反规定占用、堵塞、封闭消防车通道，拒不改正。故选项A、B、C、D、E均正确。6.A,B,C,D,E解析：根据《中华人民共和国环境保护法》第十九条，建设单位组织进行建设项目的环境影响评价，应当依法将环境影响报告书或者环境影响报告表报环境保护行政主管部门审批。建设单位未依法报批，擅自开工建设的，由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设，根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款，并可以责令恢复原状；对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。环境影响评价文件应当包括下列内容：（一）建设项目概况；（二）建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估；（三）建设项目环境保护措施及其技术经济论证；（四）建设项目对环境影响的经济损益分析；（五）对建设项目实施环境监测的建议；（六）环境影响评价的结论。涉及水土保持的建设项目，还应当附具水土保持方案。故选项A、B、C、D、E均正确。7.A,B,C,D,E解析：根据《中华人民共和国劳动合同法》第十七条，劳动合同可以约定工作内容、工作地点、工作时间、休息休假、劳动报酬、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等内容。劳动合同除前款规定的必备条款外，当事人可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他条款。故选项A、B、C、D、E均正确。8.A,B,C,D解析：根据《建设工程招标投标法实施条例》第二条，招标投标法第三条所称依法必须进行招标的项目的范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门按照职责分工确定，报国务院批准。招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的项目的范围，由国务院有关部门按照职责分工会同国务院发展计划部门制定，报国务院批准。施工合同估算价为1000万元的工程项目，属于依法必须进行招标的项目。使用国际组织贷款的工程项目，属于依法必须进行招标的项目。使用外国政府贷款的工程项目，属于依法必须进行招标的项目。必须使用国有资金投资或者国家融资的工程项目，属于依法必须进行招标的项目。使用企业自筹资金的工程项目，不一定属于依法必须进行招标的项目。故选项A、B、C、D正确。9.A,B,C,D,E解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第十九条，招标人应当根据招标项目的特点和需要，编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格的要求、招标项目的规模、招标项目的实施地点、招标项目的实施时间、招标项目的投资额、招标项目的付款方式等内容。招标文件应当明确、准确、完整地反映招标项目的需求，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的内容。故选项A、B、C、D、E均正确。10.A,B,C,D,E解析：根据《中华人民共和国民法典》第四条，民事活动遵循平等、自愿、公平、诚信原则。民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。民事主体从事民事活动，应当有利于节约资源、保护生态环境。民事主体从事民事活动，应当遵守法律，尊重社会公德，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。故选项A、B、C、D、E均正确。三、案例分析题1.(1)施工单位提出工期索赔和费用索赔部分合理。解析：由于设计变更导致工程量增加，属于不可预见的情况，施工