加油站建设工程监理合同

加油站建设工程监理合同加油站建设工程监理合同甲方（建设单位）：名称：_________________________法定代表人/授权代表人：_________地址：_________________________联系方式：_____________________乙方（监理单位）：名称：_________________________法定代表人/授权代表人：_________地址：_________________________联系方式：_____________________资质证书编号：_________________（需具备危险化学品建设项目监理资质）鉴于1.甲方系“_________加油站建设项目”（以下简称“本项目”）的建设单位，已取得本项目立项批复、规划许可等合法手续；2.乙方系具备相应资质的监理单位，熟悉危险化学品建设项目监理规范及要求，同意承接本项目监理服务；3.双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就监理服务达成如下协议。第一条监理范围与内容1.1工程范围本项目所有单体工程及配套设施，包括但不限于：-罩棚（含钢结构、照明、通风）；-油罐区（含油罐安装、油气回收管线、接地装置、防渗层）；-站房（含便利店、办公室、配电房、卫生间）；-消防系统（消防水池、泵房、灭火器、消防栓、报警装置）；-环保设施（油气回收系统调试、污水排放处理）；-道路硬化、标识标牌、绿化及其他附属工程。1.2监理阶段-施工准备阶段：图纸会审、施工组织设计/专项方案审查、施工单位资质核验、材料设备进场前核查；-施工阶段：质量/安全/进度/投资控制、隐蔽工程验收、关键工序旁站、现场签证审核；-竣工验收阶段：工程资料审核、现场实体验收、配合消防/环保/安监等专项验收；-缺陷责任期监理：12个月缺陷责任期内的质量缺陷跟踪、整改验收。1.3特殊要求需符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156等危化品项目专项规范。第二条监理依据1.国家及地方法律法规：《建筑法》《建设工程质量管理条例》《危险化学品安全管理条例》等；2.行业规范：《建设工程监理规范》GB/T50319、《油气回收系统工程技术规范》HJ/T431等；3.本合同、设计文件、施工图纸、甲方提供的立项/规划/施工许可等资料；4.施工单位提交并经甲方确认的施工组织设计、专项方案。第三条监理服务期限1.总监理服务期：自本合同签订之日起至缺陷责任期结束之日止；2.施工阶段期限：与施工总工期一致（具体以甲方书面通知为准）；3.延期约定：-因甲方原因（设计变更、工期调整、资金不到位）导致工期延长，乙方应在7日内书面通知甲方，双方协商确定监理服务期延长及费用调整；-因乙方原因导致监理工作延误，乙方承担相应损失。第四条监理费用及支付4.1费用总额人民币______元（大写：______元整），包含监理人员薪酬、办公费、检测试验费（含油气回收系统检测）、税费等全部费用。4.2支付方式1.预付款：合同签订后7个工作日内，甲方支付总额的20%；2.进度款：每完成1个单体工程验收合格后，支付该单体对应监理费的30%，累计支付至总额的70%；3.竣工验收款：整体工程（含消防/环保/安监专项验收）合格后15个工作日内，支付总额的25%；4.缺陷责任期满款：缺陷责任期结束后15个工作日内，支付剩余5%。4.3发票要求乙方需提供合法有效的增值税专用发票，甲方凭发票支付。第五条双方权利义务5.1甲方权利义务权利：-对工程质量、进度、投资有监督权；-要求乙方更换不称职监理人员（需书面说明理由）；-审核乙方提交的监理报告、支付申请。义务：-提供监理所需的设计文件、施工图纸、立项批复等资料；-协调施工单位、设计单位与乙方的工作衔接；-按时支付监理费用；-收到乙方书面请示后7个工作日内答复；-办理施工许可证、专项验收等手续（乙方配合）。5.2乙方权利义务权利：-对不符合设计/规范的工序有权要求整改，拒不整改的可签发停工令并报甲方及安监部门；-审核施工单位的材料/设备进场验收，不合格品禁止使用；-按合同约定收取监理费用。义务：-组建项目监理机构：配备总监理工程师1名（持危化品监理资质）、专业监理工程师2名、监理员3名，明确岗位职责；-建立安全监理台账，每周至少1次安全巡查，每月向甲方及当地安监部门提交安全监理报告；-关键工序（油罐吊装、动火作业、油气回收调试）必须旁站监理；-配合甲方办理消防/环保/安监专项验收，提供完整监理资料；-缺陷责任期内每季度巡查1次，对质量缺陷跟踪整改并验收；-不得转包/违法分包监理业务，保守甲方商业秘密。第六条违约责任6.1甲方违约-未按时支付监理费：每逾期1日，按应付未付金额的万分之五支付违约金；逾期超30日，乙方有权暂停监理工作；-未提供必要资料导致监理延误：承担乙方因此产生的损失。6.2乙方违约-监理人员未履职/资质不符：每发现1次支付违约金______元；情节严重的，甲方有权解除合同，乙方退还已收费用并赔偿损失；-监理失职导致质量不合格/安全事故：按事故责任比例承担赔偿责任；-转包/违法分包：甲方有权解除合同，乙方退还已收费用并支付合同总额10%的违约金；-未按时提交监理报告：每逾期1日支付违约金______元。6.3不可抗力因地震、洪水等不可抗力导致无法履行合同，双方互不承担责任，但需及时通知对方并提供证明。第七条争议解决因本合同发生争议，双方协商解决；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。第八条其他1.本合同未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；2.本合同自双方签字盖章之日起生效；3.本合同一式______份，甲方______份，乙方______份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：