2026年一级造价师考试题库300道及参考答案（b卷）

2026年一级造价师考试题库300道第一部分单选题(300题)1、关于现场签证，下列说法中正确的是（）。

A.承包人在收到发包人要求完成合同以内的零星项目指令后，应及时向发包人提出现场签证要求

B.现场签证的工作如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成该签证工作所需的人工的数量

C.若发现合同工程内容因场地条件、地质水文、发包人要求等不一致时，应提供所需的相关资料，提交发包人签证认可，作为合同价款调整的依据

D.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与结算款一同支付

【答案】：C2、以下不得由投标人自主报价的是（）

A.总承包服务费

B.计日工

C.暂列金额

D.单价措施项目费

【答案】：C3、水闸闸室两侧兼有挡土、减少水平边荷载及延长侧向防渗长度的建筑物为（）

A.翼墙

B.岸墙

C.防渗刺墙

D.齿墙

【答案】：B4、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）规定，下列说法正确的是（）。

A.电缆进控制、保护屏及配电箱等的预留长度计入工程量

B.配管安装要扣除中间的接线盒、开关盒所占长度

C.母线的附加长度不计入工程量

D.架空导线进户线预留长度不小于1.5m/根

【答案】：A5、能够切割不锈钢、铝、铜、铸铁、陶瓷和水泥等材料的切割方法为（）。

A.氧熔剂切割

B.碳弧气割

C.等离子弧切割

D.火焰切割

【答案】：C6、热力管道管网平面布置成枝状时，其主要缺点是（）。

A.投资大

B.钢材耗量大

C.运行管理不方便

D.没有供热的后备性能

【答案】：D7、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以（）为竣工日期。

A.竣工验收合格之日

B.承包人提交验收报告之日

C.修复后检查合格之日

D.转移占有建设工程之日

【答案】：B8、某有色金属管道的设计压力为0.6MPa，其气压试验压力为（）。

A.0.6MPa

B.0.69MPa

C.0.75MPa

D.0.90MPa

【答案】：B9、能提供气液两项接触传热，使传质、传热过程能够迅速有效的进行，完成传质、传热后气液两项及时分开，互不夹带该设备是（）。

A.容器

B.塔器

C.搅拌器

D.换热器

【答案】：B10、（2017年真题）对有营业收入的非经营性项目进行财务分析时，应以营业收入抵补下列支出；①生产经营耗费②偿还借款利息③缴纳流转税④计提折旧和偿还借款本金正常的收入补偿顺序是（）。

A.①②③④

B.①③②④

C.③①②④

D.①③④②

【答案】：B11、平地机可以按各种坡度要求平整地面和（）。

A.摊铺物料

B.修筑路基

C.修筑路堑

D.削坡

【答案】：A12、对屈服现象不明显的钢，规定以（）残余变形时的应力作为屈服强度。

A.0.15%

B.0.2%

C.0.25%

D.0.3%

【答案】：B13、某工程项目建设投产后,正常生产年份的总成本费用为1500万元,期间费用250万元,借款利息100万元,固定资产折旧190万元,无形资产销费80万元,则其经营成本为（）万元。

A.880

B.1100

C.1150

D.1130

【答案】：D14、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。

A.406.8

B.450.0

C.456.0

D.593.9

【答案】：B15、（2019年真题）市政支线共同沟应设置于（）。

A.道路中央下方

B.人行道下方

C.非机车道下方

D.分隔带下方

【答案】：B16、工程项目管理组织机构采用直线制形式的主要优点是（）。

A.管理业务专门化，易提高工作质量

B.部门间横向联系强，管理效率高

C.隶属关系明确，易实现统一指挥

D.集权与分权结合，管理机构灵活

【答案】：C17、（2020年真题）某新建项目建设期为2年，分年度均衡贷款，2年分别贷款2000万元和3000万元，贷款年利率为10%，建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为（）万元。

A.455

B.460

C.720

D.830

【答案】：B18、含砂高液限粉土基本代号是（）。

A.MHG

B.MLG

C.MHS

D.MLS

【答案】：C19、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5％，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。

A.10

B.12

C.50

D.60

【答案】：A20、适用于铝、镁、钛合金结构件表面及近表面缺陷的检测方法为（）。

A.涡流检测

B.磁粉检测

C.荧光液体渗透检测

D.着色液体渗透检测

【答案】：A21、竖井式倒虹吸管井底一般设（）深集沙坑，以便清除泥沙及修理水平段时排水之用。

A.0.1m

B.0.5m

C.0.7m

D.1.0m

【答案】：B22、下列可燃性液体发生火灾时，可采用普遍蛋白泡沫灭火剂的是（）。

A.乙醇

B.丙酮

C.醋酸乙酯

D.柴油

【答案】：D23、液压、润滑管道的除锈应采用（）。

A.水清洗

B.油清洗

C.酸洗

D.蒸汽吹扫

【答案】：C24、根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，选用暂估价（A）条款时，若发包人在价格清单中给定暂估价的材料，不属于依法必须招标的，则其价格与暂估价的差额应经确认后计入合同价款，履行该确认职能的应是（）。

A.发包人

B.监理人

C.总承包人

D.材料供应商

【答案】：C25、某工程合同价款为800万元，该项目的投标截止日期为2014年9月初，2015年11月底按约定完成最终结清，合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2014年8月、2015年10月、11月的造价指数分别为113.15、127.60和128.40。则此工程价差调整额为（）万元。

A.102.17

B.113.35

C.139.45

D.152.8

【答案】：A26、三柱式墩、台的立柱混凝土浇筑施工时，泵送混凝土的坍落度可保持在（）之间。

A.50～70mm

B.50～120mm

C.70～120mm

D.120～140mm

【答案】：D27、（2019年真题）高层建筑为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带（）。

A.避雷网

B.避雷针

C.引下线

D.均压环。

【答案】：D28、（2015年真题）根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）规定，建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。以下说法正确的是（）。

A.建筑物高度为2.00m部分，应计算全面积

B.建筑物高度为1.80m部分不计算面积

C.建筑物高度为1.20m部分不计算面积

D.建筑物高度为2.10m部分应计算1/2面积

【答案】：D29、衡量蒸汽锅炉热经济性的指标是（）。

A.蒸发量

B.蒸汽压力和温度

C.受热面蒸发率

D.锅炉热效率

【答案】：D30、系统由火灾探测器、报警器、自控装置、灭火装置及管网、喷嘴等组成，适用于经常有人工作场所且不会对大气层产生影响。该气体灭火系统是（）。

A.二氧化碳灭火系统

B.卤代烷1311灭火系统

C.IG541混合气体灭火系统

D.热气溶胶预制灭火系统

【答案】：C31、（2018年真题）某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5%。该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。

A.10

B.12

C.50

D.60

【答案】：B32、截水沟长度超过（）时应设置出水口。

A.200m

B.300m

C.400m

D.500m

【答案】：D33、在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是先进适用的（）。

A.资源技术和环境治理技术

B.资源技术和生产技术

C.环境治理技术和管理技术

D.生产技术、技术装备和管理技术

【答案】：D34、某建设项目，经投资估算确定的工程费用为2100万元，工程建设其他费为900万元，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。年均投资价格上涨率为10%，基本预备费费率为5%，项目建设前期1年。该项目建设期的价差预备费为（）万元。

A.350.67

B.396.86

C.443.88

D.665.83

【答案】：D35、根据《升船机设计规范》（SL660-2013），升船机的级别按设计最大通航船舶吨位分为（）级。

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】：B36、某14层塔式住宅楼，每层设置6户、建筑面积640m2，其室内消火栓系统可设一根竖管，应采用（）。

A.单阀单出口消火栓

B.单阀双出口消火栓

C.双阀双出口消火栓

D.双阀单出口消火栓

【答案】：C37、（2019年真题）不属于建设单位管理费的是（）。

A.办公板房折旧费

B.项目前期招标文件编制费用

C.建设项目信息化费

D.对建设项目前期工作、项目实施及竣工决算等全过程进行审计所发生的审计费用

【答案】：C38、关于施工成本分析的方法，下列说法中不正确的是（）。

A.成本分析的基本方法包括指标对比分析法、连环置换法、差额计算法和比率法

B.比较法又称为指标对比分析法，包括本期实际指标和上期实际指标的对比，目标指标和本行业平均水平、先进水平的对比

C.因素分析法可以分析各种因素对成本的影响程度，比率法包括相关比率法、比重分析法和动态比率法

D.可看出量、本、利之间比例关系的方法是结构对比分析法

【答案】：B39、在热力管道安装中，水平安装的方形补偿器应与管道（）。

A.保持距离

B.相连接

C.保持同一坡度

D.保持同一高度

【答案】：C40、（2021年真题）下列不属于填石路堤的填筑方法的是（）。

A.竖向填筑法

B.冲击压实法

C.强力夯实法

D.混合填筑法

【答案】：D41、（2017年考题）编制单位工程施工进度计划时,确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量、限定每班工人数量上限的因素是（）。

A.工作项目工程量

B.最小劳动组合

C.人工产量定额

D.最小工作面

【答案】：D42、采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是（）。

A.项目价值

B.服务内容

C.计算基础

D.费率和金额

【答案】：D43、根据《合同法》，合同当事人违约责任的特点有（）。

A.违约责任以合同成立为前提

B.违约责任与侵权责任和缔约过失责任相同

C.违约责任以违反合同义务为要件

D.违约责任必须以支付违约金的方式承担

【答案】：C44、热塑性塑料中，具有极高的透明度，透光率可达90%以上，电绝缘性能好，刚性好及耐化学腐蚀，但其耐热性差，不耐沸水的为（）。

A.低密度聚乙烯

B.高密度聚乙烯

C.聚氯乙烯

D.聚苯乙烯

【答案】：D45、（2018年真题）不能扑灭流动着的可燃液体或气体火灾的泡沫灭火系统为（）。

A.高倍数泡沫灭火系统

B.中倍数泡沫灭火系统

C.低倍数泡沫灭火系统

D.中高倍数泡沫灭火系统

【答案】：C46、关于工程量计算的基本要求，下列说法错误的是（）。

A.工程量计量单位的单位名称、单位符号，应符合《量和单位》的有关规定

B.项目建议书、可行性研究、初步设计阶段工程量的计算应该符合《水利水电工程设计工程量计算规定》的规定

C.招标投标阶段的工程量清单编制应执行《水利工程工程量清单计价规范》的规定

D.除定额另有规定外，工程量计算包括材料在建筑安装施工过程中的损耗量，计算安装工程中的装置性材料时，另按规定的损耗率计入工程单价

【答案】：D47、根据《民法典》合同编，下列关于格式合同条款的说法，正确的是（）。

A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利

B.《民法典》合同编规定的合同无效的情形适用于格式合同条款

C.对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释

D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款

【答案】：B48、（2018年真题）采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。

A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣

B.从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

C.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣

【答案】：C49、水位升降决定于水压传递的地下水是（）。

A.土壤水

B.沼泽水

C.自流盆地中的水

D.包气带水

【答案】：C50、投资项目的内部收益率是项目对（）的最大承担能力。

A.贷款利率

B.资本金净利润率

C.利息备付率

D.偿债备付率

【答案】：A51、锅炉安全附件安装做法中正确的是（）。

A.测量高压的压力表严禁安装在操作岗附近

B.取压装置端部应伸入管道内壁

C.水位计与汽包之间的汽-水连接管卡上不能安装阀门

D.安全阀安装前，应抽取20%进行严密性试验

【答案】：C52、具有耐腐蚀、耐油、耐水、强度高、安装简便等优点，适合含潮湿、盐雾、有化学气体和严寒、酷热等环境或应用于发电厂、变电所等电缆密集场所的是（）桥架模式。

A.电缆托盘、梯架布线

B.金属槽盒布线

C.有盖的封闭金属槽盒

D.难燃封闭槽盒

【答案】：D53、已知计算工程预付款起扣点的公式为T=P-M/N，其中M的含义是（）。

A.工程预付款总额

B.承包工程价款总额

C.主要材料及构件所占比重

D.开始扣回预付款时累计完成工作量

【答案】：A54、综合布线系统最常用的的网络拓扑结构为（）。

A.总线型

B.树形结构

C.星形结构

D.混合结构

【答案】：C55、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）。

A.交钥匙总承包

B.EPC总承包

C.设计—施工总承包

D.工程项目管理总承包

【答案】：B56、下列关于工程造价管理的基本原则说法正确的是（）。

A.立足于调查—分析—决策基础之上的偏离—纠偏—再偏离—再纠偏的控制是一种主动控制

B.定性与定量结合属于控制工程造价最有效的手段

C.工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段

D.建设工程项目投资决策后，控制工程造价的关键在于工程施工

【答案】：C57、表面锅炉热经济性的指标是（）。

A.受热面蒸发率

B.受热面发热率

C.锅炉蒸发率

D.锅炉热效率

【答案】：D58、某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（通用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，该材料的预算单价（不含税）为（）元/t。

A.480.93

B.488.94

C.551.36

D.632.17

【答案】：B59、下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）。

A.科技三项费用开支的项目

B.为项目提供设计参数所进行的试验费

C.为项目验证设计参数所进行的试验费

D.按设计规定在建设过程中必须进行的试验、验证所需费用

【答案】：A60、（2015年真题）某补偿器优点是制造方便、补偿能力大、轴向推力小、维修方便、运行可靠；缺点是占地面积较大。此种补偿器为（）。

A.填料补偿器

B.波形补偿器

C.球形补偿器

D.方形补偿器

【答案】：D61、在电机干燥工作中，磁铁感应干燥法和外壳铁损干燥法应属于（）。

A.内部干燥法

B.外部干燥法

C.通电干燥法

D.直流干燥法

【答案】：C62、某工程划分为ABCD4个施工过程，3个施工段，流水节拍均为3天，其中A与B之间间歇1天，B与C之间搭接1天，C与D之间间歇2天，则该工程的计划工期应为（）天。

A.19

B.20

C.21

D.23

【答案】：B63、（2010年真题）高温车间的防潮卷材宜选用（）。

A.氯化聚乙烯—橡胶共混型防水卷材

B.沥青复合胎柔性防水卷材

C.三元乙丙橡胶防水卷材

D.APP改性沥青防水卷材

【答案】：D64、在消防系统的室内给水管网上止回阀应装在（）。

A.消防水箱的进水管

B.消防水泵接合器的引入管

C.水泵出水管和升压给水方式的水泵旁通管

D.生产设备可能产生的水压高于市内给水管网水压的配水支管

【答案】：B65、措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是（）。

A.已完工程及设备保护费

B.超高施工增加费

C.大型机械设备进出场及安拆费

D.施工排水、降水费

【答案】：A66、根据《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015规定，下列对投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。

A.营业执照的有效性

B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性

C.投标函上签字与盖章的合法性

D.投标文件是否实质性响应招标文件

【答案】：D67、常用的低温热水地板辐射采暖管应选用（）。

A.焊接钢管

B.镀锌钢管

C.钢板卷焊管

D.交联聚乙烯（PE－X）管

【答案】：D68、公称直径为70mm的压缩空气管道，其连接方式宜采用（）。

A.法兰连接

B.螺纹连接

C.焊接连接

D.套管连接

【答案】：C69、路堑坡面垂直绿化国内外不常使用的方式（）。[2019年回忆版]

A.机械喷播绿化

B.人工沟

C.挖穴绿化

D.机械散播绿化

【答案】：D70、用温度在100摄氏度以下保冷工程中的低温用绝热材料有（）。

A.硅酸铝纤维

B.硅纤维

C.硅藻土

D.聚氯乙烯泡沫塑料

【答案】：D71、下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是（）。

A.它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成

B.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

C.它是固定资产投资中的积极部分

D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高

【答案】：D72、（2012年真题）混凝土外加剂中，引气剂的主要作用在于（）。

A.调节混凝土凝结时间

B.提高混凝土早期强度

C.缩短混凝土终凝时间

D.提高混凝土的抗冻性

【答案】：D73、制作陶瓷基复合材料的主要目的是（）。

A.增强韧性

B.减少摩擦

C.减少韧性

D.增强硬度

【答案】：A74、（2021年真题）浮雕涂饰工程中，水性涂料面层应选用的施工方法（）。

A.喷涂法

B.刷漆法

C.滚涂法

D.粘贴法

【答案】：A75、具有抗折强度高、耐磨损、耐酸碱、不变色、寿命长等优点的外墙饰面材料是（）。

A.瓷质砖

B.陶瓷锦砖

C.大理石

D.釉面砖

【答案】：A76、沥青混合料结构组成中，悬浮密实结构的特点是（）。

A.黏聚力较高，内摩擦角较小，高温稳定性较差

B.黏聚力较高，内摩擦角较大，高温稳定性较差

C.黏聚力较低，内摩擦角较小，高温稳定性较好

D.黏聚力较低，内摩擦角较大，高温稳定性较好

【答案】：A77、灰土地基适用于加固深（）厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等，还可用作结构的辅助防渗层。

A.1～4米

B.3～5米

C.4～6米

D.2～6米

【答案】：A78、管网控制方便，可实现分片供热，比较适用于面积较小、厂房密集的小型工厂的热网布置形式为（）。

A.枝状管网

B.环状管网

C.辐射管网

D.直线管网

【答案】：C79、某盐酸合成车间的换热器，其材质应选用（）。

A.高合金钢

B.铸石

C.不透性石墨

D.耐蚀陶瓷

【答案】：C80、下列关于违约责任的说法正确的是（）。

A.违约责任以合同成立为前提

B.违约责任是一种赔偿责任，可以由合同双方自由约定

C.违约责任是一种民事赔偿责任，贯彻损益相当的原则

D.缔约过失责任属于违约责任的一种主要形式

【答案】：C81、下列关于建设项目保修的说法中，错误的是()。

A.保修期自实际竣工日期起计算

B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年

C.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修年限为50年

D.供热与供冷系统为2个采暖期和供热期

【答案】：C82、某基岩裂隙，将岩体切割成大块状，则对基础工程（）。

A.很小影响

B.影响不大

C.很大影响

D.严重影响

【答案】：B83、室外台阶的坡度应比楼梯小，通常踏步高度为（）。

A.100～120mm

B.100～150mm

C.150～180mm

D.150～200mm

【答案】：B84、可以对三相笼型异步电动机作不频繁自耦减压起动，以减少电动机起动电流对输电网络的影响，并可加速电动机转速至额定转速和人为停止电动机运转，并对电动机具有过载、断相、短路等保护的电动机的起动方法是（）。

A.星—三角起动法

B.自耦减压起动控制柜（箱）减压起动

C.绕线转子异步电动机起动方法

D.软启动器

【答案】：B85、根据《招标投标法》，下列关于投标的描述中，正确的是（）。

A.开标应由公证机构主持，在招标文件预先确定的地点公开进行

B.开标时间为招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间

C.必须由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况

D.可以由投标人委托的工作机构对密封情况进行检查并公证

【答案】：B86、碾压混凝土重力坝施工中，外部碾压混凝土掺量一般小于胶凝材料总量的（）。

A.35%

B.50%

C.55%

D.65%

【答案】：C87、一般位于流域的中、下游地段，多为沟谷地形，沟壁陡峻，河床狭窄、纵坡大，多陡坎或跌水的泥石流流域为（）。

A.形成区

B.爆发区

C.流通区

D.堆积区

【答案】：C88、在建设单位的计划体系中，投资计划年度分配表是根据()安排各个年度的投资。

A.工程项目年度计划

B.工程项目总进度计划

C.工程项目进度平衡表

D.年度建设资金平衡表

【答案】：B89、某吊装构件施工过程包括12组构件，该施工过程综合时间定额为6台班／组，计划每天安排2班，每班2台吊装机械完成该施工过程，则其持续时间为（）天。

A.36

B.18

C.8

D.6

【答案】：B90、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。

A.11

B.14

C.15

D.30

【答案】：B91、下列保温材料常用于外墙外保温的是（）。

A.膨胀型聚苯乙烯板

B.玻璃增强石膏板

C.P-GRC外墙保温板

D.GRC保温板

【答案】：A92、它结构简单、体积小、重量轻，可以在15%～100%的范围内对制冷量进行无级调节，在低负荷时的能效比较高，运行比较平稳，易损件少，单级压缩比大，管理方便，该冷水机组为（）。

A.活塞式冷水机组

B.离心式冷水机组

C.螺杆式冷水机组

D.射流式冷水机组

【答案】：C93、（2017年真题）关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。

A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付

B.没有计日工单价的现场签证，按承包人提出的价格计算并支付

C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担

D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证

【答案】：D94、（2016年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854－2013），关于预制混凝土构件工程量计算，说法正确的是（）。

A.如以构件数量作为计量单位，特征描述中必须说明单件体积

B.异形柱应扣除构件内预埋铁件所占体积，铁件另计

C.大型板应扣除单个尺寸≤300mm×300mm的孔洞所占体积

D.空心板不扣除空洞体积

【答案】：A95、根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（）。

A.招标人的材料供应商提供的材料单价

B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值

C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价

D.当时当地市场的材料单价

【答案】：C96、某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价为100万美元，国外运费为10万美元，运输保险费率为0.5%，银行财务费率为0.3%，外贸手续费率为1.5%，关税税率20%，增值税率13%，无消费税，则该设备的关税为（）万元人民币（外汇汇率：1美元＝6.30元人民币）。

A.126.00

B.138.60

C.139.30

D.141.76

【答案】：C97、（2016年真题）承受内压的埋地铸铁管道进行水压试验，当设计压力为0.50MPa时，水压试验力为（）。

A.0.60MPa

B.0.75MPa

C.1.00MPa

D.1.50MPa

【答案】：C98、下列关于悬索桥的索鞍说法不正确的是（）。

A.索鞍是支承主缆索的重要构件

B.塔顶索鞍设置在锚碇支架处

C.锚固索鞍主要作用是改变主缆索方向

D.索鞍可分为塔顶索鞍和锚固索鞍

【答案】：B99、（2010年真题）轻型井点降水安装过程中，冲成井孔，拔出冲管，插入井点管后，灌填砂滤料，主要目的是（）。

A.保证滤水

B.防止坍孔

C.保护井点管

D.固定井点管

【答案】：B100、在焊接过程中，为减缓熔池冷却速度，有利于排气、排渣，减少气孔，夹渣等缺陷，应采取的热处理方法为（）。

A.焊前预热

B.焊后热处理

C.焊后高温回火处理

D.正火加高温回火处理

【答案】：A101、土石坝设置坝身排水的目的不包括（）。

A.防止渗流逸出处的渗透变形

B.改变渗流方向，增加坝体稳定

C.提高坝体浸润线及孔隙压力

D.防止下游波浪对坝坡的冲刷及冻胀破坏

【答案】：C102、将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。

A.通货膨胀

B.资金时间价值

C.建设期利息

D.建设期长短

【答案】：B103、下列有关施工人员意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A.施工人员意外伤害保险的范围宜覆盖工程项目

B.工程实施总分包的.该保险由总包与分包共同办理

C.该保险的保险费率实行差别费率或浮动费率

D.该保险的投保应实行不记名和不计人数的方式

【答案】：D104、单位工程施工组织设计的核心是（）。

A.施工方法

B.施工方案

C.施工程序

D.施工部署

【答案】：B105、关于工程计量的计算规则，下列说法正确的是（）。

A.设计工程量为设计几何轮廓尺寸计算的量

B.采用的规范或定额不同，工程量计算规则大致相同

C.工程量计价规则是工程量数值的取定方法

D.施工过程中一切非有效工程量发生的费用，不得摊入有效工程量的工程单价中

【答案】：A106、下列工程中，属于概算指标编制对象的是()。

A.分项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.整个建筑物

【答案】：B107、进行管道气压试验时，真空管道的试验压力为()

A.0.2MPa

B.1.2MPa

C.2.2MPa

D.3.2MPa

【答案】：A108、工作可靠、平稳、无噪声、油膜吸振能力强,因此可承受较大的冲击荷载是（）。

A.螺栓连接

B.滑动轴承装配

C.齿轮传动装配

D.蜗轮蜗杆传动机构

【答案】：B109、在比较筹资方式、选择筹资方案时，作为项目公司资本结构决策依据的资金成本是（）。

A.个别资金成本

B.筹集资金成本

C.综合资金成本

D.边际资金成本

【答案】：C110、（2015年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于土方的项目列项或上程量计算正确的为（）。

A.建筑物场地厚度为350mm挖土应按平整场地项目列项

B.挖一般土方的工程量通常按开挖虚方体积计算

C.基础土方开挖需区分沟槽、基坑和一般土方项目分别列项

D.冻土开挖工程量需按虚方体积计算

【答案】：C111、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中：安全文明施工费为500万元，规费为300万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）。

A.10.64%

B.10.11%

C.10.00%

D.9.09%

【答案】：D112、（2011年真题）某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。

A.工器具及生产家具购置费

B.办公和生活用品购置费

C.研究试验费

D.基本预备费

【答案】：A113、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。

A.基准年静态投资

B.基准年动态投资

C.编制年静态投资

D.编制年动态投资

【答案】：A114、绝大多数场合选用的焊后热处理方法是（）。

A.低温回火

B.单一的中温回火

C.单一的高温回火

D.正火加高温回火

【答案】：C115、（2013年真题）根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854－2013），关于砖砌体工程量计算的说法，正确的是（）。

A.空斗墙按设计尺寸墙体外形体积计算，其中门窗洞口立边的实砌部分不计入

B.空花墙按设计尺寸以墙体外形体积计算，其中空洞部分体积应予以扣除

C.实心砖柱按设计尺寸以柱体积计算，钢筋混凝土梁垫、梁头所占体积应予以扣除

D.空心砖围墙中心线长乘以高以面积计算

【答案】：C116、综合布线系统中，最常用的是网络拓扑结构是（）。

A.分级星型网络

B.树形结构

C.混合结构

D.环形结构

【答案】：A117、下列关于工程造价的基本内容说法正确的是（）。

A.材料运杂费属于工程单价的计算依据

B.工程结算文件一般由建设单位编制

C.因工程误差而引起的工程造价增减值属于动态投资

D.生产性建设项目总投资只包括固定资产投资

【答案】：A118、关于桥梁桩基础分类的说法，认为错误的是（）。

A.按桩的受力条件分为支撑桩和摩擦桩

B.按施工方法分为钻（挖）孔灌注桩和沉入桩

C.按桩轴方向分为竖直桩、单向斜桩和多向斜桩

D.按材料分为木桩、粒料桩、钢桩和钢筋混凝土桩

【答案】：D119、（2021年真题）根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（）。

A.招标文件不需要发包人批准

B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案

C.组织招标的费用由承包人承担

D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款

【答案】：C120、采用电弧焊焊接时，不正确的焊条选用方法有（）。

A.焊接在腐蚀介质、高温条件下工作的结构件时，应选用低合金钢焊条

B.对于普通结构钢，应选用熔敷金属抗拉强度等于或稍高于母材的焊条

C.对结构形状复杂、刚性大的厚大焊件，应选用低氢型焊条

D.为保障焊工身体健康，条件允许情况下尽量多采用酸性焊条

【答案】：A121、用于阻气排水，属于自动作用的阀门是（）

A.闸阀

B.止回阀

C.安全阀

D.疏水阀

【答案】：D122、光缆主要是由（）和塑料保护套管及塑料外皮构成。

A.双绞线

B.光导纤维

C.光导电缆

D.双绞电缆

【答案】：B123、酚醛树脂漆、过氯乙烯漆及呋喃树脂漆在使用中，其共同的特点为（）。

A.耐有机溶剂介质的腐蚀

B.具有良好耐碱性

C.既耐酸又耐碱腐蚀

D.与金属附着力差

【答案】：D124、关于招标工程量清单缺项漏项，下列说法错误的是（）。

A.作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失

B.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责

C.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照市场价格，调整合同价款

D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款

【答案】：C125、安装在锅炉尾部烟道中，将锅炉给水加热成汽包压力下的饱和水的受热面，吸收的是温度比较低的烟气中的热量，降低了烟气的排烟温度，节省了能源，该设备是（）。

A.省煤器

B.空气预热器

C.过热器

D.对流管束

【答案】：A126、在建设工程合同实施过程中，用于纠正费用偏差的合同措施是（）。

A.落实费用控制人员

B.落实合同规定责任

C.制定合理的技术方案

D.工程变更有无必要

【答案】：B127、工程网络计划中，应将（）的关键工作作为压缩持续时间的对象。

A.直接费率最小的

B.持续时间最长的

C.直接费率最大的

D.资源强度最大的

【答案】：A128、（2015年考题）关于CM承包模式的说法，正确的是（）。

A.CM合同采用成本加酬金的计价方式

B.分包合同由CM单位与分包单位签订

C.总包与分包之间的差价归CM单位

D.订立CM合同时需要一次确定施工合同总价

【答案】：A129、美国建筑师学会（ＡＩＡ）的合同体系庞大,其中“Ｂ”系列是指（）.

A.发包人与承包人之间的合同文件

B.发包人与提供专业服务的建筑师之间的合同文件

C.建筑师与提供专业服务的顾问之间的合同文件

D.建筑师行业所用的文件

【答案】：B130、（）是指在投标文件中报两个价：一个是按招标文件的条件报一个价；另一个是加注解的报价。

A.无利润报价法

B.不平衡报价法

C.增加建议报价法

D.多方案报价法

【答案】：D131、在施工合同履行过程中，下列引起费用偏差产生的原因中，不属于客观原因的是（）。

A.建筑材料涨价

B.利率变化

C.投资规划不当

D.交通原因

【答案】：C132、（2016年考题）单代号网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A.由关键工作组成

B.相邻两项工作之间时间间隔均为零

C.由关键节点组成

D.相邻两项工作之间间隔时间均相等

【答案】：B133、适合处理烟气量大和含尘浓度高的场合，它可以单独采用，也可以安装在文丘里洗涤器后作为脱水器，在我国已得到了广泛利用的除尘器为（）。

A.布袋除尘器

B.麻石水膜除尘器

C.旋风水膜除尘器

D.旋风除尘器

【答案】：C134、（2015年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于砌块墙高度计算正确的为（）。

A.外墙从基础顶面算至平屋面板底面

B.女儿墙从屋面板顶面算至压顶顶面

C.围墙从基础顶面算至混凝土压顶上表面

D.外山墙从基础顶面算至山墙最高点

【答案】：B135、某输送压缩空气钢管，设计压力为1.0Mpa，其气压试验压力应为（）。

A.1.0Mpa

B.1.15Mpa

C.1.5Mpa

D.2Mpa

【答案】：B136、根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括（）

A.为项目配套的专用送变电站投资

B.非经营性项目转出投资支出

C.非经营性的农村饮水工程

D.项目建设管理费

【答案】：D137、与喷水室相比，表面式换热器具有（）特点。

A.构造简单，占地少

B.对水的清洁度要求高

C.对空气加湿

D.水侧阻力大

【答案】：A138、下列土中，天然孔隙比最大的是（）。

A.软土

B.膨胀土

C.红黏土

D.湿陷性黄土

【答案】：C139、在室内消火栓系统中，无缝钢管采用法兰连接，在保证镀锌加工尺寸要求的前提下，其管道配件短管连接应采用（）。

A.法兰连接

B.螺纹连接

C.焊接连接

D.卡箍管接头

【答案】：C140、围岩的稳定性好，适于修建大型的地下工程的是（）。

A.凝灰岩

B.黏土岩

C.页岩

D.岩浆岩

【答案】：D141、与BOT相比，TOT方式的特点说法不正确的是（）。

A.TOT是通过已建成项目为新项目进行融资，而BOT是为筹建中的项目进行融资

B.TOT避开了风险，只涉及转让经营权，不存在产权、股权问题

C.从东道国政府的角度看，TOT不能缓解中央和地方财政的支出压力

D.TOT方式既可回避建设中超支、停建或建成后不能正常运营、现金流量不足以偿还债务等风险，又能尽快取得收益

【答案】：C142、在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及费用标准的是（）。

A.施工定额

B.预算定额

C.概算定额

D.概算指标

【答案】：B143、邻近水库区的隧道，其（）应高出水库计算洪水位且不小于0.5m以上。

A.洞口路肩设计高程

B.洞口仰坡坡脚设计高程

C.洞内道路面层设计高程

D.洞门端墙设计高程

【答案】：A144、防止滑坡体下滑的有效措施是（）。

A.在滑坡体上方筑挡土墙

B.在滑坡体坡脚筑抗滑桩

C.在滑坡体下方修截水设施

D.在滑坡体坡脚挖截水沟

【答案】：B145、我国从青藏高原到东部沿海高程相差（）m以上，因此自然因素变化极为复杂。

A.4000

B.4500

C.5000

D.6000

【答案】：A146、在工程造价资料的管理中，工程造价计价依据极其重要的基础性工作是（）。

A.工程分类及编码

B.数据收集与录入

C.建立造价资料积累制度

D.造价数据库网络化管理

【答案】：C147、下列关于锅炉受热面管道（对流管束）安装要求，说法正确的是（）。

A.对流管束必须采用胀接连接

B.硬度小于锅筒管孔壁的胀接管管端应进行退火

C.水冷壁与对流管束管道，一端为焊接，另一端为胀接时，应先焊后胀

D.管道上的全部附件应在水压试验合格后再安装

【答案】：C148、工程建设定额是对有关消耗量的数量规定，这种数量关系没有体现出（）。

A.正常的施工条件

B.合理的施工组织设计

C.生产要素消耗水平

D.一定时期的物价平均水平

【答案】：D149、经喷砂除锈，钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹仅是点状或条纹状的轻微色斑，此除锈质量等级为（）。

A.Sa1

B.Sa2

C.Sa2.5

D.Sa3

【答案】：C150、关于规费的计算，下列说法正确的是()。

A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用

B.规费由社会保险费和工程排污费组成

C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成

D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成

【答案】：C151、射线探伤检验中，γ射线探伤较X射线探伤的不足之处是()。

A.施工现场操作不方便

B.曝光时间长、灵敏度较低

C.设备复杂、笨重

D.投资多、成本较高

【答案】：B152、（2017年真题）下列价值工程对象选择方法中，以功能重要程度作为选择标准的是（）。

A.因素分析法

B.强制确定法

C.重点选择法

D.百分比分析法

【答案】：B153、井字形密肋楼板的肋高一般为（）。

A.90～120mm

B.120～150mm

C.150～180mm

D.180～250mm

【答案】：D154、关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是（）

A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%

B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以內

C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以內

D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以內

【答案】：C155、钢中主要化学元素为（）。

A.碳

B.硅

C.铁

D.铜

【答案】：C156、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。

A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备

B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工

C.因发包人原因导致工程试运行失败

D.异常恶劣的气候条件导致工期延误

【答案】：D157、（2016年考题）某企业年初借款2000万元，按年复利计息，年利率为8%。第3年末还款1200万元，剩余本息在第5年末全部还清，则第5年末需还本付息（）万元。

A.1388.80

B.1484.80

C.1538.98

D.1738.66

【答案】：C158、将钢件加热到某一规定温度进行热处理，以期获得较高的力学性能，经此调质处理后，温度、塑性、韧性都显著提高，此种热处理方法为（）。

A.淬火工艺

B.低温回火

C.中温回火

D.高温回火

【答案】：D159、根据《标准施工招标文件》，履约担保金额一般为中标价的（）。

A.2%

B.10%

C.5%

D.20%

【答案】：B160、单位工程竣工成本分析的内容不包括（）。

A.竣工成本分析

B.主要资源节超对比分析

C.技术措施执行效果的分析

D.主要技术节约措施及经济效果分析

【答案】：C161、根据我国现行规定，在进行融资前分析时，应先估算是（）。

A.独立于融资方案的建设投资和营业收入

B.经营成本

C.流动资金

D.固定资产原值

【答案】：A162、公路隧道防水，首要是做好（）。

A.堵水和排水

B.堵水和截水

C.排水和截水

D.排水和治水

【答案】：B163、渗沟的作用是()。

A.降低地下水位

B.排出边沟水

C.减少冰冻深度

D.连接排水沟与渗井

【答案】：A164、在开挖限界的周边，适当排列一定间隔的炮孔，在有侧向临空面的情况下，用控制抵抗线和药量的方法进行爆破，使之形成一个光滑平整的边坡，此石方路基施工的爆破方法为（）。

A.光面爆破

B.预裂爆破

C.微差爆破

D.定向爆破

【答案】：A165、压缩空气管道中，弯头应尽量采用煨弯，其弯曲半径不应小于（）。

A.2D

B.2.5D

C.3

D.3.5D

【答案】：C166、下列工程经济效果评价指标中，属于盈利能力分析动态指标的是（）。

A.财务净现值

B.投资收益率

C.借款偿还期

D.流动比率

【答案】：A167、与多成分玻璃纤维制造的光纤相比，由塑料纤维制成的光导纤维（）。

A.成本低

B.传输损耗小

C.性价比好

D.传输距离较远

【答案】：A168、根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》，定额建筑安装工程费包括（）的40%。

A.措施费

B.专项费用

C.定额直接费

D.定额设备购置费

【答案】：D169、根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。

A.由此增加的费用、工期延误

B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加

C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误

D.由此增加的费用、工期延误，以及承包商合理利润

【答案】：D170、关于桥梁墩台施工的说法，正确的是（）。

A.简易活动脚手架适宜于25m以下的砌石墩台施工

B.当墩台高度超过30m时宜采用固定模板施工

C.墩台混凝土适宜采用固定模板施工

D.6m以下的墩台可采用悬吊脚手架施工

【答案】：A171、采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg，损耗量为0.65kg，则该材料的损耗率为（）%。

A.4.95

B.5.21

C.5.45

D.5.50

【答案】：D172、（2016年真题）工程寿命周期成本分析中，可用于对从系统开发至设置完成所用时间与设置费之间进行权衡分析的方法是（）

A.层次分析法

B.关键线路法

C.计划评审技术

D.挣值分析法

【答案】：C173、工程量的作用不包括（）。

A.工程量是承包方生产经营管理的重要依据

B.工程量是发包方管理工程建设的重要依据

C.工程量是确定建筑安装工程质量的重要依据

D.工程量是确定建筑安装工程造价的重要依据

【答案】：C174、我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按（）计算其应纳税额。

A.离岸价

B.到岸价

C.抵岸价

D.组成计税价格

【答案】：D175、（2018年真题）在正常用水量条件下，配置泵送混凝土宜掺入适量（）。

A.氯盐早强剂

B.硫酸盐早强剂

C.高效减水剂

D.硫铝酸钙膨胀剂

【答案】：C176、（2021年真题）在投资方案经济效果评价中，下列费用中，属于经营成本的是（）。

A.固定资产折旧费

B.利息支出

C.无形资产摊销费

D.职工福利

【答案】：D177、在一般情况下通风风管采用（）。

A.矩形风管

B.圆形管道

C.圆形螺旋风管

D.椭圆形风管

【答案】：B178、下列关于工程施工合同法律解释，说法错误的是（）。

A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期

B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据

C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许

D.当事人对工程造价、质量、修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明

【答案】：B179、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。

A.材料暂估价表中只填写原材料.燃料.构配件的暂估价

B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价

C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费

D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写

【答案】：B180、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。

A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量

B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款

C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格

D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格

【答案】：A181、岩石的冻融质量损失率是指（）的百分率。

A.冻融前饱和质量与冻融后试件饱和质量的比

B.冻融前后饱和质量的差值与冻融后试件饱和质量的比

C.冻融前后饱和质量的差值与冻融前试件饱和质量的比

D.冻融后饱和质量与冻融前试件饱和质量的比

【答案】：C182、关于泡沫灭火系统说法正确的是（）。

A.发泡倍数21～200属于低倍数泡沫灭火系统

B.高倍数泡沫灭火系统受防护面积、容积限制

C.中倍数泡沫灭火系统用于控制或扑灭表面火灾及固体深位阴燃火灾

D.低倍数泡沫灭火系统能扑救流动可燃液体火灾

【答案】：C183、CO2气体保护焊的缺点是（）。

A.生产效率高、焊接变形小、适用范围广

B.焊接时电弧为明弧焊，可见性好

C.操作简单，容易掌握

D.焊接飞溅较大，防风能力差

【答案】：D184、在区域规划中，水利水电工程一般多采用（）。

A.混合式布置

B.集中布置

C.分散布置

D.区域布置

【答案】：A185、工程造价咨询企业应当办理资质证书变更手续的情形有（）。

A.企业跨行政区域承接业务

B.企业名称发生变更

C.企业新增注册造价工程师

D.企业专职专业人员发生变更

【答案】：B186、（2012年真题）关于混凝土立方体抗压强度的说法，正确的是（）。

A.一组试件抗压强度的最低值

B.一组试件抗压强度的算术平均值

C.一组试件不低于95%保证率的强度统计值

D.一组试件抗压强度的最高值

【答案】：B187、关于公路技术状况评定的说法，错误的是（）。

A.路面技术状况指数叫作PCI

B.用MQI和相应分项指标表示

C.只有高速、一级公路需按照上下行分别检测

D.包含路面、路基、桥隧构造物和沿线设施四部分内容

【答案】：A188、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。

A.共同投标协议在中标后提交

B.甲公司与乙公司必须是同一专业

C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级

D.联合体是以一个投标人的身份投标

【答案】：D189、下列关于防渗与排水的说法不正确的是（）。

A.较高的坝在岩面上要浇筑混凝土盖板

B.混凝土防渗墙可在坝基现场就地浇筑

C.当坝基透水层很薄时，可用帷幕灌浆

D.地质条件较差坝基设置排水孔应防渗透破坏

【答案】：C190、评价计算期相同的互斥方案经济效果时，可采用的静态方法是（）。

A.增量投资收益率和增量内部收益率

B.增量投资回收期和内部收益率

C.年折算费用和综合总费用

D.年平均使用成本和年净收益

【答案】：C191、埋置式桥台在台身上设置背墙和短小的耳墙与路堤衔接，耳墙伸入路堤的长度应不小于（）cm。

A.30

B.40

C.50

D.60

【答案】：C192、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。

A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用

B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费

C.包括试运转中暴露的应设备缺陷发生的处理费用

D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费

【答案】：B193、结构面的规模是结构面影响工程建设的重要性质。结构面分为I～V级，（）结构面主要控制着岩体的结构、完整性和物理力学性质，数量多且具随机性，其分布规律具统计规律。

A.III级

B.II级

C.Ⅳ级

D.B级

【答案】：C194、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷责任的表述正确的是（）。

A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷，发包人应负责修复

B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭损坏的，承包人应负责修复

C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费用，发包人承担查验费用

D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润

【答案】：B195、（2017年考题）关于投资方案不确定性分析与风险分析的说法,正确的是（）。

A.敏感性分析只适用于财务评价

B.风险分析只适用于国民经济评价

C.盈亏平衡分析只适用于财务评价

D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价

【答案】：C196、（2018年真题）按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。

A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工

B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算

C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费

D.包括工资、加班费和代理人费用

【答案】：C197、某项目建设期为2年，分年均衡进行贷款，在建设期第一年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8%，建设期内利息只计息不支付，则该项目第二年的建设期贷款利息估算为（）万元。

A.80.4

B.286.4

C.160

D.240

【答案】：B198、下列关于软土和膨胀土的说法正确的是（）。

A.淤泥、淤泥质黏性土和粉土属于软土

B.膨胀土为土中黏粒成分主要由憎水性矿物组成

C.膨胀岩土分布地区常见浅层塑性滑坡、地裂等不良地质现象

D.软土天然含水率高、孔隙比小、压缩性高且强度低

【答案】：C199、下列关于钢管制作材料的说法不正确的是（）。

A.钢板应具有良好的抗腐蚀性能

B.酸性焊条可用交流电焊机施焊

C.低氢型碱性焊条可用交流电焊机施焊

D.低氢型碱性焊条焊缝冲击韧性较高

【答案】：C200、石灰石（石灰）-石膏湿法工艺的特点有（）。

A.吸收剂价格较贵

B.脱硫效率低

C.基建投资费用高、水消耗少

D.脱硫废水具有腐蚀性

【答案】：D201、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）。

A.初步设计深度不够，设备清单不完备

B.初步设计较深，有详细的设备清单

C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品

D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备

【答案】：D202、桥梁是公路工程建筑的重要组成部分，属于影响桥位选择的因素的是（）

A.城乡建设

B.政治、经济特征

C.地貌特征

D.路线方向

【答案】：D203、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。

A.专用工具费＝（材料费＋加工费）×专用工具费率

B.加工费＝设备总重量×（1＋加工损耗系数）×设备每吨加工费

C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费

D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费

【答案】：D204、（2014年考题）采用净现值指标评价投资方法经济效果的优点是（）

A.能够全面反映投资方案中单位投资的使用效果

B.能够全面反映投资方案在整个计划期内的经济状况

C.能够直接反映投资方案运营期各年的经营成果

D.能够直接反映投资方案中的资本调整速度

【答案】：B205、（2018年真题）当企业定额的工程量计算规则与清单的工程量计算规则相一致时，则投标人确定综合单价不可或缺的工作是（）。

A.计算工程内容的工程数量

B.计算工程内容的清单单位含量

C.计算措施项目的费用

D.计算管理费、利润和风险费用

【答案】：D206、三、（101~120题）电气与仪表设备安装

A.系统集成中心

B.楼宇自动化系统

C.办公自动化系统

D.安全防范系统

【答案】：B207、施工地段较短，起伏不大的挖填工程，铲运机的开行路线为（）。

A.环形路线

B.8字形路线

C.矩形路线

D.圆形路线

【答案】：A208、采用管井法降低地下水位时，井管通常用（）下沉。

A.单打法

B.射水法

C.倒打法

D.复打法

【答案】：B209、室内燃气管道安装按设计规定执行，下列选项正确的为（）。

A.燃气管道可以敷设在暖气沟、烟道和进风道等部位

B.燃气引入管可以敷设在密闭地下室或穿越暖气沟

C.在有人行走的地方，燃气管道敷设高度不应小于2.5m

D.室内燃气管道穿越墙壁和隔墙必须安装在套管中

【答案】：D210、（2019年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）,打预制钢筋混凝土方桩清单工程量计算正确的是（）。

A.打桩按打入实体长度（不包括桩尖）计算,以'm'计量

B.截桩头按设计桩截面乘以桩头长度以体积计算,以'm3'计量

C.接桩按接头数量计算,以'个'计量

D.送桩按送入长度计算,以'm'计量

【答案】：B211、（2015年真题）关于CM承包模式的说法，正确的是（）。

A.CM合同采用成本加酬金的计价方式

B.分包合同由CM单位与分包单位签订

C.总包与分包之间的差价归CM单位

D.订立CM合同时需要依次确定施工合同总价

【答案】：A212、工程项目建设总进度计划表格部分的主要内容有（）。

A.工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表、工程项目进度平衡表

B.工程项目一览表、年度计划项目表、年度竣工投产交付使用计划表、年度建设资金平衡表

C.工程概况表、施工总进度计划表、主要资源配置计划表、工程项目进度平衡表

D.工程概况表、工程项目前期工作进度计划、工程项目总进度计划、工程项目年度计划

【答案】：A213、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为()万元。

A.2.150

B.2.152

C.2.685

D.2.688

【答案】：B214、根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。

A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示

B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设罝，不得重码

C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码

D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示

【答案】：B215、（2020年真题）承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（）颁发前发生的工程变更。

A.合同工程接收证书

B.质量保证金返还证书

C.缺陷责任期终止证书

D.最终支付证书

【答案】：A216、下列机械中，属于搅拌与分离机械的是（）。

A.破碎机

B.提升机

C.脱水机

D.扒料机

【答案】：C217、根据《标准设备采购招标文件》相关规定，买方未能按合同约定支付合同价款的，延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的（）。

A.3%

B.5%

C.8%

D.10%

【答案】：D218、某公司发行票面额为1000万元的优先股股票，筹资费率为3%，股息年利率为10%，则其资金成本率为（）。

A.8.47%

B.8.97%

C.10.23%

D.10.31%

【答案】：D219、（2017年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T50854－2013），某建筑物场地土方工程，设计基础长27m，宽为8m，周边开挖深度均为2m，实际开挖后场内堆土量为570m3，则土方工程量为（）。

A.平整场地216m2

B.沟槽土方655m3

C.基坑土方528m3

D.一般土方438m3

【答案】：D220、（2015年真题）卫星电视接收系统中，它是灵敏度极高的频率放大、变频电路。作用是将卫星天线收到的微弱信号进行放大，并且变频后输出。此设备是（）。

A.放大器

B.功分器

C.高频头

D.调制器

【答案】：C221、砂浆的稠度越大，说明砂浆的（）。

A.保水性越好

B.黏结力越强

C.强度越小

D.流动性越大

【答案】：D222、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷（）。

A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷的，发包人应负责

B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭掼坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止

C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费验费用

D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润

【答案】：B223、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）。

A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%

B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费

C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝

D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%

【答案】：B224、在机械设备安装中，对中、小型形状复杂的装配件，采用清洗液浸、刷清洗后，最终清洗宜采用（）。

A.超声波清洗

B.喷洗

C.浸-喷联合清洗

D.擦洗

【答案】：A225、（2020年真题）关于工程项目管理组织机构特点的说法，正确的是（）。

A.矩阵制组织中项目成员受双重领导

B.职能制组织中指令统一且职责清晰

C.直线制组织中可实现专业化管理

D.矩阵制组织中项目成员仅对职能经理负责

【答案】：A226、加权评分法主要包括的步骤不正确的是（）。

A.确定评价项目

B.根据各方案对各评价项目的满足程度进行评分

C.计算各方案的价值系数，以较大的为优

D.计算各方案的评分权数，以较大的为优

【答案】：D227、（2020年真题）下列投标报价策略中属于恰当使用不平衡报价方法的是（）。

A.适当降低早结算项目的报价

B.适当提高晚结算项目的报价

C.适当提高预计未来会增加工程量的项目单价

D.适当提高工程内容说明不清楚的项目清单

【答案】：C228、关于专利及专有技术使用费计算的说法正确的有（）。

A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列

B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据

C.项目投资中需考虑生产期支付的专利及专有技术使用费

D.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部在生产成本中核算

【答案】：A229、适用于输送潮湿和酸、碱等腐蚀性气体的通风系统，可输送氢氟酸和热浓碱以外的腐蚀性介质和有机溶剂，此种管材为（）。

A.玻璃钢管

B.硬聚氯乙烯管

C.硬聚氯乙烯/玻璃钢复合管

D.钢塑复合管

【答案】：A230、施工阶段投资偏差计算，计箅方法正确的是（）。

A.已完工程实际投资减去已完工程计划投资

B.拟完工程实际投资减去巳完工程计划投资

C.拟完工程实际投资减去已完工程实际投资

D.已完工程计划投资减去拟完工程实际投资

【答案】：A231、（2020年真题）干混地面砂浆DSM20贴600mm×600mm石材楼面，灰缝宽2mm，石材损耗率2%。每100平米需（）块

A.281.46

B.281.57

C.283.33

D.283.45

【答案】：A232、在英国建设工程标准合同体系中，主要适用于房屋建筑工程的是（）合同体系。

A.ACA

B.JCT

C.AIA

D.ICE

【答案】：B233、（2010年真题）表征钢筋抗拉性能的技术指标主要是（）。

A.疲劳极限，伸长率

B.屈服强度，伸长率

C.塑性变形，屈强比

D.弹性变形，屈强比

【答案】：B234、关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是（）。

A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标

B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公幵

C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价

D.公布招标控制价时，还应公布咅单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金

【答案】：D235、建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算曰期为（）。

A.提交竣工结算文件之曰

B.确认竣工结算文件之曰

C.竣工猃收合格之曰

D.工程实际交付之曰

【答案】：D236、项目决策的（）是决定工程造价的基础

A.深度

B.正确性

C.内容

D.建设规模

【答案】：C237、（2014年考题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分部工程的是（）。

A.木门窗安装工程

B.外墙防水工程

C.土方开挖工程

D.智能建筑工程

【答案】：D238、中开式多级离心泵主要用于（）。

A.城市给水、水利工程和农田灌溉

B.矿山、工厂和农田灌溉

C.流量较大、扬程较高的城市给水、矿山排水和输油管线

D.矿山、工厂管线

【答案】：C239、某建筑采用现浇整体楼梯，共4层自然层，楼梯间净长6m，净宽4m，楼梯井宽450mm，长3m，则该现浇楼梯的混凝土工程量为（）m2。

A.22.65

B.24.00

C.67.95

D.72.00

【答案】：D240、下列不属于期中支付文件的内容的是（）。

A.累计已完成的合同价款

B.本周期已完成的计日工价款

C.累计已实际支付的合同价款

D.本周期计划完成的合同价款

【答案】：D241、对工程造价的影响起着决定作用的是（）。

A.勘察资料的准确

B.对特殊不良工程地质问题认识不足

C.选择工程地质条件有利的路线

D.施工技术条件

【答案】：C242、关于发全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。

A.按**工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付

B.按合同建筑安装工程费分摊安全文施