2024年全国监理工程师之合同管理考试经典测试题附答案_第1页
2024年全国监理工程师之合同管理考试经典测试题附答案_第2页
2024年全国监理工程师之合同管理考试经典测试题附答案_第3页
2024年全国监理工程师之合同管理考试经典测试题附答案_第4页
2024年全国监理工程师之合同管理考试经典测试题附答案_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

全国监理工程师考试重点试题精编

!注意事项:

;11.全卷采用机器阅卷,请考生注意书写规范:考试时间为120分钟。

5:2.在作答前,考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答

〜i题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笠填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笆书写,字体

工整,笔迹清楚。

14.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答,超出答题区域

j书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。

封一、选择题

I1、下列关于计量资料的说法,正确的是()。

A.如身高、体重等

B.每个观察单位用定量方法测定某项指标数值

••1C.观察单位个数所得的资料

处iD.一般为无序变量

瑕|E.一般有单位为有序变量

12、关于材料采购合同货样买卖的表述中,不正确的是()。

A.货样买卖,是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易

!B.凭样品买卖的当事人应当封存样品,并可以对样品质量予以说明

ic.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同

D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,即仅交付的标的物与样品相同,出卖人

|交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准

[3、根据《合同法》有关合同转让的规定,下列关于债权转让的说法中,正确的是()。

jA.债权人应当通知债务人

iB.债权人应当经债务人同意才可转让

;J.C.主权利转让后从权利并不随之转让

S|D.无论何种情形合同债权都可以转让

小缱

|4、大型非标掂设备招标,中标人与招标人签订的合同属于()。

A.施工承包合同

:B.买卖合同

1C.设备安装合同

D.加工承揽合同

[5、胶体和P葡聚糖含量的增多对GI值的影响是(〕。

1A.使之升高

B.使之降低

C.无变化

D.先升高,后降低

6、关于安装工程一切险责任范围的说法,正确的是()。

A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失

B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失

C.因超负荷造成的电气设备损失

D.因自然磨损造成的设备损失

7、成人血清视黄醇低于1)表示机体不足。

A.1.05pimol/L

B.3.15nmol/L

C.0.70pmol/L

D.0.35pmol/L

E.1.02pimol/L

8、关于合同形式的说法,正确的是()

A.合同法对合同形式的要求足以要式为原则

B.建设工程合同可以采用口头形式

C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立

D.电子邮件不是合同的书面形式

9、某工程施工招标,合同估算价为5000万元,招标人要求提交的投标保证金额度应不超过

()万元。

A.60

B.80

C.100

D.300

10、缺铁性贫血时可参考的实验室检查指标有()。

A.红细胞压积

B.血红蛋白

C.原嚏吟

D.总铁结合力

E.血清铁

11、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定,自监理人收到承包人设计文件之日起,

对承包人设计文件的审查期限不应超过()。

A.7

B.14

C.21

D.28

12、建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定,也无法用交易习惯、合同有关条款、

补充协议等方法确定交货地点,则交货地点应为()

A.供货人订立合同时的营业地

B.合同订立地

C.采购人订立合同时的营业地

D.工程项目所在地

13、根据《施工合同标准文本》的规定,因承包人违约而解除合同,发包人的行为错误的是

()。

A.发包人可派员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备,则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议

转让给发包人

14、某工程项目的施工合同.因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误,给承包人造成

施工损失。根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于承担该损失责任的说

法中,正确的是()。

A.由设计单位直接向承包人承担违约责任

B.由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任

C.发包人先向承包人承担违约责任,再向设计单位追究违约责任

D.发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后,再将设计单位支付的赔偿金转交给承

包人

15、根据《设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准,可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作,由发包人和承包人共同承担贡任

D.分包人的资格能力应由发包人审核

16、某项目承包人经发包人同意于7月10日进场施工后,监理人于7月20日发出开工

通知,承包人于7月21日收到该通知,通知中说明开工日期为8月10日,则该项目的开

工日期应为

A.7月10日

B.7月20日

C.7月21日

D.8月10日

17、以下标书应当被否决的有()。

A.投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的

B.报价高于成本价

C.报价高于标底

D.投标文件中出现了明显的数字错误

18、下列合同中,合同法律关系客体属于物的是()。

A.l%

B.2%

C.3%

D.5%

26、对于时间特别紧迫(如抢险救灾)的项目,一般采用()的计价方式。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同

27、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是()。

A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查

B.发包人应当组织专家会进行审查

C.审查后认为不符合合同约定,则设计人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算

D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件未获同意

28、根据《标准施工合同》,判定是提前竣工还是延误竣工属于()时间期限。

A.合同工期

B.缺陷责任期

C.质保期

D.施工期

29、按照FIDIC《施工合同条件》规定,由于业主原因使分包商受到损失,分包商向承包商

提出索赔时,承包商()

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

30、下列属于限制民事行为能力人的是()。

A.十八周岁以上的自然人

B.十六周岁以上的未成年人

C.八周岁以上不满十八周岁的未成年人

D.不满八周岁的未成年人

31、与施工招标、材料设备采购招标比较而言,工程勘察设计招标如下特征错误的是()。

A.设计阶段是决定建设项目性能,优化和控制工程质最及工程造价最关键、最有利的阶段

B.勘察设计招标是专业服务性质的招标,设计工作对技术要求高,常常只有数量有限的单

位满足要求

C.设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验,不易在短期内准确地量化评判

D.在招标条件上,勘察设计招标通常有明确而具体的要求,投标人可以按招标文件中提供

的设计图纸和工程量清单编制响应明确的投标方案

32、银皮书规定,业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后()天内,向承包商

支付应付的最终款额。

A.7

B.14

C.24

D.42

33、9部委联合颁发的适用于大型兔杂T.程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括

(工

A.简明施工合同规范

B.简明施工合同文本

C.施工合同标准文本

D.施工合同标准规范

34、关于招标文件的澄清说法错误的是()。

A.招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人

B.澄清发出的时间距投标截止时间不足15□的,并且澄清内容可能影响投标文件编制的,

将相应延长投标截止时间

C.投标人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间15日前,以书面形式提出

D.招标人将在收到异议之日起3日内作出答复

35、关于建筑材料采购招标的说法,错误的是(,(新教材删除该知识点,题目仅供参考)

A.同类材料可以一次招标分期交货,投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标,投标人可自主选择一个或几个合同包报价

C.一个合同包内含有几科类型的材料,允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标,投标人仅针对本次招标报价

36、根据FIDIC《施工合同条件》,属于工程师职责和权力的是()。

A.提供履约担保证书

B.及时提供设计图纸

C.给予承包商现场进入权

D.接收并处理索赔报告

37、应由()向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。

A.资质审查委员会

B.评标委员会

C.招标人

D.招标代理机构

38、市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德

39、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行日请贷款提供抵押担保,并在登记机

关办理了抵押登记,该担保法律关系中,抵押人为(

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关

40某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该览理合同无效,则关于合同解决方式

的说法,正确的是()

A.合同无效,因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效,约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后,应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议

41、下列关于合同设备交付的开箱检验,说法错的是()。

A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验

B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行

C.开箱检验可以在合同设备交付后的•定期限内进行

D.开箱检验不在合同设备交付时进行,买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点

通知卖方

42、建设工程项目招标人与中标人签订合同前,可就投标文件中的()进行协商谈判,(新

教材删除该知识点,题目仅供参考)

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

43、根据《标准设计施工总承包合同》,对于发包人要求中的错误,正确的处理方式是在订

立合同时()o

A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B.将无条件补偿条款写入专用条款

C.将有条件补偿条款写入专用条款

D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担

44、依据《合同法》关于违约责任的规定,下列说法中不正确的是()。

A.约定违约金低于造成的损失时,应当相应增加违约金

B.约定违约金高于造成佗损失时,应当相应减少违约金(应该是过分高于)

C.处置违约行为后果时,违约金与定金不能同时使用

D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

45.FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()

A.工程师有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔

46、材料采购合同供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款

约定的幅度的,双方应()。

A.采用固定价格合同

B.采用可变价格合同

C.通过补充协议确定合同价格

D.照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整

47、一份施工合同采用了英国NEC合同文本,其中的主要选项条款为选项E,则下列()

论述正确。

A.该合同是固定总价合同

B.承包商的投标价作为目标成本

C.工程成本部分实报实隹,按合同约定的工程成本一定百分比作为承包商的收入

D.该合同的乙方,可与若干施工分包商订立分包合同,确定的分包合同履行费用由雇主支

48、在调价公式中,各可调因子的现行价格指数,指约定的付款证书相关周期最后一天的前

()天的各可调因子的价格指数。

A.14

B.28

C.42

D.56

49、根据FIDC《施工合同条件》,关于工程接收的说法不正确的是(

A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请

接收证书的通知

B.业主接收工程的,工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书

C.T程师在承包商提交接收申请28天内未答夏,则视为工程已在工程师收到承包商的申请

通知后的第14天竣工

D.工程视为竣工,同时视为工程师已颁发了接收证书

50、关于抵押的说法正确的是()

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

二、多选题

51、卖方未能按时交付合同材料时,应向买方支付迟延交货违约金,关于该违约金的说法正

确的是()o

A.迟延交付违约金以周为单位计算,不满一周的按天计算

B.每天迟延交付违约金为合同价格的0.08%

C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10%

D.支付迟延交货违约金后,卖方仍应继续交付合同材料

52、拍卖抵押物所获得的价款,超过债权的部分归()所有,不足部分由()负责

清偿。

A.抵押人、抵押人

B.债务人、债务人

C.抵押人、债务人

D.债务人、抵押人

53、(2018年真题)关于抵押的说法,正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

54、(2020年真题)资格预审时,对投标人资格审查采月打分量化的方法是()o

A.有限数量限制法

B.合格制法

C.标准化法

D.综合记分法

55、某工程项目材料供应合同中约定,供货方交付订购的材料后,采购方再行支付货款。合

同履行过程中,因供货方交付的材料质量不符合约定标准,采购方拒付货款。采购方行使的

是0。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先诉抗辩权

D.不安抗辩权

56、设计施工总承包中,由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求,实际方案

由()提出,设计可能受到实施者利益影响,对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方

案的优化。

A.监理人

B.技术负责人

C.承包人

D.勘察人

57、监理人在处理索赔时的行为正确的是()。

A.认为必要时,要求承包人提供索赔证据的补充资料

B.认为必要时,与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.应当单独确定索赔处理结果

D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人

58、(2019年真题)保证法律关系应当参加的主体至少有()。

A.保证人、被保证人

B.保证人、被保证人、债权人

C.被保证人、债权人

D.保证人、债权人

59、影响人体健康最重要的因素是()。

A.医疗条件

B.遗传因素

C.个人生活方式

D.社会条件

60、建设工程设计合同履行发包人的管理内容说法错误的是()。

A.如委托监理,监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息在专用合同条款中指明

B.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作

C.发包人代表在授权范隹内的行为由发包人代表承担法律责任

D.发包人的指示应盖有发包人单位章

61、(2019年真题)下列合同文件中,属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需

要发包人和承包人同时签字盖章的文件是()。

A.专用条款

B.通用条款

C.中标通知书

D.合同协议书

62、某施工合同约定设备由承包人负贡采购,因设备制造原因试车达不到验收要求,则应由

()。

A.承包人承担相关费用,工期不予顺延

B.承包人承担相关费用,工期相应顺延

C.设备制造商承担相应费用,工期不予顺延

D.设备制造商承担相应费用,工期相应顺延

63、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中,

供货方实际交货数量多于订购数量,且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时,

下列关于货款的说法中,正确的是()。

A.按订购单价计算全部数量的货款

B.按订购价格支付货款,多交货部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款

D.按交货数最加上合理修差后的数最计算货款

64、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中,正确的是()。

A.在授权范围内,工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时,有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定,对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

65、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人的施工安全责任是()。

A.执行监理人编制的施工安全摺施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

C.制定安全操作规程

D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任

66、在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是()。【相关知识点新教材己

删除】

A.投标保证金额不足,属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

67、根据《标准设计施工总承包合同》,“变更管理〃正确程序是()。

A.发包人发出变更指示f承包人提交实施方案3监理人审批方案1监理人签发变更指令

B.监理人发出变更意向书1承包人提交实施方案今监理人审批方案3监理人签发变更指令

C.监理人发出变更意向书)承包人提交实施方案1发包人同意实施方案玲监理人签发变更

指令

D.发包人发出变更意向书少承包人提交实施方案今发包人同意实施方案1监理人签发变更

指令

68、信息收集方法可分为二手资料法、实验法和()o

A.调查法

B.采集法

C.访问法

D.描述法

69、(2012年真题)在工程项目招投标中,确定中标人的权利属于()。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构

70、某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交

货后货款未支付,供应商应以()为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。

A.监理单位

B.分公司

C.建设单位

D.施工企业

71、项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是()

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.转代理

72、施工公开招标进行资格预审时,,不能作为资格审查内容的是()

A.投标人的企业资质是否满足招标工程的要求

B.投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历

C.投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历

D.投标人自有施工机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要

73、施工合同履行中,发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包

人有配合安装的义务,工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示,导致土建

承包人的损失,由()

A.发包人承担,批准顺延工期

B.发包人承担,不批准顺延工期

C.承包人承担,可以顺延工期

D.承包人承担,工期不可顺延

74、采用有限数量制审查时,通过详细审查的申请人不少于()个且没有超过规定数量

的,均通过资格预审,不再进行评分。

A.3

B.4

C.2

D.1

75、关于设计施工总承包合同的承包人的说法,正确的是(

A.承包人应当是独立承包人

B.承包人的分包工作需要征得发包人同意

C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包

D.承包人的合部承包工作内容均可分包

76、建设工程设计合同,除专用合同条款另有约定外,因发包人原因造成合同签订之日起()

天内未能发出开始设计通知的,设计人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

A.14

B.30

C.60

D.90

77、住宅分户轻质隔墙的隔声标准的隔声量应大于()

A.30d

B.35dB

C.40dB

D.45dB

78、根据九部委材料采购合同的规定,买方在全部合同材料交付后()内未安排检验和验

收的,卖方可签署进度款支付函并提交买方,买方在收到后()内未提出书面异议的,则

进度款支付函生效。

A.7日,3日

B.28日,3日

C.3个月,7日

D.6个月,7日

79、为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工,()通过协调保障承包人的施工不受到

外部或其他承包人的干扰,对已确定的施工计划要进行动态管理。

A.监理人

B.发包人

C.总包单位

D.设计单位

80、下列选项中,关于代理的说法,不正确的是(工

A.代理的民事责任由被代理人承担

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

81、项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成()

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

82、设计施工总承包合同模式下,竣工试验的第三阶段,进行()试验。

A.检查和功能性试验

B.在所有可利用的操作条件下安全运行

C.各种性能测试

D.设备质量检验

83、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是()。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计一施工合同条件》

C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》

D.《客户咨询工程师(单位)服务协议书》

84、承包人暂停施工()天后,发包人仍不纠正违约行为,承包人可向发包人发出解除合

同通知。

A.7

B.14

C.15

D.28

85、下列投标人资格预审的内容,属于初步审查内容的是((新教材删除该知识点,题

目仅供参考)

A.联合体投标的,是否具备联合体协议

B.资质条件

C.类似项目的业绩

D.项目经理资格

86、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时,材料采购合同的生效时间是()。(新教

材删除该知识点,题目仅供参考)

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

87、设计施工总承包合同中,对工程项FI的实施负责投费支付和项H建设有关重大事项的决

定权的是()。

A.发包人

B.设计施工总承包人

C.监理人

D.设计人

88、按照《担保法》的规定,下列财产中可以作为抵押物的是()。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人使用的宅基地

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施

89、土方填筑工程的施工中,因连续降雨导致停工15天,其中6天的降雨强度超过专用条

款约定的标准构成延长合同工期的条件,则需要承包人承担的是()o

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失

90、(2021年真题)根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察人应对勘察方法的

()完全负责。

A.完备性、可靠性、先进性

B.完备性、正确性、经济性

C.适用性、先进性、经济性

D.正确性、适用性、可靠性

91、根据《标准施工合同》,施工准备阶段设计交底应由()组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人

92、(2017年真题)关于委托订立合同的代理人行为的说法,错误的是()。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项,必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项,法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项,法律后果由代理人承担

93、()对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广

播电视等地下管线位置的资料;气象和水文观测资料;相邻建筑物和构筑物、地下工程的有

关资料,以及其他与建设工程有关的原始资料,承担原始资料错误造成的全部责任。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.发包人

94、保证合同中,债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的,保证期间为主债

务履行期届满之日起()个月。

A.1

B.3

C.6

D.12

95、根据《施工合同标准文本》的规定,因承包人违约而解除合同,发包人的行为正碓的是

()。

A.发包人不可派人员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备,则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议

转让给发包人

96、约定的开工日期已届至,此时发包人开工前的配合工作已完成,但承包人的开工准备还

不满足开工条件,则下列说法正确的是()<>

A.迟延发出开工通知

B.合同工期予以顺延

C.提前7天向承包人发出开工通知

D.以开工条件具备的时间为开工日期

97、下列有关室内隔声标准中,哪一条不合规定?()

A.有安静度要求的室内作吊顶时,应先将隔墙超过吊顶砌至楼板底

B.建筑物各类主要用房的隔墙和楼板的空气声计权声隔声量不应小于30dB

C.楼板的计权化撞击声压级不应大于75dB

D.居住建筑卧室的允许噪声级应为:白天为45dB.黑夜为37dB

98、甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为50万元,现法定代表人马不知情的

乙公司签署了总价100万元的合同,该合同的效力为().

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.待定

99、下列不属于工程总承包招标文件中包括的内容是()。

A.发包人的要求

B.工程量清单

C.合同条款及格式

D.发包人提供的资料

100、根据《标准施工合同》,担保“建筑工程一切险”和“第二者责任险”的正确做法是

A.分别自发包人和承包人负成担保

B.均自发包人负责担保

C.分别自承包人和发包人负责担保

D.均自承包人负责担保

参考答案与解析

1、答案:A、B、E

本题解析:

计量资料是指对每个观察单位用定量方法测定某项指标数值的大小而得到的资料,一般有单

位为有序变量,如身高(cm)、体重(kg)、血压(mmHg)等。

2、答案:D

本题解析:

2022/2021版教材P141-142

本题考核的是货样买卖。货样买卖是指当事人双方按照货样或样本所显示的质品进行交易。

凭样品买卖的当事人应当封存样品,并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当

与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,即使交付的标

的物与样品相同,出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

3、答案:A

木题解析:

本题考查的是债权转让。债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知的,该转让对债务

人不发生效力。选项A,债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知的,该转让对债务

人不发生效力。选项B,无需征得债务人同意,只要通知即可。选项C,从权利随之转让。

选项D,根据当事人约定或合同性质,有些权利不得转让。(本知识点新教材已经删除)

4、答案:D

本题解析:

考点:大型工程设备采购招标概述。大型工程设备采购标的属F加工承揽。参见教材P£4。

5、答案:B

本题解析:

胶体和P前聚糖是黏性纤维,含量升高后使GI值降低。

6、答案:A

本题解析:

教材P19

本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险人对下列原因造成的损失和费用,负贲赔偿:

(1)自然灾害,指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、

冻灾、冰雀、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强

大的自然现象;(2)意外事故,指不可预料的以及被保隆人无法控制并造成物质损失或人身

伤亡的突发性事件,包括火灾和爆炸。

7、答案:C、D

本题解析:

血清视黄醇浓度低于0.70nmol/L时,表示机体视黄醇不足,低于0.35|imol/L时,表示机体

视黄静缺乏

8、答案:B

本题解析:

《合同法》在合同形式上的要求是以不要式为原则的。合同的形式可分为书面形式、口头形

式和其他形式。书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据

交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

9、答案:C

本题解析:

2020/2021版教材P16-18

招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外,可以是银行出

具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标人应提交规定金额的投标保证金,并

作为其投标书的一部分,数额不得超过招标项目估算价的2%..

10、答案:A、B、D、E

本题解析:

缺铁性贫血时可以参考的检查指标有:血红蛋白、红细胞压积、血清铁、总铁结合力、血清

运铁蛋白饱和度、红细胞游倒原吓咻、血清铁蛋白等。

11、答案:C

本题解析:

本题考查的是设计工作的合同管理。为了不影响后续工作,自监理人收到承包人的设计文件

之日起,对承包人的设计文件审查期限不超过21天。参见教材P128。

12、答案:A

本题解析:

当事人没有约定交付地点或者约定不明确,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同

有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,适用下列规定:

①标的物需要运输的,出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人。②标的物

不需要运输的,出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的,出卖人应当在该地点

交付标的物;不知道标的物在某一地点的,应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。

13、答案:C

本题解析:

知识点:违约责任。发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任,也不影响发包人根

据合同约定享有的索赔权利。教材Pllio

14、答案:C

本题解析:

本题考查的是承担违约责任的条件。当事人一方因第三人原因造成违约时,也应向对方承担

违约责任,然后再根据其它依据追究第三方责任。因发包人委托的设计单位提供的设计图纸

错误,给承包人造成施工损失,发包人先向承包人承担违约贡任,再向设计单位追究违约贡

任。

15、答案:A

本题解析:

承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。发包人同意分包的工作,

由承包人和分包人共同承担责任。分包人的资格能力应由监理人审核。

16、答案:A

本题解析:

“(3)开工通知发出前,承包人经发包人同意己经实际进场施工的,(无论此后是否发出开工通

知)以实际进场施工时间为开工R期。

17>答案:A

本题解析:

B报价低于成本否决投标;标底只是参考,不作为据决定性因素,C错误;D属于可以要

求投标人作出澄清的情况。

18、答案:A

本题解析:

考核合同法律关系的构成,货币作为一般等价物也是法律意义上的物,可以作为合同法律关

系的客体,如借款合同等,参见教材P8。

19、答案:B

本题解析:

[考点]招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容,招标人可以自

行决定是否编制标底,一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底,应当在开标时

公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投

标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

20、答案:D

本题解析:

响应性评审的因素一般包括投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金、权利义

务、已标价工程量清单、技术标准和要求等。

21、答案:C

本题解析:

《标准施T.招标文件》合同附件格式包括合同协议书、预付款担保、履约担保。

22、答案:A

本题解析:

如果承包人收到通知后不参加计量,工程师自行计量的结果有效,作为工程价款支付的依据。

23、答案:C

本题解析:

保证法律关系至少必须有保证人、被保证人(债务人)和债权人三方参加。连带责任保证的

债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的债权人既可以要求债务人履行债务,

也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任;一般保证的债权人只有在主合同纠纷经审

判或者仲裁,且债务人财产依法强制执行仍不能履行债务时,才能要求保证人承担保证责任。

连带责任保证更能保护债权人利益。债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在

其保证范围内承担保证责任。

24、答案:C

本题解析:

本题考查的是合同法律关系的构成。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律

关系中,行为多表现为完成一定的工作,如勘察设计、施工安装等。参见教材P6。

25、答案:C

本题解析:

本题考查的是施工进度管理。承包人的原因造成的延期竣工,最高赔偿额为签约合同价的

3%。参见教材P86。

26、答案:D

本题解析:

成本加酬金合同通常适用于工程复杂,工程技术、结构方案难以预先确定,时间特别紧迫(如

抢险救灾)的项目。

27、答案:A

本题解析:

发包人接收设计文件之后,可以自行或者组织专家会进行审杳,设计人应当给予配合。设计

人应根据发包人的审查意见修改完善设计文件,并重新报送发包人审查,审查期限重新起算。

发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的,设计人的设计文件视为已经通过发包人审查。

28、答案:D

本题解析:

施工期与合同工期比较,判定是提前竣工还是延误竣工。

29、答案:D

本题解析:

如发生了应由业主承担责任的事件,分包商向承包商提出索赔要求后,承包商认为分包商索

赔要求合理,则要及时以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。

30、答案:C

本题解析:

八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人,卜八周岁以上的自然人未完全民事行为能力

31、答案:D

本题解析:

在招标条件上,勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的

初步性基础资料,更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力,提供智力成

果;且无具体量化的工作量,灵活性较大。而施工招标一般都有明确而具体的要求,投标人

可以按招标文件中提供的设计图纸和工程量清单编制响应明确的投标方案,灵活性较小。

32、答案:D

本题解析:

2020/2021版教材P158-161

业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后42天内,向承包商支付应付的最终款

额。

33、答案:C

本题解析:

本题考查重点是“施工合同标准文本〃。国家发展和改革委员会、财政部、建设部、铁道部、

交通部、信息产业部、水利部、民用航空总局、广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于

大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括施工合同标准文本。因此,本

题的正确答案为C。

34、答案:C

木题解析:

本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标

文件的投标人,但不指明澄清问题的来源,澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的,

并且澄清内容可能影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。投标人或者其他利害关

系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前,以书面形式提出。招标人将在收

到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。参见教材P34。

35、答案:C

本题解析:

本题考查的足材料和通用型设备采购招标文件主要内容。如果采购钢材招标,将钢筋供应作

为一个合同包,其中包括不同型号,投标人不能仅投其中的某一项,而必须包括全部规格和

数量供应的报价。

36、答案:D

本题解析:

2021教材P152〜153

本题考查的是《施工合同条件》中各方责任和义务。选项A,属于承包商的主要责任和义务;

选项BC,属于业主的主要责任和义务。

37、答案:C

本题解析:

知识点:资格审查。招标人还应向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。

教材P420

38、答案:B

本题解析:

本题考查的是建设工程合同管理的目标。在市场经济条件下,由于主要是依靠合同来规范当

事人的交易行为,合同的内容将成为实施建设工程行为的主要依据。参见教材P1。

39、答案:A

本题解析:

(二)抵押1•抵押的概念抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一

定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时.,债权人有权

依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。①抵押人可以为债务人,

也可以是第三人,债权人称为抵押权人;②抵押可以用自己的财产,也可以用别人的财产。

40、答案:B

本题解析:

合同成立后,合同中的仲裁条款是独立存在的,合同的无效、变更、解除、终止,不影响仲

裁协议的效力。

41、答案:D

本题解析:

本题考查的是开箱检验、安装、调试、考核、验收。合同设备交付后应进行开箱检验,即合

同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行:(1)合同设

备交付时;(2)合同设备交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备交付时进行,买方

应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。参见教材P147〜148。

42、答案:A

本题解析:

本题考查的是评标、决标阶段的工作。招标人依据评标报告的推荐投标人名单排序第一的候

选中标人进行签约前的谈判,主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商,

通常为投标文件中存在的细微偏差,如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格、

投标方案、质量、履行期限等实质性内容进行谈判。

43、答案:A

本题解析:

本题考查的是订立合同时需要明确的内容。对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后

果责任,通用条款给出了两种供选择的条款:无条件补偿条款和有条件补偿条款。由于两个

条款的责任不同,应明确本合同采用哪一条款。参见教材P124。

44、答案:B

小题解析:暂无解析

45、答案:A

本题解析:

暂列金额计入合同价格内,但其使用归工程师控制,实际上是一笔业主方的备用金,用于招

标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需

要经业主同意后用于施工或提供物资、设备,以及技术服务等内容的开支,也可以作为供意

外用途的开支,他有权全部使用、部分使用或完全不用。

46、答案:D

本题解析:

考核合同价格与支付(材料采购合同)。材料采购合同供货周期超过12个月且合同材料交付

时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的,双方应照专用合同条款中约定的调整方法

对合同价格进行调整。参见教材P142。

47、答案:C

本题解析:

本题考查的是ECC合同中的内容组成。主要选项条款为E,即为成本补偿合同。成本补偿合

同的特点是工程成本部分实报实销,按合同约定的工程成本一定百分比作为承包商的收入

48、答案:C

本题解析:

2020/2021版教材P93-95

本题考查的是订立合同时需要明确的内容。各可调因子的现行价格指数.指约定的付款证书

相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数。

49、答案:C

本题解析:

工程师在承包商提交接收申请28天内未答复,若工程达到了四个条件(1、工程已按合同

竣工,并通过竣工试验;2、对承包商按合同要求提交的竣工记录没有给出反对通知;3、对

承包商按合同要求提交的操作与维护手册没有给出反对通知;4、承包商完成了合同要求的

培训工作),即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工,且被视为己

颁发了接收证书。

50、答案:B

本题解析:

2.抵押物债务人或者第三人提供担保的财产为抵押物。可以流通、转让、买卖的可以抵押,

反之则不能抵押。【可以抵押的财产=可以买卖](1)建筑物和其他土地附着物(2)建

设用地使用权(3)海域使用权(4)生产设备、原材料、半成品、产品(5)正在建造的

建筑物、船舶、航空器16)交通运输工具(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。

【不得抵押的财产=不可以买卖】(1)土地所有权(2)耕地、宅基地、自留地、自留山

等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;(3)学校、幼儿园、医院等以公

益为FI的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所

有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)依法不

得抵押的其他财产。【一并抵押】(不可分割性)以建筑物抵押的,该建筑物占用范围内的

建设用地使用权•并抵押,以建设用地使用权抵押的,该土地上的建筑物•并抵押。抵押

人未一并抵押的,未抵押财产视为一并抵押。

51、答案:D

本题解析:

每天迟延交付违约金为迟延交付材料金额的0.08%。迟延交付违约金的最高限额为合同价格

的10%。

52、答案:C

本题解析:

2021教材P15

知识点:担保方式。拍卖抵押物所获得的价款,超过债权的部分归抵押人所有,不足部分由

债务人负责清偿。

53、答案:B

本题解析:

2021教材P14

知识点:担保方式。选项A,债务人或者第三人都可以提供抵押物;选项C,提单可用于质

押;选项D,抵押物不转移占有。

54、答案:A

本题解析:

2021教材P53

知识点:资格审查办法。有限数量限制法:对资格预审申请文件进行量化打分,按得分由高

到低的顺序确定通过资格预审的申请人。

55、答案:B

本题解析:

本题考查的是后履行抗辩权。后履行抗辩权包括:当事人互负债务,有先后履行顺序的,应

当先履行的一方未履行时,后履行的一方有权拒绝其对本方的履行要求;应当先履行的一方

履行债务不符合规定时,后履行的一方也有权拒绝其相应的履行要求。(本知识点新教材已

经删除)

56、答案:C

本题解析:

2020/2021版教材P120

设计施工总承包中,由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求,实际方案由承

包人提出,设计可能受到实施者利益影响,对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的

优化。

57、答案:A

本题解析:

(1)承包人提出索赔要求

第一,承包人根据合问认为有权得到追加付款和(或)延长工期时,应在引起索赔事件发生

后的28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前

述28天内发出索赔意向通知书,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。

第二,承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人递交正式的索赔通知书,详细

说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。

第三,对于具有持续影响的索赔事件,承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知,

说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。在索赔

事件影响结束后的28天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的

追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。

(2)监理人处理索赔

第一,监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人

的记录和证明材料,必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

第二,监理人应首先争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见,如果分歧较

大,再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。

第三,监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内,将索赔处理

结果答复承包人。

(3)发包人完成赔付

第一,承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。

第二,承包人不接受索赔处理结果的,按合同争议解决。

58、答案:B

本题解析:

2021教材P13

知识点:担保方式。保证法律关系至少必须有三方参加,即保证人、被保证人(债务人)和

债权人。

59.答案:C

本题解析:

一般认为对人的健康的影响:15%取决于遗传,10%取决于社会条件,8%取决于医疗条件,

7%取决于自然环境,60%取决于个人生活方式。

60>答案:C

本题解析:

本题考查的是建设工程设计合同履行管理。选项C,发包人代表在授权范围内的行为由发包

人承担法律责任。参见教材P85。

61、答案:D

本题解析:

2021教材P90

知识点:施工合同标准文本。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签

字盖章的法律文书,因此标准施工合同中规定了应用格式。

62、答案:A

本题解析:

由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负贡重新购置或修理,承包人负

责拆除或重新安装。设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装

的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相

应顺延。

63>答案:A

本题解析:

本题考查的是交货数量与订货数量不同时价款的结算。合同内对磅差和尾差规定出合理的界

限范围,既可以划清责任,还可为供货方合理组织发运提供灵活变通的条件如果超过合理

范围,则按实际交货数量计算。不足部分由供货方补齐或退回不足部分的货款;采购方同意

接受的多交付部分,进一步支付溢出数量货物的货款。但在计算多交或少交数量时,应按订

购数量与实际交货数量比较,均不再考虑合理磅差和尾差因素。

64、答案:A

本题解析:

2020/2021版教材P111

本题考查的是索赔管理。选项BC,不具有强制约束力,承包人不同意的可按争议来处理。

选项D,越权时需发包人批准,授权范围内时,也要通知发包人。

承包人不接受索赔处理结果的,按合同争议处理,而合同争议可以是走法院或仲裁的流程。

所以不具有强制约束力。

65、答案:C

本题解析:

教材P107

承包人的安全责任包括:严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,配备必要的安全生

产和劳动保护设施,加强对承包人人员的安全教育,并发放安全工作手册和劳动保护用具等

66、答案:B

本题解析:

[考点]大型工程设备采购招标概述。选项A错误,投标保证金额不足,属于实质性偏差;选

项C错误,单价计算的结果与总价不一致,修正即可;选项D错误,评标时需要考虑运费

问题。

67、答案:C

本题解析:

本题考查的足变更管理。合同履行过程中,经发包人同意监理人可向承包人做出有关〃发包

人要求”改变的变更意向书,说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求,并附必要的

相关资料,以及要求承包人提交实施方案。变更应在相应内容实施前提出,否则发包人应承

担承包人损失。承包人按照变更意向书的要求,提交包括拟实施变更工作的设计、计划、措

施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人的变更实施方案后,由监理人发出变更

指示。参见教材P120〜P121。

68、答案:C

本题解析:

信息收集方法总体上可分为一手资料法、访问法、实验法。

69、答案:A

本题解析:

2021教材P45

知识点:评标阶段的工作。确定中标人是招标人的权利,但招标人也可以授权评标委员会来

确定。

70、答案:D

本题解析:

知识点:合同法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体,但不具备法人资格,不

能独立的承担义务,法律上的权利义务必须由法人承担.教材P7。

71、答案:A

本题解析:

在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如总监理工程师作为监理单位的代理人。

72、答案:C

本题解析:

资格审查包括资质条件、人员能力、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。

73、答案:A

本题解析:

发包人的原因导致的施工暂停,费用由发包人承担,工期顺延。

74、答案:A

木题解析:

本题考查的是资格审查办法。通过详细审查的申请人不少于3个且没有超过规定数量的,均

通过资格预审,不再进行评分。

75、答案:B

本题解析:

教材P120〜121

本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项A错误,总承包合同的承包

人可以是独立承包人,也可以是联合体:选项B正确,分包工作需要征得发包人同意;选项

C,尽管委托分包人的招标工作由承包人完成,发包人也不足分包合同的当事人,所以不足

共同发包;选项D错误,承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,也不得将其承包

的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

76、答案:D

本题解析:

2020/2021版教材P85-88

除专用合同条款另有约定外,因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计

通知的,设计人有权提出价格调整要求,或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和

(或)周期延误。

77、答案:D

本题解析:

《民用建筑隔声设计规范》规定:分户墙隔声标准为大于45dB,高要求时大于50dB0

78、答案:C

本题解析:

知识点:材料采购合同履行管理。买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收的,

卖方可签署进度款支付函并提交买方:买方在收到后7日内未提出书面异议,则进度款支付

函自签署之日起生效。教材P144。

79、答案:A

本题解析:

2020/2021版教材P99-102

本题考查的是施工进度管理。为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工,监理人通过

协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰,对已确定的施工计划要进行动态管

理。

80、答案:B

本题解析:

本题考查重点是“代理关系”。代理人在代理权限内,以被代理人名义实施的民事法律行为,

对被代理人发生效力。代理具有以下特征:

①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;

②代理人以被代理人的名义实施代理行为;

③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志;

④被代理人对代理行为承担.民事责任。

因此,本题的正确答案为B。

81、答案:D

本题解析:

(-)代理的种类代理包括委托代理和法定代理。委吒代理基于授权而产生。法定代理

是根据法律的直接规定而产生,是为未成年人、精神病人而设置的。因此,建设工程中的

一切代理行为都是委托代理。如:项目经理是施工企业的代理人、总监理工程师是监理单位

的代理人等。工程招标代理中,被代理人是发包人,弋理人是招标代理机构。委托代理

权可以书面委托,也可以口头委托。但应当书面委托的,必须采用书面形式。

82、答案:C

本题解析:

考核竣工验收管理。选项A是第一阶段;选项B是第二阶段。参见教材P136。

83、答案:A

本题解析:

本题考查的是《施工合同条件》中各方贲任和义务。《施工合同条件》是FIDIC系列合同条

件中最具代表性的文本。参见教材P152。

84、答案:D

本题解析:

承包人暂停施工28天后,发包人仍不纠正违约行为,承包人可向发包人发出解除合同通知。

但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任,也不影响承包人根据合同约定享有的索

赔权利。

85、答案:A

本题解析:

本题考查的是资格预审程序。初步审查的内容包括:(1)提供资料的有效性。法定代表人授

权委托书必须由法定代表人签署;申请人基本情况表应附申请人营业执照副本及其

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论