2026年一级造价师考试题库300道审定版

2026年一级造价师考试题库300道第一部分单选题(300题)1、（2014年考题）根据《民法典》，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（）的市场价格履行。

A.接受货币方所在地

B.合同订立地

C.给付货币方所在地

D.订立合同时履行地

【答案】：D2、拱坝是平面上凸向上游三向固定空间高次（）。

A.静定结构

B.瞬变结构

C.可变结构

D.超静定结构

【答案】：D3、水喷雾灭火系统中，适用于扑救C类火灾的喷头类型为()。

A.离心雾化式水雾喷头

B.单级涡流式水雾喷头

C.双级切向孔式水雾喷头

D.双级切向混流式水雾喷头

【答案】：A4、下列关于变压器、箱式变电所安装要求说法错误的是（）。

A.变压器的交接试验应符合相关规定

B.1000kVA以上变压器应做器身检查

C.变压器的低压侧中性点直接与接地装置的接地干线连接

D.油浸变压器运至现场2个月内不能安装时应检查油箱密封情况

【答案】：D5、下列关于工程项目施工公开招标方式的说法中错误的是（）。

A.公开招标的投标竞争激烈，择优率更高

B.能在较大程度上避免招标过程中贿标行为

C.准备招标过程的工作量较小

D.招标时间长、费用高

【答案】：C6、建筑安装编码，030403表示（）。

A.附属工程

B.电气调整试验

C.变压器安装

D.母线安装

【答案】：D7、与传统的贷款融资方式不同，项目融资主要是以（）来安排融资。

A.项目资产和预期收益

B.项目投资者的资信水平

C.项目第三方担保

D.项目管理的能力和水平

【答案】：A8、经常检查按照公路隧道养护等级，三级隧道养护的经常检查频率不少于（）。

A.1次/月

B.1次/两月

C.1次/季度

D.1次/半年

【答案】：C9、某耐蚀（酸）非金属材料是以辉绿岩、玄武岩、页岩等天然岩石为主要原料，经熔化、浇注、结晶、退火而成。具有极优良的耐磨性、耐化学腐蚀性、绝缘性及较高的抗压性能。其耐磨性能比钢铁高出十几倍至几十倍。此材料为（）。

A.陶瓷

B.玻璃

C.铸石

D.石墨

【答案】：C10、地下水补给区与分布区不一致的是（）。

A.基岩上部裂隙中的潜水

B.黏土裂隙中季节性存在的无压水

C.基岩风化壳中季节性存在的包气带水

D.构造盆地或向斜岩溶化岩石中的承压水

【答案】：D11、某隧道长度为3000m，按长度进行分类属于（）。

A.特长隧道

B.长隧道

C.中隧道

D.短隧道

【答案】：B12、支墩坝是由倾斜的挡水面板部分和一系列支墩组成的坝型。下列关于支墩坝的特点，说法错误的是（）。

A.支墩之间不允许不均匀沉降

B.地质条件要求介于拱坝和重力坝之间

C.适于宽阔的河谷地形

D.上游水压力由支墩传到面板上

【答案】：D13、岩石的（）是指岩石受水作用后，强度和稳定性发生变化的性质，主要取决于岩石的矿物成分、结构和构造特征。

A.吸水性

B.孔隙性

C.抗冻性

D.软化性

【答案】：D14、当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，不宜采用的施工铺贴方法是（）。

A.空铺法

B.点粘法

C.满粘法

D.条粘法

【答案】：C15、()适用于防护易风化或风化严重的软质岩石或较破碎岩石的挖方边坡以及坡面易受侵蚀的土质边坡。

A.封面防护

B.网格防护

C.护面墙

D.砌石防护

【答案】：C16、下列选项对方案创造与评价方法中的哥顿法描述错误的是（）。

A.在研究新方案时，会议主持人需要在开始全部摊开要解决的问题

B.指导思想是把要研究的问题适当抽象，以利于开拓思路

C.主持人提问太具体，容易限制思路；提问太抽象，则方案可能离题太远

D.这种方法要求会议主持人机智灵活.提问得当

【答案】：A17、异性管件、阀门、法兰的绝热方式应选用（）。

A.捆扎绝热层

B.粘贴绝热层

C.浇筑式绝热层

D.钉贴绝热层

【答案】：C18、在自然养护条件下，普通混凝土的浇水养护时间，不得少于14天的有（）。

A.硅酸盐水泥

B.普通硅酸盐水泥

C.矿渣硅酸盐水泥

D.抗渗混凝土

【答案】：D19、下列关于运用经济效果评价指标对投资方案进行评价的主要用途描述不正确的是（）。

A.对某一方案进行分析，判断该方案在经济上是否可行

B.对于多方案进行经济上的比选

C.需要选用适当指标并计算指标值，根据判断准则评价其经济性

D.仅计算各种方案的评价指标并作出结论，其经济性评价的结论是可靠的

【答案】：D20、有粘结预应力筋长度不大于（）m时可一端张拉。

A.20

B.35

C.40

D.50

【答案】：A21、在价值工程活动中，通过分析求得某评价对象有价值系数V后，对该评价对象可采取的策略是（）。

A.V＜1时，提高成本或剔除过剩功能

B.V＜1时，降低成本或提高功能水平

C.V＞1时，降低成本或提高功能水平

D.V＞1时，功能与成本的分配可能已较理想，或者有不必要的功能，或者应该提高成本

【答案】：D22、（2017年真题）自动控制系统中，将接收变换和放大后的偏差信号，转换为被控对象进行操作的控制信号。该装置为（）。

A.转换器

B.控制器

C.接收器

D.执行器

【答案】：B23、下列关于室内消火栓及其管道设置，应符合的要求为（）。

A.室内消火栓竖管管径应小于DN65

B.设备层可不设置消火栓

C.应用DN65的室内消火栓

D.消防电梯前室可不设置消火栓

【答案】：C24、（2019年考题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》，工程代建制是一种针对（）的建设实施组织方式。

A.经营性政府投资

B.基础设施投资

C.非经营性政府投资

D.核准目录内企业投资

【答案】：C25、在机械设备安装工程中，润滑油的使用场合有（）。

A.重负荷的轴承

B.经常间歇运动的轴承

C.往复运动的轴承

D.散热要求高轴承

【答案】：D26、不属于半刚性类型基层分类的是（）。

A.水泥稳定土

B.石灰稳定土

C.石灰工业废渣稳定土

D.热拌沥青碎石

【答案】：D27、（2019年真题）关于桥梁工程中的管柱基础，下列说法正确的是（）。

A.可用于深水或海中的大型基础

B.所需机械设备较少

C.适用于有严重地质缺陷的地区

D.施工方法和工艺比较简单

【答案】：A28、按照《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的规定，气体灭火系统中的贮存装置安装项目，包括存储器、驱动气瓶、支框架、减压装置、压力指示仪等安装，但不包括（）。

A.集流阀

B.选择阀

C.容器阀

D.单向阀

【答案】：B29、消防水泵安装正确的为（）。

A.目前消防给水系统中使用的水泵多为离心泵

B.消火栓给水系统与自动喷水系统可共用消防泵

C.与消火栓系统合用消防泵时，系统管道应在报警阀后分开

D.备用泵的工作能力不应小于最小一台消防工作泵的工作能力

【答案】：A30、二、（81~100题）工业管道、静置设备和工艺金属结构工程安装

A.完全退火

B.正火处理

C.高温回火

D.热消氢处理

【答案】：D31、根据《房屋建筑与装饰工程量计量规范》GB50854-2013，关于砌墙工程量计算，说法正确的是（）。

A.扣除凹进墙内的管槽、暖气槽所占体积

B.扣除伸入墙内的梁头、板头所占体积

C.扣除凸出墙面砌垛体积

D.扣除檩头、垫木所占体积

【答案】：A32、（2020年真题）根据固定资产投资项目资本金制度，作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的（）之和。

A.建筑工程费用与安装工程费用

B.固定资产投资与铺底流动资金

C.建安工程费用与设备工器具费用

D.建安工程费用与工程建设其他费用

【答案】：B33、推土机的经济运距在100m以内，以（）为最佳运距。

A.20～40m

B.20～50m

C.30～50m

D.30～60m

【答案】：D34、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2

A.9.30

B.9.56

C.9.87

D.9.67

【答案】：C35、（）既是泥石流的组成部分之一，也是泥石流活动的基本动力和触发条件。

A.岩石

B.水

C.土石

D.人类活动

【答案】：B36、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于砌块墙高度计算正确的为（）。

A.有屋架且室内外均有天棚者的外墙高算至屋架下弦底另加200mm

B.女儿墙从屋面板顶面算至压顶顶面

C.围墙从基础顶面算至混凝土压顶上表面

D.外山墙从基础顶面算至山墙最高点

【答案】：A37、（2013年考题）根据《建筑工程施工质量验收统一验收标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）。

A.电气工程

B.钢筋工程

C.屋面工程

D.桩基工程

【答案】：B38、坚硬耐磨、装饰效果好、造价偏高，一般适用于用水房间和有腐蚀房间楼地面的装饰构造为（）。

A.水泥砂浆楼地面

B.现浇水磨石楼地面

C.陶瓷板块楼地面

D.石板楼地面

【答案】：C39、（2019年真题）气焊焊口应采用的热处理方式为（）。

A.单一正火

B.单一高温回火

C.正火加高温回火

D.单一高温回火

【答案】：C40、下列工程量清单计价，下列计算式正确的是（）。

A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项的工料单价）

B.措施项目费=∑措施项目工程量×措施项目工料单价

C.其他项目=暂列金额＋专业工程暂估价＋计日工＋总承包服务费

D.单位工程费=分部分项项目费＋措施项目费＋其他项目＋规费＋税金

【答案】：D41、—般情况下，安装工程一切险承保的风险主要是（）。

A.自然灾害损失

B.人为事故损失

C.社会动乱损失

D.设计错误损失

【答案】：B42、在工程总承包合同生效后，发包人向承包人支付预付款的前提是收到承包人提交的预付保函（）。

A.5日内

B.7日内

C.10日内

D.14日内

【答案】：C43、电梯系统中，曳引钢丝绳的安全系数一般应大于()

A.7～9

B.8～10

C.9～11

D.10～12

【答案】：D44、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是()。

A.税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用的营业税

B.当安装的设备价值作为安装工程产值时，计税营业额中应扣除所安装设备的价款

C.总承包方的计税营业额中不包括付给分包方的价款

D.当预算定额中含有未计价主材时，计税营业额中应不包括此类未计价主材费用

【答案】：C45、（2017年真题）调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（）。

A.承包人对调解书有异议时，可以停止施工

B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件

C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人

D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止

【答案】：C46、塔式起重机的类型很多，其中目前应用最广的一种是()。

A.上下回转、快速拆装、轨道式塔式起重机

B.上回转、拼装式、轨道式塔式起重机

C.下回转、快速拆装、轨道式塔式起重机

D.下回转、拼装式、轨道式塔式起重机

【答案】：C47、大跨度屋架、薄腹梁、吊车梁等大型构件的预应力结构中，应优先选用（）.

A.冷轧带肋钢筋

B.预应力混凝土钢绞线

C.冷拉热轧钢筋

D.冷拔低碳钢丝

【答案】：B48、下列各项费用中，应计人建筑安装工裎施工机械台班单价的是（）。

A.大型机械设备进出场费

B.引进设备检验费

C.临时故障排除费

D.机器损坏

【答案】：C49、工料单价不包括（）。

A.人工费

B.材料费

C.机具使用费

D.企业管理费

【答案】：D50、根据《民法典（合同编）》，关于要约和承诺的说法，正确的是（）。

A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人

B.承诺的内容应当与要约的内容一致

C.要约邀请是合同成立的必经过程

D.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限内到达要约人

【答案】：B51、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）。

A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调

B.最高投标限价超过批准的概算时，招标人应报原概算审批部门审批

C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D.低于最高投标限价的投标报价应被拒绝

【答案】：B52、传输电视信号具有传输损耗小、频带宽、传输容量大、频率特性好、抗干扰能力强、可靠等优点，是有线电视信号传输技术手段发展方向的是（）。

A.双绞电缆

B.通信电缆

C.同轴电缆

D.通信光缆

【答案】：D53、承包商向保险公司投保建筑工程一切险，在保险合同的履行中发现部分格式条款与非格式条款不一致，此时，应当()。

A.以保险公司的解释为准

B.以格式条款为准

C.以承包商的解释为准

D.以非格式条款为准

【答案】：D54、室内给水系统中，对于外网水压周期性不足、室内要求水压稳定、允许设置高位水箱的建筑，应采用的给水方式为（）。

A.单设水箱供水

B.贮水池加水泵供水

C.水泵、水箱联合供水

D.气压罐供水

【答案】：A55、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。

A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节

B.分部分项工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价

C.工程组价包括工程项目的划分和价格的组成

D.工程计价中的工程单价仅指综合单价

【答案】：B56、为消除超高车辆对桥梁、隧道的威胁，公路上跨桥梁或隧道内净空高度小于（）时可设置防撞限高架。

A.3.0m

B.3.5m

C.4.0m

D.4.5m

【答案】：D57、由彼此相容的卷材和涂料组合而成的防水层为（）。

A.复合防水层

B.卷材防水层

C.涂膜防水层

D.刚性防水层

【答案】：A58、下列方法中，既可用于价值工程对象选择，又可用于确定功能重要性系数的是（）。

A.因素分析法

B.重点选择法

C.专家检查法

D.强制确定法

【答案】：D59、分部分项工程量清单项目编码过程中，当同一标段的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码（）的设置不得有重码的规定。

A.三至四位

B.五至六位

C.九至十一位

D.十至十二位

【答案】：D60、根据桥面系养户要求，桥面铺装沥青混凝土面层出现多条分散的裂缝和坑槽，且面积较大时，宜采用（）的养护措施。

A.直接加铺新面层

B.局部铣刨，局部重铺

C.逐条灌缝裂缝和修补坑槽

D.整跨凿除，重铺新的铺装层

【答案】：D61、下列关于合同解除的价款结算与支付，说法正确的是（）。

A.因不可抗力解除合同，当发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，则承包人应在合同解除后的28天内将其差额退还给发包人

B.因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款

C.发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照索赔的解决方式处理

D.因发包人违约解除合同，发包人应提出支付给承包人造成的损失费用

【答案】：B62、轮廓标是以指示道路线形轮廓为主要目标的一种视线诱导设施。下列关于轮廓标说法不正确的是（）。

A.附着于构筑物上的轮廓标由反射器、支架和连接件组成

B.柱式轮廓标柱身部分为白色

C.柱式轮廓标白色标记的中间镶嵌反光材料反射器

D.埋置于土中的轮廓标由柱体、反射器和基础组成

【答案】：C63、（2021年真题）关于屋面保温工程中保温层的施工要求，下列说法正确的为（）。

A.倒置式屋面高女儿墙和山墙内侧的保温层应铺到压顶下

B.种植屋面的绝热层应采用粘结法和机械固定法施工

C.种植屋面宜设计为倒置式

D.坡度不大于3%的倒置式上人屋面，保温层板材施工可采用干铺法

【答案】：B64、储罐采用泡沫灭火时，液下喷射泡沫灭火系统适用于（）。

A.单盘外浮顶储罐

B.双盘外浮顶储罐

C.内浮顶储罐

D.固定顶储罐

【答案】：D65、与其他切断设备相比，具有重量轻、耗能少、工作可靠、效率高等特点的机械切割是（）。

A.剪板机

B.弓锯床

C.钢筋切断机

D.砂轮切割机

【答案】：C66、适合于大多间歇的提升作业，铸铁块、焦炭、大块物料等均能得到很好的输送的是（）。

A.斗式提升机

B.带式输送机

C.吊斗式提升机

D.链式输送机

【答案】：C67、确定项目生产规模的前提是项目的（）。

A.盈利能力

B.资金情况

C.市场需求状况

D.原材料、燃料

【答案】：C68、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。

A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低

B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济

C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价

D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加

【答案】：B69、锅炉对流管束安装时做法正确的是（）。

A.应先胀后焊

B.胀接前进行水压试验

C.补胀不宜多于2次

D.先焊锅筒焊缝后焊集箱对接焊口

【答案】：C70、硅酸盐水泥中掺入不超过5%的石灰石混合材料的水泥，代号（）。

A.P·O

B.P·Ⅰ

C.P·Z

D.P·Ⅱ

【答案】：D71、可以输送具有磨琢性、化学腐蚀性的或有毒的散状固体物料，甚至输送高温物料。但不能输送黏性强的物料，同时不能大角度向上倾斜输送物料的输送机是（）。

A.带式输送机

B.螺旋输送机

C.埋刮板输送机

D.振动输送机

【答案】：D72、地下市政管线沿道路布置时，以下管线由路边向路中排列的顺序是（）。

A.污水管、热力管网、电缆

B.热力管网、污水管、电缆

C.电缆、热力管网、污水管

D.污水管、电缆、热力管网

【答案】：C73、某酸性耐火材料,抗酸性炉渣侵蚀能力强，易受碱性炉渣侵蚀，主要用于焦炉、玻璃熔窖、酸性炼钢炉等热工设备。该耐火材料为（）。

A.硅砖

B.铬砖

C.镁砖

D.碳砖

【答案】：A74、（2017年考题）下列计划表中,属于建设单位计划体系中工程项目建设总进度计划的是（）。

A.年度计划项目表

B.年度建设资金平衡表

C.投资计划年度分配表

D.年度设备平衡表

【答案】：C75、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是()。

A.材料费包括原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品、周转材料的费用

B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量

C.材料检验试验费不包括对构件做破坏性试验的费用

D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积

【答案】：C76、油性调和漆一般采用的涂覆方法是（）。

A.刷涂法

B.空气喷涂法

C.静电喷涂法

D.高压无空气喷涂法

【答案】：A77、（2021年真题）充满于两个隔水层之间的地下水是（）。

A.潜水

B.承压水

C.裂隙水

D.岩溶水

【答案】：B78、FDIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。

A.按星期计算单利

B.按星期计算复利

C.按月计算单利

D.按月计算复利

【答案】：D79、使用酸性焊条焊接时，对其药皮作用表达正确的为（）。

A.药皮中含有多种氧化物，能有效去除硫、磷等杂质

B.药皮中的大理石能产生CO2，可减少合金元素烧损

C.药皮中的萤石能使电弧更加稳定

D.能有效去除氢离子，减少氢气产生的气孔

【答案】：D80、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），直径为d的钢筋做受力筋，两端设有弯钩，每钩增加长为4.9d，其弯起角度应是（）。

A.90°

B.120°

C.135°

D.180°

【答案】：C81、不实行资本金制度的项目是（）。

A.经营性固定资产投资项目

B.公益性项目

C.基础设施项目

D.小型项目

【答案】：B82、根据我国《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：C83、（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。

A.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施、防滑处理、雨雪排除等费用

B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成

C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费

D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用

【答案】：A84、合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。依照上述规定仍不能确定的，则（）。

A.按双方协商后的履行地市场价格履行

B.按订立合同时履行地的市场价格履行

C.按订立合同时，合同签订地的市场价格履行

D.按双方协商后的合同签订地的市场价格履行

【答案】：B85、标前施工组织设计的内容不适用于（）。

A.合理低价法

B.最低投标价法

C.技术评分最低标价法

D.综合评分法

【答案】：B86、钢材的强屈比愈大，则（）。

A.结构的安全性愈高，钢材的有效利用率愈低

B.结构的安全性愈高，钢材的有效利用率愈高

C.结构的安全性愈低，钢材的有效利用率愈低

D.结构的安全性愈低，钢材的有效利用率愈高

【答案】：A87、已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税税率为15%，增值税税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.30元人民币。按以上条件计算的进口环节增值税额是()万元人民币。

A.72.83

B.85.68

C.98.53

D.118.71

【答案】：C88、（2021年真题）根据《房屋建设与装饰工程工程量计算规范》，（GB58555-2013）关于实心砖墙工程量计算方法，正确的为（）

A.不扣除沿椽木、木砖及凹进墙内的暖气槽所占的体积

B.框架间墙工程量区分内外墙，按墙体净尺寸以体积计算

C.围墙柱体积并入围墙体积内计算

D.有混凝土压项围墙的高度算至压顶上表面

【答案】：C89、运用价值工程优化设计方案时，若某不重要功能的价值系数大于1，则设计的努力方

A.提高功能，降低成本

B.提高成本，降低功能

C.可保持其成本不变

D.提高功能，提高成本

【答案】：C90、关于建设工程投标报价的编制，下列说法正确的是（）。

A.可不考虑拟订合同中的工程变更条款

B.应仔细研究招标文件中给定的工程技术标准

C.可不考虑施工现场用地情况

D.不必关注工程所在地气象资料

【答案】：B91、双绞线是由两根绝缘的导体扭绞封装而成，其扭绞的目的为（）。

A.将对外的电磁辐射和外部的电磁干扰减到最小

B.将对外的电磁辐射和外部的电感干扰减到最小

C.将对外的电磁辐射和外部的频率干扰减到最小

D.将对外的电感辐射和外部的电感干扰减到最小

【答案】：A92、某项目总投资2000万元，其中债务资金500万元，项目运营期内年平均净利润200万，年平均息税20万，则该项目的总投资收益率为（）。

A.10%

B.11%

C.13.3%

D.14.7%

【答案】：B93、安装工程中常用的聚丙烯材料，除具有质轻、不吸水，介电性和化学稳定性良好以外，其优点还有（）。

A.耐光性能良好

B.耐热性良好

C.低温韧性良好

D.染色性能良好

【答案】：B94、在下列固定资产折旧方法中，每年折旧率均相等的是（）

A.平均年限法

B.年数总和法

C.双倍余额递减法

D.工作量法

【答案】：A95、（2012年真题）不宜作为建筑物地基填土的是（）。

A.堆填时间较长的砂土

B.经处理后的建筑垃圾

C.经压实后的生活垃圾

D.经处理后的一般工业废料

【答案】：C96、在泵房基础类型中，分基型泵房多采用的基础类型是（）。

A.砖基础

B.灰土基础

C.混凝土基础

D.钢筋混凝土基础

【答案】：A97、某不锈钢的屈服强度低，且不能采用热处理方法强化，只能进行冷变形强化，此种不锈钢为（）。

A.马氏体型不锈钢

B.奥氏体型不锈钢

C.铁素体—奥氏体型不锈钢

D.沉淀硬化型不锈钢

【答案】：B98、招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性由（）负责。

A.招标代理机构

B.招标人

C.编制工程量清单的造价咨询机构

D.招标工程量清单的编制人

【答案】：B99、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有：①套用各子目的综合单价；②搜集基础资料；③计算措施项目费：④编写概算编制说明；⑤汇总单位工程造价；⑥计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（）。

A.②⑥①③⑤④

B.④②⑥①⑤③

C.②⑥④①③⑤

D.④⑥②①⑤③

【答案】：A100、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。

A.基坑支护工程

B.外墙防水工程

C.智能建筑工程

D.钢筋工程

【答案】：D101、电梯机械部分的导轨架安装时，每根导轨应至少有()导轨架。

A.1个以上

B.2个以上

C.4个以上

D.6个以上

【答案】：B102、适合于检查奥氏体不锈钢、镍基合金等焊接接头的表面与近表面探伤方法是（）。

A.渗透探伤

B.磁粉探伤

C.射线探伤

D.超声波探伤

【答案】：A103、（2017年真题）下列自动喷水灭火系统中，适用于环境温度低于4℃且采用闭式喷头的是（）。

A.自动喷水雨淋系统

B.自动喷水湿式灭火系统

C.自动喷水干式灭火系统

D.水幕系统

【答案】：C104、从市场交易角度分析，工程造价是指在工程发承包交易活动中形成的（）。

A.全部固定资产投资费用

B.建设工程静态投资费用

C.建设工程动态投资费用

D.建筑安装工程费用或建设工程总费用

【答案】：D105、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为3%，进口关税税率为20%，消费税率为10%，则该设备应支付消费税税额是（）万元。

A.11.34

B.75.60

C.7.56

D.6.80

【答案】：C106、（2011年真题）结构面结合力较差的层状结构工程地基岩体的工程特性是（）。

A.沿层面方向的抗剪强度高于垂直层面方向

B.沿层面方向有错动比有软弱夹层的工程地质性质差

C.结构面倾向坡外比倾向坡里的工程地质性质好

D.沿层面方向的抗剪强度低于垂直层面方向

【答案】：D107、低压动力配电箱的主要功能是（）。

A.只对动力设备配电

B.只对照明设备配电

C.不仅对动力设备配电，也可兼向照明设备配电

D.给小容量的单相动力设备配电

【答案】：C108、（2019年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），最高投标限价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所组价子目项目名称；③计算组价子目项目的合价；④除以工程量清单项目工程量；⑤计算组价子目项目工程量，下列工作排序正确的是（）。

A.②⑤①③④

B.①②⑤④③

C.②③①⑤④

D.①②③⑤④

【答案】：A109、喷水灭火系统组成中有火灾探测器、闭式喷头，适用于不允许有水渍损失的建筑物的是（）。

A.自动喷水干式灭火系统

B.水幕系统

C.自动喷水预作用系统

D.自动喷水雨淋灭火系统

【答案】：C110、混凝土面板堆石坝垫层填筑施工中，当压实层厚度较小时，为减轻物料的分离，铺料宜采用（）

A.后退法

B.进占法

C.进占卸料，后退铺平法

D.进占卸料，进占铺平法

【答案】：A111、这种容器在常温下贮存蒸汽压比大气压稍高的挥发性液体，特别适合于贮存车用汽油和天然汽油，从节约材料来说，使用这种贮罐形状最好，这种容器是（）。

A.浮顶储罐

B.内浮顶储罐

C.圆球形罐

D.椭球形罐

【答案】：D112、不能做沥青路面基层的是（）。

A.热拌沥青碎石

B.沥青玛蹄脂

C.沥青碎石混合料

D.灌入式沥青

【答案】：B113、下列各项中，室内消火栓给水系统不需要设水泵结合器的是（）。

A.高层工业建筑

B.超过四层的多层工业建筑

C.多层民用建筑

D.城市交通隧道

【答案】：C114、根据《标准施工招标文件》，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（）。

A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的

B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的

C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的

D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的

【答案】：A115、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列关于变更程序的说法中正确的是（）。

A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人

B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面達议报告

C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过達议报告表达不支持的观点

D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作

【答案】：B116、关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。

A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付

B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付

C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担

D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证

【答案】：D117、（2019年真题）不属于建设单位管理费的是（）。

A.办公板房折旧费

B.项目前期招标文件编制费用

C.建设项目信息化费

D.对建设项目前期工作、项目实施及竣工决算等全过程进行审计所发生的审计费用

【答案】：C118、室内消火栓管道布置符合要求的是（）。

A.管网应布置成枝状

B.每根竖管与供水横干管相接处设置阀门

C.高层建筑消防给水与生活、生产给水为同一系统

D.室内消火栓给水与自动喷水灭火系统为同一管网

【答案】：B119、坝壳料的主要压实机械包括振动平碾和气胎碾，下列关于压实机械以及碾压要求的说法错误的是（）。

A.气胎碾可用于压实砂、砂砾料、砾质土

B.除坝面特殊部位外，碾压方向应沿轴线方向进行

C.分段碾压时，相邻两段交接带的碾迹应垂直碾压方向，搭接宽度应不小于1.0～1.5m

D.振动碾压实功能大，碾压遍数少

【答案】：C120、（2013年真题）建设工程工程量清单中工作内容描述的主要作用是（）。

A.反映清单项目的工艺流程

B.反映清单项目需要的作业

C.反映清单项目的质量标准

D.反映清单项目的资源需求

【答案】：B121、高性能混凝土，对暴露于空气的一般构件混凝土，粉煤灰的掺量不宜（）。

A.小于20%

B.大于20%

C.小于30%

D.大于30%

【答案】：B122、关于桥墩构造的说法，不正确的是（）。

A.大跨径的实体桥墩，墩帽厚度一般不小于0.4m

B.钢筋混凝土空心桥墩，墩身壁厚不小于300mm

C.薄壁空心桥墩应按构造要求配筋

D.柔性墩中墩上应设置活动支座

【答案】：C123、（2014年真题）北方寒冷地区采用轻型井点降水时，井点管与集水总管连接应用（）。

A.PVC—U管

B.PVC—C管

C.PP—R管

D.橡胶软管

【答案】：D124、下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）。

A.该项费用属于设备费

B.该项费用属于工程建设其他费用

C.该项费用是为了保证初期正常生产的需要而支付的相关购置费用

D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算

【答案】：C125、某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（）。

A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天

B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天

C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天

D.若施工暂停5天，则承包人可获得工斯补偿1天

【答案】：D126、（2015年真题）静力压桩正确的施工工艺流程是（）。

A.定位——吊桩——对中——压桩——接桩——压桩——送桩——切割桩头

B.吊桩——定位——对中——压桩——送桩——压桩——接桩——切割桩头

C.对中——吊桩——插桩——送桩——静压——接桩——压桩——切割桩头

D.吊桩——定位——压桩——送桩——接桩——压桩——切割桩头

【答案】：A127、在热力管道安装中，水平安装的方形补偿器应与管道（）。

A.保持距离

B.相连接

C.保持同一坡度

D.保持同一高度

【答案】：C128、下列存储装置属于热气溶胶预制灭火系统的为（）。

A.储存容器

B.容器阀

C.引发器

D.集流管

【答案】：C129、下列施工机械的费用项目中，不能计入施工机械台班单价的是()。

A.施工机械年检费

B.小型施工机械安装费

C.定期保养所用辅料费

D.机上司机劳动保险费

【答案】：D130、（2021年真题）钢筋强屈比越大，则（）。

A.结构安全性越好

B.结构安全性越差

C.利用率越高

D.冲击韧性越差

【答案】：A131、（2008年真题）面层宽度14m的混凝土道路，其垫层宽度应为（）。

A.14m

B.15m

C.15.5m

D.16m

【答案】：B132、当土石坝采用堆石作为填筑料时，宜作为填筑标准的设计控制指标的是（）

A.压实度

B.最优含水率

C.相对密度

D.孔隙率

【答案】：D133、岩石按成因可分为（）三类。

A.火成岩、沉积岩、变质岩

B.岩浆岩、变质岩、花岗岩

C.沉积岩、酸性岩、黏土岩

D.变质岩、碎屑岩、岩浆岩

【答案】：A134、下列工程造价指数中，属于综合指数的是（）。

A.建设项目指数

B.人工费指数

C.单项工程指数

D.设备、工器具价格指数

【答案】：D135、（2019年真题）适用于受力不大,焊接部位难以清理的焊件,且对铁锈、氧化皮、油污不敏感的焊条为（）。

A.酸性焊条

B.碱性焊条

C.高锰焊条

D.低硅焊条

【答案】：A136、关于期中支付，下列说法正确的是（）。

A.进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于80%

B.进度款支付申请中本周期合计完成的合同价款，包括本周期已完成单价项目的金额和本周期应支付的安全文明施工费

C.若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，待双方对争议达成一致后发包人向承包人出具进度款支付证书

D.经发承包双方复核同意修正的有错、漏或重复的数额，应在结算款中支付或扣除

【答案】：B137、锅炉的构造、容量、参数和运行的经济性等特点通常用特定指标来表达，表明锅炉热经济性的指标是()。

A.受热面发热率

B.受热面蒸发率

C.锅炉热效率

D.锅炉蒸发量

【答案】：C138、使用真空脱水工艺时，拌合物适宜坍落度：高温天（）mm；低温天（）mm。

A.20～30；20～30

B.20～30；30～50

C.30～50；20～30

D.30～50；30～50

【答案】：C139、关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是()。

A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制

B.对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算

C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量

D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后

【答案】：B140、（2015年真题）综合布线系统中，使不同尺寸或不同类型的插头与信息插座相匹配，提供引线的重新排列，把电缆连接到应用系统的设备接口的器件是（）。

A.适配器

B.接线器

C.连接模块

D.转接器

【答案】：A141、综合布线系统使用的传输媒介有各种大对数铜缆和各类双绞线。其中超五类大对数铜缆的型号规格为（）。

A.UTPCAT3.025～100（25～100对）

B.UTPCAT5.025～50（25～50对）

C.UTPCAT51.025～50（25～50对）

D.UTPCAT51.025～100（25～100对）

【答案】：C142、城镇市政基础设施工程开工前，建设单位向（）申请领取施工许可证。

A.国务院建设主管部门

B.工程所在地省级以上人民政府建设主管部门

C.工程所在地市级以上人民政府建设主管部门

D.工程所在地县级以上人民政府建设主管部门

【答案】：D143、关于路堤填料的选择，说法错误的是（）。

A.膨胀土不宜作为高等级公路路基填料

B.有机质土不得直接用于填筑路基

C.填石路堤填料粒径应不大于500mm

D.填石路床底面以下400mm范围内，填料粒径大于150mm

【答案】：D144、混凝土板养护初期，严禁人、畜、车辆通行，在达到设计强度（）后，行人方可通行。

A.30%

B.40%

C.75%

D.80%

【答案】：B145、在国外建筑安装工程费用构成中，下列属于管理费的是（）。

A.施工用电、用水费

B.代理人费用和佣金

C.驻工地工程师办公费

D.完工后清理费

【答案】：B146、（）反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产和其他资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。

A.基本建设项目概况表

B.基本建设项目竣工财务决算表

C.基本建设项目交付使用资产总表

D.建设项目交付使用资产明细表

【答案】：C147、正铲挖掘机不适用于（）。

A.开挖高度大于1m的干燥基坑

B.开挖含水量不大于27%的Ⅰ～Ⅲ类土

C.可以挖掘大型干燥基坑和土丘

D.开挖停机面或地表以上的土

【答案】：A148、国际工程通用的合同文件中，英国土木工程师学会制定的《新工程合同条件》简称为()。

A.FIDIC“新红皮书”

B.NEC合同

C.AIA合同

D.EPC/交钥匙项目合同条件

【答案】：B149、关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。

A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天

B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定

C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审

D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见

【答案】：C150、下列工程项目组织机构形式中，能够实现集权和分权的有效结合，能够根据任务的实际情况组建和调整组织机构，但稳定性差、其成员容易受双重领导的组织机构是（）。

A.直线制

B.职能制

C.直线职能制

D.矩阵制

【答案】：D151、所测对象是非金属（或金属）、液位高度、粉状物高度，选用的接近开关类型为（）。

A.光电式接近开关

B.霍尔接近开关

C.电容式接近开关

D.涡流接近开关

【答案】：C152、隧道建设的辅助坑道中，（）既增加了工作面又便于施工管理，是优选方案。

A.横导坑

B.斜井

C.竖井

D.平行通道

【答案】：A153、选择埋弧焊焊丝直径时，以下正确的选择方法是（）。

A.半自动埋弧焊应选用直径小于自动埋弧焊的焊丝

B.半自动埋弧焊应选用直径大于自动埋弧焊的焊丝

C.工件装配不良时，宜选用较细的焊丝

D.同一电流为获得加大焊缝熔深、减小熔宽效果，宜选用较粗的焊丝

【答案】：A154、当坑底含承压水且上部土体压重不足以抵抗承压水头时，应采取的措施是（）。

A.布置降压井

B.设置反滤层

C.布置钢板桩

D.布置地下连续墙

【答案】：A155、建设工程项目采用Ｐａｒｔｎｅｒｉｎｇ模式的特点．不正确的说法是（）．

A.Ｐａｒｔｎｅｒｉｎｇ模式强调信息的开放性

B.Ｐａｒｔｎｅｒｉｎｇ模式的参与各方出于自愿

C.Ｐａｒｔｎｅｒｉｎｇ模式的关键因素是资源共享和风险分担

D.Ｐａｒｔｎｅｒｉｎｇ模式不能独立于其他模式而存在

【答案】：C156、桥梁的检查是桥梁养护工作的重要环节之一，也是桥梁养护的基础性工作。下列选项中不属于桥梁检查的是（）。

A.经常检查

B.定期检查

C.特殊检查

D.专项检查

【答案】：D157、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）。

A.用于施工的材料和待安装的设备的损害

B.发包人人员伤亡

C.工程所需清理、修复费用

D.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

【答案】：D158、填石路堤将填方路段划分为四级施工台阶、四个作业区段。位于路基面以下1.0m处的施工面，属于四级施工台阶中的（）。

A.第一级台阶

B.第二级台阶

C.第三级台阶

D.第四级台阶

【答案】：B159、（2021年真题）在计算总价措施费时考虑报价浮动率的是（）。

A.脚手架

B.模板

C.道路硬化

D.施工排水降水

【答案】：C160、（2021年真题）工业管道中，对于工作压力≥9MPa，且工作温度≥500℃的蒸汽管道属于（）。

A.低压管道

B.中压管道

C.高压管道

D.超高压管道

【答案】：C161、EPC总承包模式下，工程总承包人应承担的工作是（）。

A.设计、采购、施工、试运行

B.项决策、设计、施工

C.项目决策、采购、施工

D.可行性研究、采购、施工

【答案】：A162、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（）

A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件

B.招标范围是指单项工程的招标范围

C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准

D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求

【答案】：C163、下列选项中易发生冻胀与翻浆的是（）。

A.沙土

B.黏质土

C.粉质土

D.粗砂

【答案】：C164、根据《标准施工招标文件》，下列关于综合评估法评标的说法，错误的是（）。

A.综合评估法通常采用百分制

B.具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法

C.综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定

D.采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人

【答案】：B165、下列选项中，属于项目规模确定中需要考虑的主要环境因素的是()

A.技术进步加快

B.新竞争对手加入

C.燃料动力供应

D.原材料供应价上涨

【答案】：C166、能量集中、温度高，电弧挺度好，焊接速度比钨极惰性气体保护焊快，能够焊接更细、更薄的工件（如1mm以下金属箔的焊接）的焊接方法是（）。

A.埋弧焊

B.钎焊

C.熔化极气体保护焊

D.等离子弧焊

【答案】：D167、在工程项目施工成本管理过程中，成本管理的核心内容是（）。

A.成本计划

B.成本控制

C.成本核算

D.成本分析

【答案】：B168、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。

A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持

B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担

C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用

D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用

【答案】：B169、设计概算经批准后需要进行调整，下列说法错误是（）。

A.超出原设计范围的重大设计变更需要调整设计概算

B.超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加需要调整设计概算

C.超出工程造价调整预备费的国家重大政策性调走需要调整设计概算

D.一个工程项目只允许调整两次概算

【答案】：D170、关于最终结清，下列说法中正确的是()。

A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清

B.最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止

C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理

D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用合同条款约定办理

【答案】：D171、（2013年考题）工程寿命周期成本分析中，为了权衡设置费与维修费之间关系，则采用的手段是（）。

A.进行充分研发，降低制造费用

B.购置备用构件，提高可修复性

C.提高材料周转速度，降低生产成本

D.聘请操作人员，减少维修费用

【答案】：B172、（2020年真题）公路线形是指（）的空间几何形状和尺寸。

A.公路路基

B.公路纵面

C.公路平面

D.公路中线

【答案】：D173、在国外建筑安装工程费用中，工程现场管理费占整个管理费的（）。

A.20%～30%

B.70%～80%

C.30%～40%

D.60%～70%

【答案】：A174、根据《合同法》，下列关于合同的订立程序，说法正确的是（）。

A.要约邀请必须以缔结合同为目的，具备合同的主要条款

B.受要约人对要约的内容作出实质性变更，原要约有效

C.承诺和要约都可以撤回

D.承诺的内容可以与要约的内容不一致

【答案】：C175、根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501)，下列灌浆型式以“米”为计量单位的是（）

A.接触灌浆

B.砂砾石层帷幕灌浆(含钻孔)

C.化学灌浆

D.接缝灌浆

【答案】：B176、根据国家发展改革委等九部委联合发布的《标准材料采购招标文件》（2017年版），以下属于买方义务的有（）。

A.按约定标的履行

B.按合同规定的期限、地点交付货物

C.按合同规定的数量和质量交付货物

D.按合同规定履行支付义务

【答案】：D177、边坡破坏中危害最大、最常见的一种变形破坏形式是（）。

A.崩塌

B.滑坡

C.松弛张裂

D.蠕动

【答案】：B178、焊接飞溅较大，焊缝表面成形较差，不能焊接有色金属、不锈钢的焊接方法是（）。

A.钨极惰性气体保护焊

B.二氧化碳气体保护焊

C.熔化极气体保护焊

D.等离子弧焊

【答案】：B179、在对灌浆的质量进行检查的过程中应注意的事项不包括（）。

A.灌浆检查孔的数量不少于灌浆孔总数的10%

B.一个坝段内，至少应布置一个检查孔

C.检查孔压水试验应在该部位灌浆结束7d后进行

D.压水试验可采用五点法

【答案】：C180、下列关于流水施工的参数下列说法中正确的是（）。

A.流水步距和流水强度属于工艺方面

B.工作面和流水步距属于空间参数

C.流水段和流水节拍属于时间参数

D.相邻两个施工过程相继开始的最小时间间隔为流水步距

【答案】：D181、关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是（）。

A.专业工作队数等于施工过程数

B.流水步距等于流水节拍

C.施工段之间可能存在空闲时间

D.同一施工过程各个施工段的流水节拍相等

【答案】：D182、采用工程量清单计价方式招标时，对工程量清单的完整性和准确性负责的是（）。

A.发布招标文件的招标人

B.编制清单的工程造价咨询人

C.编制招标文件的招标代理人

D.确定中标的投标人

【答案】：A183、在价值工程活动中，通过分析求得某评价对象的价值系数V后，对该评价对象可采取的策略是（）。

A.V＜1时，提高成本或剔除过剩功能

B.V＜1时，降低成本或提高功能水平

C.V＞1时，降低成本或提高功能水平

D.V＞1时，提高成本或剔除不必要的功能

【答案】：D184、（2014年真题）城市建筑的基础工程，采用地下连续墙施工的主要优点在于（）。

A.开挖基坑的土方外运方便

B.墙段之间接头质量易控制，施工方便

C.施工技术简单，便于管理

D.施工振动小，周边干扰小

【答案】：D185、施工现场不能采用支架法，在墩顶安装两个能够行走的挂篮的施工方法是（）。[2019年回忆版]

A.悬臂拼装法

B.顶推法

C.转体施工法

D.悬臂浇筑法

【答案】：D186、土石方平衡调配的基本原则不包括（）。

A.料尽其用

B.时间匹配

C.容量适度

D.安排合理

【答案】：D187、能够对空气、氮气、水及与水相似的其他安全流体进行小流量测量，其结构简单、维修方便、测量精度低，该流量测量仪表为（）。

A.涡轮流量计

B.椭圆齿轮流量计

C.玻璃管转子流量计

D.电磁流量计

【答案】：C188、价值工程应用中，对产品进行分析的核心是（）。

A.产品的结构分析

B.产品的材料分析

C.产品的性能分析

D.产品的功能分析

【答案】：D189、关于经济费用效益分析中转移支付处理的说法，正确的是()。

A.对增加供给满足国内市场供应的产出品，流转税不应剔除

B.对顶替原有市场供应的产出品，流转税不应剔除

C.对用新增供应来满足项目的投人品，流转税不应剔除

D.对挤占原有用户需求来满足项目的投人品，应剔除流转税

【答案】：A190、（2020年真题）关于临时工程的说法，错误的是（）。

A.是相对于主体工程而言的

B.公路建成后，必须拆除并恢复原状

C.是为了保证永久性工程建设而修建的

D.临时工程一般不单作为专一的服务对象

【答案】：A191、某大型施工机械预算价格为5万元，机槭耐用总台班为1250台班，大修理周期数为4次。一次大修理费赛为2000元，经常修理费系数为60%,机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。

A.107.68

B.110.24

C.112.80

D.52.80

【答案】：A192、关于水泥混凝土路面胀缝设置的说法，正确的是（）。

A.高温施工时应设置胀缝

B.常温施工时，集料温缩系数小时应设置胀缝

C.邻近固定构造物或与柔性路面相接处应设置胀缝

D.常温施工时，年温差较小时应设置胀缝

【答案】：C193、（2017年真题）某固定资产原价为10000元，预计净残值为1000元，预计使用年限为4年，采用年数总和法进行折旧，则第4年的折旧额为（）元。

A.2250

B.1800

C.1500

D.900

【答案】：D194、从信息管理组织角度，可以将工程造价信息分为()。

A.文件式信息和非文件式信息

B.系统化信息和非系统化信息

C.宏观信息和微观信息

D.固定信息和流动信息

【答案】：B195、某机械化吊装设备，稳定性能较好，车身短，转弯半径小，可以全回转作业，适宜作业地点相对固定而作业量较大的场合。这种起重机为（）。

A.履带式起重机

B.塔式起重机

C.汽车起重机

D.轮胎起重机

【答案】：D196、主要使用在应急电源至用户消防设备、火灾报警设备、通风排烟设备、疏散指示灯、紧急电源插座、紧急用电梯等供电回路的衍生电缆是（）。

A.阻燃电缆

B.耐火电缆

C.防水电缆

D.耐寒电缆

【答案】：B197、采用混凝土护壁支护的桩孔，护壁混凝土的强度等级桩径大于1.5m时应不小于（）。

A.C40

B.C20

C.C25

D.C30

【答案】：D198、下列工程造价咨询企业的行为中，属于违规行为的是（）。

A.向工程造价行业组织提供工程造价企业信用档案信息

B.在工程造价成果文件上加盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖个人执业印章

C.跨省承接工程造价业务，并自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省人民政府建设主管部门备案

D.同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务

【答案】：D199、关于优先股的说法，正确的是（）。

A.优先股股利税前扣除

B.优先股股息固定

C.优先股股东有公司的控制权

D.优先股有还本期限

【答案】：B200、下列不属于汽油产品根据用途分类的是（）。

A.航空汽油

B.车用汽油

C.溶剂汽油

D.合成汽油

【答案】：D201、某项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年计划投资额如下：第一年静态投资1000万元，第二年1000万元，第三年500万元，年均投资价格上涨率为5％，则该项目的价差预备费为（）万元。

A.165.49

B.231.31

C.298.77

D.367.88

【答案】：C202、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。

A.定额人工费

B.定额人工费＋定额材料费

C.定额人工费＋定额施工机具使用费

D.定额人工费＋定额材料费＋定额施工机具使用费

【答案】：B203、关于石油沥青的结构，下列说法不正确的是（）。

A.地沥青质含量较少时会形成溶胶结构

B.具有溶胶结构的石油沥青黏性大，流动性小

C.具有凝胶结构的石油沥青弹性和黏结性较高

D.溶胶—凝胶结构性质介于溶胶型和凝胶型之间

【答案】：B204、建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额不应超过总保险金额的（）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

【答案】：B205、下列铸造铝合金中，强度高，密度小，有良好的耐蚀性，但铸造性能不佳；耐热性不良的是()

A.Al-Mg铸造铝合金

B.Al-Si铸造铝合金

C.Al-Cu铸造铝合金

D.Al-Zn铸造铝合金

【答案】：A206、采用下列方式筹集的资金中，从狭义的定义理解，不能列入企业资本结构管理范围的是（）。

A.政府投资

B.发行股票

C.发行长期债券

D.银行短期贷款

【答案】：D207、某中压碳钢工艺管道安装工程的分部分项工程量清单中，其项目特征描述的内容不包括（）。

A.材质、规格

B.连接方式

C.水压试验

D.管件安装

【答案】：D208、关于石笼护坡的主要优缺点，下列说法不正确的是（）。

A.具有很好的柔韧性、透水性和耐久性

B.具有较好的生态性

C.外露网格容易发生整体性破坏

D.存在金属腐蚀、塑料网格老化、合金性能等问题

【答案】：C209、关于隧道内装饰材料选用要求的说法，错误的是（）。

A.美化降噪

B.无毒、耐火

C.易于保养清洗

D.吸水率高、反光率高

【答案】：D210、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—加08)，关于招标控制价的表述符合规定的是（）。

A.招标控制价不能超过批准的概算

B.投标报价与招标控制价的误差超过±3%时，应予拒绝

C.招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密

D.工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价

【答案】：D211、主要用于热水供应及高压蒸汽管道中，结构简单，严密性高，制造和维修方便的阀门是（）。

A.截止阀

B.安全阀

C.旋塞阀

D.节流阀

【答案】：A212、下列对水工隧洞洞身衬砌构造的说法错误的是（）。

A.保证围岩稳定，承受山岩压力、内水压力及其他荷载

B.会增加水头损失

C.防止水流、空气、温度和湿度变化等因素对围岩的冲刷、风化、侵蚀等破坏

D.防止隧洞漏水

【答案】：B213、下列洗矿机中，给料粒度最大不能超过70～80mm的是（）。

A.倾斜式筒式洗矿机

B.倾斜式槽式洗矿机

C.水平式槽式洗矿机

D.水平式筒式洗矿机

【答案】：B214、平原线适宜在地势平坦的山前平原及平原区的线路，线路尽量选在地势最高处，而且要有适当纵坡降（）左右，以控制自流灌溉面积。

A.0.1%

B.0.3%

C.0.5%

D.1%

【答案】：C215、根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处以5000元以上2万元以下罚款的情形是（）。

A.跨地区承接业务不备案的

B.出租资质证书的

C.出借资质证书的

D.提供虚假材料申请资质的

【答案】：A216、根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。

A.从鉴定机构函回复委托人接受委托之日起算

B.从鉴定机构函回复委托人接受委托之日的次日计算

C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算

D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算

【答案】：D217、（2017年真题）建设项目的造价是指项目总投资中的（）。

A.固定资产与流动资产投资之和

B.建筑安装工程投资

C.建筑安装工程费和设备费之和

D.固定资产投资总额

【答案】：D218、下面选项，关于土石方填筑正确的是（）。

A.宜采用同类土填筑

B.从上至下填筑土层的透水性应从大到小

C.含水量大的黏土宜填筑在下层

D.硫酸盐含量小于5%的土不能使用

【答案】：A219、（2017年考题）根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同金额的（）。

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%

【答案】：C220、（2018年真题）竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（）。

A.竣工财务决算说明书

B.竣工财务决算报表

C.工程竣工造价对比分析

D.工程竣工验收报告

【答案】：A221、在比较筹资方式、选择筹资方案时，作为项目公司资本结构决策依据的资金成本是（）。

A.个别资金成本

B.筹集资金成本

C.综合资金成本

D.边际资金成本

【答案】：C222、工程项目策划中，定义是要明确界定工程项目的（）。

A.系统框架

B.用途和性质

C.规格和档次

D.系统组成

【答案】：B223、在不同的进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移的分界点相一致的是（）。

A.离岸价

B.运费在内价

C.到岸价

D.抵岸价

【答案】：A224、（2013年真题）关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。

A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问

B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源

C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间

D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间

【答案】：B225、（2020年真题）根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》，不属于企业管理费中基本费用的是（）。

A.工程排污费

B.定额测定费

C.职工取暖补贴

D.竣（交）工文件编制费

【答案】：C226、设计压力为0.4MPa的埋地铸铁管道，其试验的压力应为()。

A.0.5MPa

B.0.6MPa

C.0.8MPa

D.0.9MPa

【答案】：C227、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）规定，刷油、防腐蚀、绝热工程的基本安装高度为（）。

A.4m

B.5m

C.6m

D.10m

【答案】：C228、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（）。

A.总承包人对发包人自行采购材料的保管费应计入总承包服务费

B.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用

C.专业工程暂估价中包括规费和税金

D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算

【答案】：A229、表示岩石力学性质最基本、最常用的指标是（）。

A.抗压强度

B.岩石的变形参数

C.抗剪强度

D.孔隙率

【答案】：A230、在自动控制系统中，将输出信号转变、处理，传送到系统输入信号的是（）。

A.反馈信号

B.偏差信号

C.输入信号

D.扰动信号

【答案】：A231、根据《政府采购法》，针对技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的情况，可以采用的政府采购方式为（）。

A.邀请招标

B.竞争性谈判

C.单一来源采购

D.询价

【答案】：B232、建筑高度100m以下的住宅建筑和50m以下的非幕墙建筑，可采用的保温系统是（）

A.聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

B.胶粉聚苯颗粒复合型外墙外保温系统

C.聚苯板现浇混凝土外墙外保温系统

D.聚苯板钢丝网架现浇混凝土外墙外保温系统

【答案】：B233、主要对接收到的信号进行再生放大，以扩大网络的传输距离的网络设备是（）。

A.网卡

B.集线器（HUB）

C.路由器

D.防火墙

【答案】：B234、当初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的（）以上时，应重新向原审批单位报批可行性研究报告。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％

【答案】：B235、热效率高、熔深大、焊接速度快、机械化操作程度高，因而适用于中厚板结构平焊位置长焊缝的焊接，其焊接方法为（）。

A.埋弧焊

B.钨极惰性气体保护焊

C.熔化极气体保护焊

D.CO2气体保护焊

【答案】：A236、某分部工程划分为4个施工过程，组织加快的成倍节拍流水施工，如果流水节拍分别为6、4、4、2天，流水步距为（）天。

A.1

B.2

C.4

D.6

【答案】：B237、下列关于公路工程实施阶段不同工程量的说法正确的是（）。

A.清单工程量由投标人编制工程量清单时确定

B.合同工程量与清单工程量数量不一样

C.项目计量工程量之和不等同于项目的实际规模

D.支付工程量是对已完工程进行计量后，按合同约定确认进行支付的计量工程量

【答案】：D238、（2015年真题）工程项目构思策划需要完成的工作内容是（）。

A.论证项目目标及其相互关系

B.比选项目融资方案

C.描述项目系统的总体功能

D.确定项目实施组织

【答案】：C239、（2020年真题）关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（）。

A.由直接费、企业管理费、利润、规费组成

B.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成

C.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费组成

D.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成

【答案】：C240、在管道焊接中，当管壁厚度小于3.5mm以下，其坡口的形式为（）。

A.I形坡口

B.V形坡口

C.U形坡口

D.Y形坡口

【答案】：A241、与钨极惰性气体保护焊（TIG焊）相比，熔化极气体保护焊（MIG焊）具有的特点是（）。

A.熔敷效率高

B.不采用直流反接

C.不适合焊接有色金属和不锈钢

D.成本高

【答案】：A242、基本预备费计算以建筑安装工程费、土地征用及拆迁补偿费、工程建设其他费用之和为基数，工程可行性研究报告投资估算按（）计列。

A.11%

B.9%

C.5%

D.4%

【答案】：B243、下列关于设计工程量计算规定与工程量清单计价规范的说法，正确的是（）。

A.设计工程量计算规定适用于中小型水利水电工程项目各设计阶段的设计工程量计算

B.设计工程量计算规定侧重于招标投标阶段的招标工程量清单的计算

C.设计工程量计算规定中的各工程项目设有统一编码，应按规定顺序表示

D.工程量清单计价规范的原料开采及加工可单独列项，便于招标时投标单位单独报价

【答案】：D244、对于技术复杂、基础资料缺乏或不足的建设项目，必要时可采用（）设计。

A.一阶段

B.两阶段

C.三阶段

D.四阶段

【答案】：C245、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人()。

A.只能重新申请仲裁

B.只能向人民法院起诉

C.必须重新决定解决争议的方式

D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉

【答案】：D246、（2021年真题）将地面交通枢纽与地下交通枢纽有