2025年一级云南省建造师法规考试题库(含答案)

2025年一级云南省建造师法规考试题库(含答案)一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建筑法》，关于施工许可证有效期的说法，正确的是（）。A.自领取之日起3个月内开工，不得延期B.因故不能按期开工的，可申请延期1次，期限不超过3个月C.因故不能按期开工的，最多可延期2次，每次不超过3个月D.中止施工满1年的工程恢复施工前，需重新核验施工许可证答案：C解析：《建筑法》第九条规定：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。2.某建设工程招标文件中规定投标截止时间为2024年11月15日9时，甲施工企业于11月15日8时50分将投标文件送达，但其投标保证金于11月15日9时10分才到达指定账户。根据《招标投标法实施条例》，该投标（）。A.有效，视为投标保证金逾期提交不影响投标效力B.无效，投标保证金未在投标截止时间前提交C.有效，招标人应接收投标文件并允许补正保证金D.无效，投标文件逾期送达答案：B解析：《招标投标法实施条例》第二十六条规定：投标保证金应当与投标文件同时提交，或者在投标截止时间前提交。投标保证金未在投标截止时间前到达指定账户的，视为投标无效。本题中投标文件虽按时送达，但保证金逾期，故投标无效。3.关于建设工程合同无效的法律后果，下列说法正确的是（）。A.合同无效后，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持B.建设工程经验收合格的，承包人可请求参照合同约定支付工程价款C.建设工程不合格且修复后仍不合格的，发包人应支付部分工程价款D.合同无效后，因该合同取得的财产无需返还答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十四条规定：建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。建设工程不合格且修复后仍不合格的，承包人无权请求参照合同约定支付工程价款。合同无效后，因该合同取得的财产应当予以返还；不能返还或没有必要返还的，应折价补偿。4.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.7B.15C.30D.60答案：B解析：《建设工程质量管理条例》第四十九条规定：建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。5.某施工企业项目经理在未取得安全生产考核合格证书的情况下，擅自组织现场施工。根据《安全生产许可证条例》，应对（）进行处罚。A.建设单位B.施工企业C.项目经理本人D.监理单位答案：B解析：《安全生产许可证条例》第六条规定：企业取得安全生产许可证，应当具备的条件包括“主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格”。施工企业未确保项目经理取得考核合格证书即安排其任职，应处罚企业。6.关于工伤保险和意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.工伤保险是强制性保险，意外伤害保险是自愿性保险B.工伤保险和意外伤害保险均由施工企业支付保险费C.工伤保险以工程项目为单位参保，意外伤害保险以企业为单位参保D.工伤保险的投保人是建设单位，意外伤害保险的投保人是施工企业答案：A解析：《社会保险法》第三十三条规定：职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费，属于强制性保险。《建设工程安全生产管理条例》第三十八条规定：施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险属于自愿性保险（2020年后部分地区试点强制，但法规未统一）。7.某建设工程施工合同约定“工程结算以政府发布的2023年造价信息为依据”，但施工期间政府调整了造价信息发布方式。根据《民法典》，该条款属于（）。A.无效条款，因违反法律强制性规定B.可撤销条款，因存在重大误解C.有效条款，双方意思表示一致D.效力待定条款，需政府确认答案：C解析：《民法典》第四百七十条规定：合同内容由当事人约定，只要不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗，即有效。本题中约定以政府造价信息为结算依据，属于当事人意思自治，条款有效。8.根据《招标投标法》，关于中标通知书的法律效力，正确的是（）。A.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，无需承担法律责任B.中标通知书到达中标人时生效，对双方具有法律约束力C.中标通知书是承诺，自招标人签字盖章后生效D.中标通知书仅为程序文件，不具有合同效力答案：B解析：《招标投标法》第四十五条规定：中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。根据《民法典》第一百三十七条，以非对话方式作出的意思表示，到达相对人时生效。中标通知书作为承诺，到达中标人时生效，对双方产生约束力。9.某施工企业将承包的工程非法转包给无资质的个人，导致工程质量不合格。根据《建设工程质量管理条例》，应对（）进行处罚。A.建设单位B.施工企业C.实际施工人D.监理单位答案：B解析：《建设工程质量管理条例》第六十二条规定：承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，并处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。本题中施工企业非法转包，应处罚该企业。10.关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是（）。A.由建设单位与施工单位在合同中约定B.由设计文件规定C.不得低于50年D.自工程竣工验收备案之日起计算答案：B解析：《建设工程质量管理条例》第四十条规定：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限由国务院规定；而合理使用年限是指设计文件规定的该工程的合理使用年限，由设计单位根据工程性质、材料性能等确定。11.根据《劳动合同法》，施工企业与劳动者订立的劳动合同中，应当载明的事项不包括（）。A.工作内容和工作地点B.社会保险C.劳动纪律D.劳动合同期限答案：C解析：《劳动合同法》第十七条规定：劳动合同应当具备以下条款：（一）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（二）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（三）劳动合同期限；（四）工作内容和工作地点；（五）工作时间和休息休假；（六）劳动报酬；（七）社会保险；（八）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（九）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动纪律属于可备条款，非必备。12.某建设工程施工中，因建设单位提供的设计图纸存在错误，导致施工返工。根据《民法典》，返工费用应由（）承担。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位答案：A解析：《民法典》第八百零三条规定：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。本题中设计图纸错误属于建设单位提供技术资料不符合约定，返工费用由建设单位承担。13.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，应处上一年年收入（）的罚款。A.20%B.30%C.40%D.60%答案：C解析：《安全生产法》第九十五条规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；（二）发生较大事故的，处60%的罚款；（三）发生重大事故的，处80%的罚款；（四）发生特别重大事故的，处100%的罚款。14.关于建设工程联合共同承包的说法，正确的是（）。A.联合体各方资质等级取最高者B.联合体各方对承包合同的履行承担连带责任C.联合体中标的，联合体各方分别与招标人签订合同D.联合体成员可以再以自己名义单独投标答案：B解析：《建筑法》第二十七条规定：大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。15.根据《建设工程勘察设计管理条例》，下列属于建设工程设计文件中必须注明的内容是（）。A.施工组织设计B.工程合理使用年限C.投标报价清单D.施工现场平面布置图答案：B解析：《建设工程勘察设计管理条例》第二十六条规定：设计文件中应当注明建设工程合理使用年限。设计文件中选用的材料、构配件、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。16.某施工企业因拖欠农民工工资被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”。根据《保障农民工工资支付条例》，该企业在（）年内不得承接新的工程项目。A.1B.2C.3D.5答案：C解析：《保障农民工工资支付条例》第四十八条规定：用人单位拖欠农民工工资，情节严重或者造成严重不良社会影响的，有关部门应当将该用人单位及其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，在政府资金支持、政府采购、招投标、融资贷款、市场准入、税收优惠、评优评先、交通出行等方面依法依规予以限制。被列入名单的企业，3年内不得承接新的工程项目。17.关于建设工程监理的说法，正确的是（）。A.监理单位可以与施工单位有隶属关系B.监理单位对施工质量承担主要责任C.监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施D.监理单位无需参与工程竣工验收答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。施工单位对施工质量承担主要责任，监理单位承担监理责任。监理单位应参与工程竣工验收。18.根据《专利法》，下列属于实用新型专利保护对象的是（）。A.施工企业研发的新型混凝土配方B.工程师设计的新型建筑结构图纸C.工人发明的可调节高度的脚手架D.软件公司开发的工程管理软件答案：C解析：实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。选项A属于发明专利（方法或材料），选项B属于著作权（图形作品），选项D属于计算机软件著作权，选项C是产品的构造改进，属于实用新型。19.某建设工程施工合同约定“争议解决方式为协商不成的，提交昆明市仲裁委员会仲裁”。后双方因工程款纠纷协商未果，施工企业欲提起诉讼。根据《仲裁法》，下列说法正确的是（）。A.仲裁协议有效，只能申请仲裁B.仲裁协议无效，可向法院起诉C.仲裁协议效力待定，需双方补充约定D.仲裁协议有效，但仲裁机构不存在答案：A解析：《仲裁法》第十六条规定：仲裁协议应当具有下列内容：（一）请求仲裁的意思表示；（二）仲裁事项；（三）选定的仲裁委员会。本题中约定了明确的仲裁委员会（昆明市仲裁委员会），仲裁协议有效，当事人应通过仲裁解决纠纷，法院不予受理。20.根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于质量保证金的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期最长不超过2年B.质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的5%C.缺陷责任期自工程竣工验收备案之日起计算D.发包人可直接从质量保证金中扣除全部维修费用答案：A解析：《建设工程质量保证金管理办法》第二条规定：缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。发包人不得直接从质量保证金中扣除全部维修费用，需与承包人协商或通过法律途径确定责任。二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据《招标投标法》，必须进行招标的工程建设项目包括（）。A.某国有企业投资4000万元的办公楼建设项目B.某利用世界银行贷款3000万元的污水处理工程C.某事业单位投资2000万元的职工宿舍建设项目D.某私人投资5000万元的商品住宅开发项目E.某军队保密工程答案：ABCD解析：《招标投标法》第三条规定：在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。选项E属于涉及国家安全、国家秘密的项目，可依法不进行招标。2.关于建设工程合同履行中的抗辩权，下列说法正确的有（）。A.同时履行抗辩权适用于双务合同B.先履行抗辩权由后履行一方行使C.不安抗辩权由先履行一方行使D.抗辩权的行使需以对方未履行或履行不符合约定为前提E.抗辩权行使后，合同自动解除答案：ABCD解析：《民法典》第五百二十五条至第五百二十七条规定：同时履行抗辩权（双务合同中，当事人互负债务，没有先后履行顺序的，一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求）、先履行抗辩权（当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求）、不安抗辩权（应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有经营状况严重恶化等情形的，可以中止履行）。抗辩权的行使仅暂时拒绝履行，不导致合同解除。3.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的安全责任包括（）。A.编制安全技术措施和专项施工方案B.为施工现场人员办理意外伤害保险C.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果D.在施工现场设置明显的安全警示标志E.审查施工组织设计中的安全技术措施答案：ABCD解析：选项E属于监理单位的责任。施工单位的安全责任包括：编制安全技术措施和专项施工方案；对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案并论证；为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险；在施工现场设置安全警示标志等。4.关于建设工程竣工验收的条件，下列符合《建设工程质量管理条例》规定的有（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书答案：ABCDE解析：《建设工程质量管理条例》第十六条规定：建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。5.根据《劳动合同法》，用人单位可以解除劳动合同的情形包括（）。A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件B.劳动者严重违反用人单位的规章制度C.劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作D.劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作E.用人单位生产经营发生严重困难，需要裁减人员答案：ABCDE解析：《劳动合同法》第三十九条（过失性辞退）、第四十条（无过失性辞退）、第四十一条（经济性裁员）规定了用人单位可解除劳动合同的情形，选项均符合。6.关于建设工程知识产权的保护，下列说法正确的有（）。A.著作权自作品创作完成之日起产生B.发明专利的保护期限为20年，自申请日起计算C.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算D.实用新型专利的保护期限为10年，自公告之日起计算E.外观设计专利的保护期限为15年，自申请日起计算答案：ABCE解析：《专利法》第四十二条规定：发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。《著作权法》第二十三条规定：自然人的作品，其发表权、本法第十条第一款第五项至第十七项规定的权利的保护期为作者终生及其死亡后五十年，截止于作者死亡后第五十年的12月31日；如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第五十年的12月31日。《商标法》第三十九条规定：注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。7.根据《政府采购法》，下列属于政府采购方式的有（）。A.公开招标B.邀请招标C.竞争性谈判D.单一来源采购E.询价答案：ABCDE解析：《政府采购法》第二十六条规定：政府采购采用以下方式：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）单一来源采购；（五）询价；（六）国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招标应作为政府采购的主要采购方式。8.关于建设工程合同解除的说法，正确的有（）。A.发包人未按约定支付工程款，承包人可解除合同B.承包人将工程转包，发包人可解除合同C.因不可抗力致使合同目的不能实现，双方均可解除合同D.合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应支付相应工程款E.合同解除后，承包人无需承担违约责任答案：BCD解析：《民法典》第八百零六条规定：承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的规定处理。因一方违约导致合同解除的，违约方应承担违约责任。9.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列属于较大生产安全事故的有（）。A.造成3人死亡的事故B.造成10人重伤的事故C.造成1000万元直接经济损失的事故D.造成5人死亡、20人重伤的事故E.造成5000万元直接经济损失的事故答案：ABD解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定：较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故（“以上”包括本数，“以下”不包括本数）。选项C（1000万元）属于较大事故下限，选项E（5000万元）属于重大事故下限。10.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）。A.承包人行使优先受偿权的期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算B.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失C.装饰装修工程的承包人，亦可主张优先受偿权D.优先受偿权优于抵押权和其他债权E.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的优先受偿权不得对抗买受人答案：ACDE解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三十五条至第四十二条规定：承包人建设工程价款优先受偿权的期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算；优先受偿权的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定，不包括承包人因发包人违约所造成的损失；装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外；建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权；消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。三、案例分析题（共3题，每题20分）案例一2023年5月，A建设公司（发包人）与B施工企业（承包人）签订《建设工程施工合同》，约定由B企业承建A公司开发的“春城雅苑”住宅小区，合同价款1.2亿元，工期18个月，质量标准为合格。合同中约定：“因发包人原因导致工期延误的，每延误1日，发包人按合同总价的0.01%向承包人支付违约金；因承包人原因导致工期延误的，每延误1日，承包人按合同总价的0.02%向发包人支付违约金。”施工过程中发生以下事件：（1）2023年7月，因A公司未按约定提供施工场地，导致B企业停工15日；（2）2023年10月，B企业将主体结构工程分包给无资质的C劳务公司，A公司发现后要求B企业整改，B企业于10日后更换为有资质的D公司；（3）2024年3月，因罕见暴雨导致工程停工10日，B企业主张顺延工期；（4）工程于2024年11月30日竣工，合同约定工期至2024年11月15日，实际延误15日。问题：1.事件（1）中，B企业可向A公司主张多少违约金？说明理由。2.事件（2）中，B企业的行为是否违法？A公司可采取哪些措施？3.事件（3）中，B企业主张顺延工期是否成立？说明理由。4.计算最终工期延误责任及违约金金额（需区分责任主体）。参考答案1.可主张违约金：1.2亿元×0.01%×15日=18万元。理由：根据合同约定，因发包人原因导致工期延误的，发包人按日支付0.01%的违约金。A公司未按约定提供施工场地属于发包人原因，B企业有权主张15日的违约金。2.B企业的行为违法。理由：《建筑法》第二十九条规定，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。B企业将主体结构分包给无资质的C公司，属于违法分包。A公司可采取的措施：（1）要求B企业立即停止分包行为，更换有资质的分包单位；（2）向建设行政主管部门报告，由行政部门对B企业进行处罚（责令改正、没收违法所得、罚款等）；（3）若因违法分包导致质量问题或工期延误，可要求B企业承担赔偿责任。3.顺延工期主张成立。理由：罕见暴雨属于不可抗力（《民法典》第一百八十条规定，不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况）。因不可抗力导致工期延误的，承包人可主张顺延工期。4.最终工期延误15日，需区分责任：（1）发包人原因延误15日（事件1）；（2）不可抗力延误10日（事件3）；（3）承包人原因延误：总延误15日-发包人延误15日-不可抗力延误10日=-10日（即承包人实际提前10日完成，无需承担责任）。注：若计算逻辑为总工期应顺延发包人延误15日+不可抗力10日=25日，原合同工期至2024年11月15日，顺延25日后应至2024年12月10日，实际竣工日期为11月30日，提前10日，承包人无责任。案例二2024年3月，甲公司（建设单位）就“滇池科创园”项目监理进行公开招标，招标文件规定投标截止时间为3月20日9时，投标保证金50万元（电汇至指定账户）。乙监理公司（以下简称“乙公司”）于3月18日提交投标文件，并于3月19日17时通过银行电汇50万元投标保证金，但因银行系统故障，保证金于3月21日10时到达甲公司账户。甲公司以投标保证金逾期为由拒绝接收乙公司投标文件。中标结果公示后，丙监理公司（以下简称“丙公司”）质疑中标候选人丁公司与甲公司存在关联关系（丁公司股东为甲公司前高管），可能影响招标公正性。甲公司未予答复，丙公司向当地建设行政主管部门投诉。问题：1.甲公司拒绝接收乙公司投标文件是否合法？说明理由。2.丙公司质疑及投诉程序是否符合规定？甲公司应如何处理质疑？3.若丁公司与甲公司存在关联关系，可能涉及哪些违法行为？应承担何种法律责任？参考答案1.不合法。理由：《招标投标法实施条例》第三十六条规定：未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。投标保证金未按时到账不属于拒收投标文件的法定情形。乙公司投标文件在截止时间前送达，甲公司应接收文件，投标保证金逾期可按无效投标处理，但不得拒收文件。2.（1）丙公司质疑程序符合规定（《招标投标法实施条例》第五十