路面硬化承建协议书

路面硬化承建协议书甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承建方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有路面硬化工程需要承建，乙方具备相应的承建资质和能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承建路面硬化工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体路面硬化工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及要求路面硬化面积为[X]平方米，具体硬化范围以双方现场确定的施工图纸为准。硬化路面采用[具体材料及规格，如C25混凝土，厚度为20厘米等]，确保路面平整、坚实，符合国家及地方相关道路建设标准。工程还包括路缘石的安装，路缘石材质为[具体材质]，规格为[详细尺寸]，安装应牢固、整齐。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对工程进度、质量进行监督检查，提出意见和建议。按照本协议约定的付款方式和时间，对乙方的工程款支付申请进行审核和支付。2.义务向乙方提供施工现场及周边环境的相关资料，协助乙方办理施工所需的各项审批手续（如施工许可证等），费用由[明确承担方]承担。负责协调施工现场周边关系，确保施工顺利进行，因周边关系导致乙方无法正常施工的，甲方应承担相应责任。在乙方按照协议约定完成相应工程进度节点后，及时组织验收，并签署验收合格文件。（二）乙方权利义务1.权利按照本协议约定获取工程款。在施工过程中，根据实际情况提出合理化建议，经甲方同意后实施。2.义务具备合法有效的承建资质，并向甲方提供相关证明文件。严格按照国家及地方现行的施工规范、质量验收标准以及本协议约定的工程内容和要求组织施工，确保工程质量达到合格标准。制定详细的施工计划，明确各阶段的施工进度节点，并严格按照计划组织施工，确保工程按时竣工。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任及因此造成的一切损失。施工过程中妥善保管施工现场的原材料、设备等，如有损坏或丢失，由乙方负责赔偿。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。按照国家相关规定及本协议约定，对工程质量承担保修责任，保修期限为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行维修，如乙方未按时维修，甲方有权自行维修，费用从乙方保修金中扣除，不足部分由乙方补足。三、工程款支付1.合同总金额：本工程合同总金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.支付方式及时间预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程进度款：乙方完成路面硬化工程的[X%]后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付至合同总金额的[X%]；乙方完成路面硬化工程的[X%]后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付至合同总金额的[X%]。竣工验收款：工程竣工并经甲方及相关部门验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总金额的[X%]。保修金：合同总金额的[X%]作为保修金，在保修期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内一次性无息返还给乙方。四、工程变更1.如甲方因实际需要对工程内容、规模、标准等进行变更，应提前[X]天书面通知乙方。2.乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工方案，并就变更部分的费用及工期与甲方协商确定。变更部分的费用按照以下方式计算：如变更部分为工程量增加，费用按照本协议约定的相应单价计算；如变更部分为新的项目，费用由双方根据市场行情及实际成本协商确定。因工程变更导致工期延误的，工期相应顺延。五、工程验收1.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方通知后[X]天内组织相关人员进行验收。2.验收标准按照国家及地方现行的施工规范、质量验收标准以及本协议约定的工程内容和要求执行。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。整改期间的费用由乙方承担，且工期不顺延。3.工程验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。六、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照本协议约定按时支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。如因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此造成的停工损失，包括但不限于人员窝工费、设备租赁费等。2.乙方违约责任如乙方未按照本协议约定的质量标准施工，乙方应负责无偿返工直至达到质量要求，由此造成的工期延误及损失由乙方承担。如因乙方施工质量问题给甲方及第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方未按照本协议约定的工期竣工，每逾期一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本协议，乙方应返还已收取的工程款，并按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。如乙方违反本协议约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X