2026年一级造价师考试题库300道及答案（典优）

2026年一级造价师考试题库300道第一部分单选题(300题)1、在河床狭窄，两岸陡峻区域修建拱坝，开挖顺序为（）。

A.自下而上

B.自上而下

C.上下结合

D.先基坑后边坡

【答案】：B2、在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准的定额是（）。

A.预算定额

B.施工定额

C.概算定额

D.概算指标

【答案】：A3、根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位的质量责任和义务表述不正确的是（）。

A.施工单位对建设工程的施工质量负责

B.施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理

C.施工单位应当建立.健全教育培训制度，加强对职工的教育培训

D.教育培训考核不合格的人员，在上岗作业期间仍需进行培训

【答案】：D4、综合布线系统使用的传输媒介有各种大对数铜缆和各类双绞线。其中五类大对数铜缆的型号规格表示为（）。

A.UTPCAT3.025~100(25-100对)

B.UTPCAT5.025~100(25-50对)

C.UTPCAT51.025~50(25-50对)

D.UTPCAT51.025-100(25-100对)

【答案】：B5、钢筋混凝土实腹式牛腿的构造中，当牛腿挑出距离（）时，牛腿地面的倾斜角可以为0。

A.大于200mm

B.不大于200mm

C.大于100mm

D.不大于100mm

【答案】：D6、管道补偿器中，填料补偿器的主要缺点为（）。

A.补偿能力较小

B.轴向推力大

C.占地面积较大

D.流动阻力较大

【答案】：B7、某一在负压下工作的碳钢换热表面，需采用覆盖铅的方法提高防腐蚀性，其覆盖铅的方法为（）。

A.搪铅法

B.搪钉固定法

C.螺栓固定法

D.压板条固定法

【答案】：A8、悬臂拼装抗倾覆稳定系数应大于（）。

A.1.0

B.1.1

C.1.2

D.1.3

【答案】：D9、（2019年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854－2013），打预制钢筋凝土方桩清单工程量计算说法正确的是（）。

A.打桩按打入实体长度（不包括桩尖）计算，以“m”计量

B.截桩头按设计桩截面乘以桩头长度以体积计算，以“m3”计量

C.接桩按接头数量计算，以“个”计量

D.送桩按送入长度计算，以“m”计量

【答案】：B10、根据《招标投标法实施条例》，中标候选人的公示时间为()

A.发出中标通知书之日起3日内

B.评标结束之日起3日内

C.签署评标报告之日起3日内

D.收到评标报告之日起3日内

【答案】：D11、下列反应锅炉工作强度的指标是（）。

A.额定出力

B.热功率

C.受热面发热率

D.热效率

【答案】：C12、高速公路的路面基础应选用（）

A.二灰土基层

B.级配碎石基层

C.级配砾石基层

D.填隙碎石基础

【答案】：B13、按《建筑电气照明装置施工及验收规范》GB50617－2015，下列灯具安装正确的说法是（）。

A.敞开式灯具的灯头对地面距离应大于2.5m

B.人行道等人员来往密集场所安装的灯具，无围栏防护时灯具底部距地面高度应在2.0m以上

C.航空障碍灯在烟囱顶上安装时，应安装在烟囱口以上1.5～3m

D.带升降器的软线吊灯在吊线展开后，灯具下沿应低于工作台面0.5m

【答案】：A14、适用于大面积的孔隙性或裂隙性渗漏的防渗措施是（）。

A.铺盖

B.隔离

C.帷幕灌浆

D.截水墙

【答案】：A15、在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（）。

A.现场踏勘

B.拟定常规的施工组织设计

C.确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价

D.估算整体工程量

【答案】：C16、在价值工程的方案创造阶段，由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中进行讨论、座谈，积极思考、互相启发、集思广益地提出创新方案的方法称为（）。

A.头脑风暴法

B.哥顿法

C.专家意见法

D.专家检查法

【答案】：A17、关于标段划分的说法，正确的是()。

A.越是大型的项目，作为一个整体进行招标越能提高竞争性

B.标段划分时要考虑项目建设中时间和空间的衔接

C.一般可将一个项目分解为分部、分项工程进行招标

D.一个项自是整体招标还是分标段招标对工程投资而言没有影响

【答案】：B18、（）是指对项目所需设备材料制造过程、质量进行驻厂监督所发生的费用。

A.监造费

B.勘察费

C.设计费

D.监理费

【答案】：A19、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2003)，下列有关分部分项工程量清单计价与措施项目清单计价的对比中，正确的是（）。

A.分部分项工程量清单项目有十二位项目编码，措施项目仅九位编码

B.对于分部分项工程，投标人须按招标人提供的工程量清单填报价格，而措施项目，投标人可据实增加项目内容报价

C.分部分项工程量清单计价表中，有统一的计量单位，而措施项目清单计价表中计量单位由投标人确定

D.分部分项工程量清单计价表中，应填写综合单价与合价，并以单价为准，而措施项目清单计价表中，也须填写单价，但它以合价为准

【答案】：B20、伸长率的大小与下列哪项有关？（）

A.标距长度

B.试件的直径

C.原标距

D.试件的长度

【答案】：A21、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。

A.定额人工费

B.定额人工费+定额材料费

C.定额人工费+定额施工机具使用费

D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费

【答案】：B22、多台起重机共同抬吊一重42t的设备，索吊具重量0.8t，不均衡荷载系数取上、下限平均值，此时计算荷载应为（）。（取小数点后两位）

A.46.92t

B.50.60t

C.54.14t

D.53.86t

【答案】：C23、下列属于水硬性胶凝材料的是（）。

A.石灰

B.石膏

C.水泥

D.沥青

【答案】：C24、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（）。

A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人

B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付

C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争

D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准

【答案】：A25、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)文件的规定，对构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用列入（）。

A.材料费

B.措施费

C.研究试验费

D.企业管理费

【答案】：D26、决定主要施工项目的施工方法，选择合适的施工机械，安排施工程序和施工的流水组织、流水方向，属于（）的内容。

A.施工方案

B.施工进度计划

C.施工平面布置

D.施工技术组织措施

【答案】：A27、根据《工程造价咨询企业管理办法》（2020年住房和城乡建设部令第50号修正）,工程造价咨询企业跨省承接业务不备案的,由资质许可机关责令限期办理,逾期不办理的,可处（）罚款。

A.1万元以上3万元以下

B.5000元以上2万元以下

C.1万元以下

D.5000元以下

【答案】：B28、下列关于费用偏差和进度偏差的说法，正确的是（）。

A.费用偏差为正值表示投资增加

B.进度偏差为负值表示工期提前

C.费用偏差分析又分为局部偏差和累计偏差

D.绝对偏差的数值不能为负

【答案】：C29、按滑坡体的厚度大小分类，滑坡体厚度为6～20m属于（）。

A.浅层滑坡

B.中层滑坡

C.深层滑坡

D.牵引式滑坡

【答案】：B30、在承包单位计划体系中，项目管理实施规划的内容不包括（）。

A.绿色建造与环境管理计划

B.项目范围管理

C.风险管理计划

D.资源需求与采购计划

【答案】：B31、公路隧道喷射混凝土与（）连接效果最好。

A.工字钢钢拱架

B.槽钢钢拱架

C.格栅钢架

D.工字钢钢拱架垫塞的石块

【答案】：C32、电弧电压是由()来决定的。

A.电弧

B.电弧长

C.电极电位

D.电阻

【答案】：B33、单层厂房屋盖支撑的主要作用是（）。

A.传递屋面板荷载

B.传递吊车刹车时产生的冲剪力

C.传递水平荷载

D.传递天窗及托架荷载

【答案】：C34、关于项目资本金制度相关规定，下列固定资产投资项目中，资本金占项目总投资最低比例中占比最高的是（）。

A.城市轨道交通项目

B.普通商品住房项目

C.钢铁、电解铝项目

D.玉米深加工项目

【答案】：C35、区域经济与宏观经济影响分析的经济结构指标不包括()。

A.三次产业结构

B.收益分配效果

C.就业结构

D.影响力系数

【答案】：B36、为扶持不发达地区的经济发展，我国主要通过在投资项目资本金中适当（）。

A.减少项目资本金的比例

B.增加国家投资的比重

C.减少政策性贷款的利率

D.增加非政策性贷款比重

【答案】：B37、硅酸盐水泥的初凝时间不得早于（）。

A.45min

B.90min

C.180min

D.390min

【答案】：A38、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），某建筑物首层建筑面积为2000m2，场地内有部分150mm以内的挖土用6.5T自卸汽车（斗容量4.5m3）运土，弃土共计20车，运距150m，则其平整场地的工程量应为（）。

A.69.2m3

B.83.3m3

C.90m3

D.2000m2

【答案】：D39、安装时易对中，垫片很少受介质的冲刷和腐蚀。适用于易燃、易爆、有毒介质及压力较高的重要密封场合的法兰是（）。

A.凹凸面型法兰

B.榫槽面型法兰

C.O形圈面型法兰

D.环连接面型法兰

【答案】：B40、（2019年真题）用干混抹灰砂浆贴200mm×300mm瓷砖墙面，灰缝宽为5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）m2。

A.103.6

B.104.3

C.108.0

D.108.7

【答案】：A41、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。

A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责

B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责

C.投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责

D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责

【答案】：A42、某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为25%，按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（）台班/1000m3。

A.5.43

B.7.2

C.8

D.8.68

【答案】：A43、（2015年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于桩基础的项目列项或工程量计算正确的为（）。

A.预制钢筋混凝土管桩试验桩应在工程量清单中单独列项

B.预制钢筋混凝土方桩试验桩工程量应并入预制钢筋混凝土方桩项目

C.现场截凿桩头工程量不单独列项，并入桩工程量计算

D.挖孔桩土方按设计桩长（包括桩尖）以米计算

【答案】：A44、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。

A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价

B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价

C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价

D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价

【答案】：B45、热拌沥青碎石基层施工时，热拌沥青混合料的压实后应符合压实度和平整度的要求，沥青混合料的分层压实厚度应不得大于（）。

A.8cm

B.9cm

C.10cm

D.12cm

【答案】：C46、国外建筑安装工程费用中的暂定金额（）。

A.包括在合同价中，但只有工程师批准后才能动用

B.不包括在合同价中，只有工程师批准后才能动用

C.不包括在合同价中，只有业主批准后才能动用

D.包括在合同价中，由承包商自主使用

【答案】：A47、根据世界银行工程项目总建设成本的构成，以下各项中属于直接建设成本的是（）。

A.前期研究、勘测费用

B.施工现场监督的费用

C.工厂投料试车必需的材料费用

D.建筑保险和债券

【答案】：D48、施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是()。

A.已招标价工程量清单中无某项计日工单价时候，应按工程变更有关规定商定计日工单价

B.承包人通知发包人以计日方式实施的零量工作，双方应按计日工方式予以结算

C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整

D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付

【答案】：A49、（2016年真题）水压高，水量大并具有冷却、窒息、乳化、稀释作用，不仅用于灭火还可控制火势，主要用于保护火灾危险性大。扑救难度大的专用设备或设施的灭火系统为（）。

A.水幕系统

B.水喷雾灭火系统

C.自动喷水雨淋系统

D.重复启闭预作用灭火系统

【答案】：B50、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（）填写“暂估单价”。

A.监理人

B.招标人与投标人协商后

C.招标人

D.投标人

【答案】：C51、（2013年真题）综合脚手架的项目特征必要描述（）。

A.建筑面积

B.檐口高度

C.场内外材料搬运

D.脚手架的木质

【答案】：B52、跨度为25m钢屋架可采用（）方法吊装

A.分件吊装

B.利用模具拼装

C.构件立拼法

D.构件平装法

【答案】：C53、在编制招标控制价的规定中，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于()时，应责成招标人改正。

A.±2％

B.±3％

C.±4％

D.±5％

【答案】：B54、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为（）万元。

A.666.3

B.981.6

C.1306.2

D.1640.5

【答案】：C55、泵内转子间、转子与泵壳内壁间有细小间隙而互不接触，启动快，耗功少，运转维护费用低，抽速大、效率高，对被抽气体中所含的少量水蒸气和灰尘不敏感，该种泵为（）。

A.水环泵

B.射流真空泵

C.扩散泵

D.罗茨泵

【答案】：D56、（2017年真题）下列常用光源中平均使用寿命最长的是（）。

A.白炽灯

B.碘钨灯

C.氙灯

D.直管形荧光灯

【答案】：D57、为判断能否采用PPP模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法（）。

A.项目经济评价

B.财政承受能力评价

C.物有所值评价

D.项目财务评价

【答案】：C58、热力管道在采用蒸汽吹扫前应进行的工作为（）。

A.酸洗、钝化

B.空气吹扫与清洗

C.水清洗与吹干

D.暖管与疏水

【答案】：D59、根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2017)，工程施工总工期不包括（）

A.工程筹建期

B.工程准备期

C.主体工程施工期

D.工程完建期

【答案】：A60、绝大多数场合选用的焊后热处理方法是（）。

A.低温回火

B.单一的中温回火

C.单一的高温回火

D.正火加高温回火

【答案】：C61、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建[2016]503)的规定，基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，建设单位应在()内完成竣工财务决算编制工作。

A.2个月

B.3个月

C.75天

D.100天

【答案】：B62、自然补偿的管段不能很大，是因为管道变形时会产生（）。

A.纵向断裂

B.横向断裂

C.纵向位移

D.横向位移

【答案】：D63、下列关于倒虹吸管的说法正确的是（）。

A.所跨越的河谷深而宽，采用渡槽成本太贵

B.用水部门对水头损失要求较高

C.渠道与道路平行

D.渠道与河流交叉，高差相差较大

【答案】：A64、（2020年真题）下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是（）

A.分部分项工程费=Σ分部分项工程量×工料单价

B.措施项目费=Σ措施项目工程量×措施项目工料单价

C.其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费

D.单项工程造价=分部分项项目费+措施项目费+其他项目费+税金

【答案】：C65、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。

A.担保人

B.调解人

C.仲裁机构

D.人民法院

【答案】：D66、根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间40min，辅助工作时间5min，准备与结束工作时间5min，休息时间5min，则定额时间是（）min。

A.40

B.45

C.50

D.55

【答案】：D67、可用于一些薄壁、形状复杂的物件除锈方法是（）。

A.喷射除锈

B.抛射除锈

C.火焰除锈

D.化学除锈

【答案】：D68、某26m高的8层住宅属于（）建筑。

A.低层

B.多层

C.中高层

D.高层

【答案】：C69、在对灌浆的质量进行检查的过程中应注意的事项不包括（）。

A.灌浆检查孔的数量不少于灌浆孔总数的10%

B.一个坝段内，至少应布置一个检查孔

C.检查孔压水试验应在该部位灌浆结束7d后进行

D.压水试验可采用五点法

【答案】：C70、进行料场价格调查时，其价格应为（）。

A.材料单价

B.材料单价+运杂费

C.材料单价+增值税

D.所有应支付的费用

【答案】：D71、（）过闸水流能够自由地通过闸室，泄流能力大。

A.开敞式水闸

B.胸墙式水闸

C.封闭式水闸

D.涵洞式水闸

【答案】：A72、（2020年真题）建设工程全面造价管理是（）。

A.质量、安全、成本、风险

B.资源、成本、盈利、风险

C.工期、质量、成本、风险

D.工期成本、质量成本、安全成本、环境成本

【答案】：B73、可以作为鉴别矿物的特征的矿物颜色是（）。

A.自色

B.他色

C.假色

D.无色

【答案】：A74、在下列投资方案经济效果评价指标中，属于投资方案盈利能力动态指标的是（）。

A.内部收益率和投资收益率

B.净现值率和利息备付率

C.净现值率和内部收益率

D.净现值和总投资利润率

【答案】：C75、以下岩石，以结晶粒状、斑状结构为特征的是（）。

A.花岗岩

B.大理岩

C.砂岩

D.粉砂岩

【答案】：A76、（2017年真题）企业所得税应实行25%的比例税率。但对于符合条件的小型微利企业，减按（）的税率征收企业所得税。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】：D77、岩石最基本最常用的力学指标中，（）是岩石在单向压力作用下抵抗压碎破坏的能力。

A.抗压强度

B.抗拉强度

C.抗剪强度

D.抗弯强度

【答案】：A78、（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。

A.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施、防滑处理、雨雪排除等费用

B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成

C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费

D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用

【答案】：A79、（2017年真题）在采暖地区为防止风机停止时倒风，或洁净车间防止风机停止时含尘空气进入，常在机械排风系统风机出口管上安装与风机联动的装置是（）。

A.电动止回阀

B.电动减压阀

C.电动密闭阀

D.电动隔离阀

【答案】：C80、关于评标的说明中正确的是（）。

A.评标委员会由7人以上单数组成

B.对于特殊招标项目，评标委员会专家可以由招标人直接指定

C.评标委员会必须评选出最佳投标人

D.评标委员会可以自行确定中标人

【答案】：B81、蒸压加气混凝土砌块划分质量等级的标准不包括（）。

A.尺寸偏差

B.表观密度级别

C.外观质量

D.干缩性能

【答案】：D82、以下关于建设单位质量责任和义务的表述中，正确的是（）。

A.建设单位可以将建设工程肢解发包

B.建设单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

C.建设单位可以任意压缩合同工期

D.涉及承重结构变动装修施工前，建设单位只能委托原设计单位提出设计方案

【答案】：B83、（2011年真题）关于刚性基础的说法，正确的是（）。

A.刚性基础基底主要承受拉应力

B.通常使基础大放脚与基础材料的刚性角一致

C.刚性角受工程地质性质影响，与基础宽高比无关

D.刚性角受设计尺寸影响，与基础材质无关

【答案】：B84、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。

A.在编制分部分项工程量清单时，工作内容必须进行描述

B.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑

C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位

D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码

【答案】：B85、设计速度≤60km／h，每条大型车道的宽度宜为（）。

A.3.25m

B.3.30m

C.3.50m

D.3.75m

【答案】：C86、在建筑施工现场使用的能够瞬间点燃，工作稳定，能够耐高、低温，功率大，但平均寿命短的光源类型为（）。

A.长弧氙灯

B.短弧氙灯

C.高压钠灯

D.卤钨灯

【答案】：A87、社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由（）托管。

A.金融机构

B.发包方

C.财政部

D.监理方

【答案】：A88、合同订立过程中，属于要约失效的情形是（）。

A.承诺通知到达要约人

B.受要约人依法撤销承诺

C.要约人在承诺期限内未作出承诺

D.受要约人对要约内容做出实质性质变更

【答案】：D89、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用条款中，属于发包人义务的是（）

A.发出开工通知

B.编制施工组织总设计

C.组织设计交底

D.施工期间照管工程

【答案】：C90、关于施工总进度计划的编制，下列说法错误的是（）。

A.系统分析受洪水威胁后全部项目的施工进度计划

B.采用先进、合理的指标和方法安排工期

C.单项工程施工进度与施工总进度相互协调

D.在保证工程质量与建设总工期的前提下，应研究提前发电和使投资效益最大化的施工措施

【答案】：A91、土石坝的特点不包括（）。

A.适应地基变形的能力弱

B.坝材料能就地取材，材料运输成本低

C.构造简单，施工技术容易掌握，便于机械化施工

D.运用管理方便，工作可靠，寿命长，维修加固和扩建均较容易

【答案】：A92、钝化管道和设备的钝化液通常采用（）。

A.氢氧化铁溶液

B.盐酸

C.亚硝酸钠溶液

D.硝酸钠溶液

【答案】：C93、单位建筑工程预算的费用项目包括（）。

A.建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、建设单位管理费

B.人、材、机费用及企业管理费、利润、规费、税金

C.人、材、机费用及企业管理费、工程建设其他费用

D.分部分项工程费、措施费、规费、税金、工程建设其他费用

【答案】：B94、（2018年考题）施工承包单位的项目管理实施规划应由（）组织编制。

A.施工企业经营负责人

B.施工项目经理

C.施工项目技术负责人

D.施工企业技术负责人

【答案】：B95、下列关于高速水雾喷头，叙述不正确的是（）。

A.主要用于灭火和控火

B.可以有效扑救电气火灾

C.可用于燃油锅炉房

D.可用于燃气锅炉房

【答案】：D96、某机械既可以压实非黏性土壤，又可以压实含水率不大的黏性土壤和细颗粒砂砾石，以及碎石土，该机械是（）。

A.牛足振动碾

B.羊足振动碾

C.光轮振动碾

D.单斗振动碾

【答案】：B97、（2018年真题）BIM技术对工程造价管理的主要作用在于（）。

A.工程量清单项目划分更合理

B.工程量计算更准确、高效

C.综合单价构成更合理

D.措施项目计算更可行

【答案】：B98、由于塑料管道熔点低、耐热性差，受温度影响大，膨胀系数大，安装时应满足的要求为（）。

A.每根横管上均要求设置伸缩节

B.与其他管道平行敷设时，塑料管居中

C.当交叉敷设时，塑料管在上且应错开

D.高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈

【答案】：D99、热水龙头属于（）的一种。

A.节流阀

B.闸阀

C.截止阀

D.旋塞阀

【答案】：D100、关于混凝土搅拌楼，下列说法错误的是（）。

A.混凝土搅拌楼在大、中型水利水电工程中得到广泛使用

B.混凝土搅拌楼自上而下一般分为进料层、储料层、配料层、搅拌层及出料层

C.在同型号的情况下，搅拌楼生产效率比搅拌站生产效率提高1/4

D.双卧轴搅拌机的综合使用性能最好

【答案】：C101、用于高层建筑室外进入室内给水的总管或室内总干管的管材，实际工程中常代替钢制造某些重要零件，如曲轴、连杆和凸轮轴等，该铸铁类型为（）。

A.蠕墨铸铁

B.耐磨铸铁

C.可锻铸铁

D.球墨铸铁

【答案】：D102、密封性能较好，使用周期长，常用于凹凸式密封面法兰的连接，缺点是在每次更换垫片时，都要对两法兰密封面进行加工，因而费时费力，这种垫片是（）。

A.橡胶垫片

B.橡胶石棉垫片

C.齿形垫片

D.金属环形垫片

【答案】：C103、为了避免拱上建筑不规则的开裂以保证桥梁的安全运营，通常在相对变形较大的位置设置（）。

A.防震缝

B.施工缝

C.伸缩缝

D.沉降缝

【答案】：C104、采用各式条款订立的合同，当对该格式条款存在两种及以上解释时，对该格式条款的处理方式为（）。

A.该格式条款无效，有双方重新协商

B.该格式条款效力待定，由仲裁机构裁定

C.应当作出利于提供格式条款一方的解释

D.应当作出不利于提供格式条款一方的解释

【答案】：D105、设计地震烈度为VIII度地区的85m高土石坝，其土料压实度应为（）。

A.97%

B.98%

C.99%

D.100%

【答案】：D106、当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满（）年，承包人请求发包人返还工程质量保证金。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B107、某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差（CV）＞0，进度偏差（SV）＜0，则表明（）。

A.工程费用超支

B.工程进度提前

C.已完工程计划费用＜已完工程实际费用

D.拟完工程计划费用﹥已完工程计划费用﹥已完工程实际费用

【答案】：D108、下列各类工程中适合采用造价信息调整价格差额的是（）。

A.土木工程

B.公路工程

C.装饰工程

D.水坝工程

【答案】：C109、电气设备主要分为电气一次设备和电气二次设备，以下不属于电气一次设备的是（）

A.电抗器

B.避雷器

C.继电器

D.熔断器

【答案】：C110、（2014年真题）根据地形和水流条件，涵洞的洞底纵坡应为12％，此涵洞的基础应（）。

A.做成连续纵坡

B.在底部每隔3～5mm设防滑横墙

C.做成阶梯形

D.分段做成阶梯形

【答案】：D111、斜拉桥的主要承重结构是（）。

A.索塔

B.斜拉索

C.主梁

D.次梁

【答案】：B112、压缩、回弹性能好,具有多道密封和一定的自紧功能,能在高温、低压、高真空、冲击振动等循环交变的各种苛刻条件下，保持其优良的密封性能的垫片是（）。

A.橡胶石棉垫片

B.橡胶垫片

C.塑料垫片

D.金属缠绕式垫片

【答案】：D113、可在6～8km距离内不使用中继器实现高速率数据传输，电磁绝缘性良好，衰减小，频带宽，传输速度快，主要用于布线条件特殊的通信网络主干网，该网络传输介质为（）。

A.双绞线

B.同轴电缆

C.光纤

D.大对数铜缆

【答案】：C114、某地脚螺栓可拆卸，螺栓比较长，一般都是双头螺纹或一头螺纹另一头T字形的形式，适用于有强烈震动和冲击的重型设备固定。该地脚螺栓为（）。

A.固定地脚螺栓

B.胀锚固地脚螺栓

C.活动地脚螺栓

D.粘接地脚螺栓

【答案】：C115、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。

A.预备费

B.工程保险费

C.商誉

D.生产准备费

【答案】：C116、（2019年真题）造价控制目标分解的合理步骤（）。

A.投资限额——各专业设计限额——各专业设计人员目标

B.投资限额——各专业设计人员目标——各专业设计限额

C.各专业设计限额——各专业设计人员目标——设计概算

D.各专业设计人员目标——各专业设计限额——设计概算

【答案】：A117、我国的工程造价管理体系中，（）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。

A.法律法规

B.工程造价管理标准

C.工程计价定额

D.工程计价信息

【答案】：C118、根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，争端裁决委员会（DAB）应当在收到书面报告（）内对争端作出裁决，并说明理由。

A.28天

B.30日

C.84天

D.三个月

【答案】：C119、下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）。

A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用

B.为项目提供设计参数所进行的试验费

C.为项目验证设计参数所进行的试验费

D.按设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用

【答案】：A120、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（）。

A.基准曰后法律的变化

B.发包人更换其提供的不合格材料

C.发包人提前向承包人提供工程设备

D.发包人在工程竣工前占用工程

【答案】：D121、某高压锅炉的蒸汽管道壁厚为25mm，采用焊接连接，其管道坡口形式应为()。

A.V形坡口，钝边厚度2mm

B.V形坡口，钝边厚度5mm

C.U形坡口，钝边厚度2mm

D.U形坡口，钝边厚度5mm

【答案】：C122、关于设计概算的说法,正确的是（）

A.设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性

B.三级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目

C.概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制

D.概算应考虑贷款的时间价值对投资的影响

【答案】：D123、某项目发承包双方，根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料价格风险系数为5%。则下列有关物价变化的表述，正确的是（）。

A.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为2200元/t时，单价应予调整

B.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为2050元/t时，单价应予调整

C.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为1900元/t时，单价应予调整

D.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为1700元/t时，单价应予调整

【答案】：D124、借助于运动的上刀片和固定的下刀片对各种厚度的金属板材按所需尺寸进行切割。此切割机械为（）。

A.剪板机

B.弓锯床

C.钢筋切断机

D.砂轮切割机

【答案】：A125、土地补偿费为该耕地被征用前三年平均年产值的（）倍。

A.2～3

B.3～5

C.6～10

D.8～12

【答案】：C126、容量是锅炉的主要性能指标之一，热水锅炉容量单位是（）。

A.t／h

B.MW

C.kg／（m2.h）

D.kj／（m2.h）

【答案】：B127、（2020年真题）关于施工组织设计工程对象分类，正确的是（）。

A.施工组织总设计、单项（或单位）工程施工组织设计

B.施工组织总设计、单项（或单位）工程施工组织设计、分项工程施工组织设计

C.施工组织总设计、单项（或单位）工程施工组织设计、分部工程施工组织设计

D.施工组织总设计、单项（或单位）工程施工组织设计、分部工程施工组织设计、分项工程施工组织设计

【答案】：C128、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）。

A.交钥匙总承包

B.EPC总承包

C.设计—施工总承包

D.工程项目管理总承包

【答案】：B129、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（）。

A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额.暂估价的合同总金额

C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算

D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款

【答案】：D130、岩石的冻融质量损失率是指（）的百分率。

A.冻融前饱和质量与冻融后试件饱和质量的比

B.冻融前后饱和质量的差值与冻融后试件饱和质量的比

C.冻融前后饱和质量的差值与冻融前试件饱和质量的比

D.冻融后饱和质量与冻融前试件饱和质量的比

【答案】：C131、（2019年真题）工程量清单特征描述主要说明（）。

A.措施项目的质量安全要求

B.确定综合单价需考虑的问题

C.清单项目的计算规则

D.分部分项项目和措施项目的区别

【答案】：B132、（2010年真题）在建设工程工程量清单中，分部分项工程量的计算规则大多是（）。

A.按不同施工方法和实际用量计算

B.按不同施工数量和加工余量之和计算

C.按工程实体总量净量和加工余量之和计算

D.按工程实体尺寸的净量计算

【答案】：D133、（2018年真题）国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。

A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴

B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费

C.按当地市场预测的工资预涨费

D.按当地工人保险费标准计算的保险费

【答案】：D134、某带两个封头的筒体设备需表面刷油，筒体直径为2m，长度为1m，刷油面积应为（）。（结果保留两位有效数字）

A.9.42m2

B.12.56m2

C.12.87m2

D.19.15m2

【答案】：C135、（2015年真题）高压管道阀门安装前应逐个进行强度和严密性试验，对其进行严密性试验时的压力要求为（）。

A.等于该阀门公称压力

B.等于该阀门公称压力1.2倍

C.等于该阀门公称压力1.5倍

D.等于该阀门公称压力2.0倍

【答案】：A136、（2017年考题）根据《外商投资产业指导目录》,必须由中方控股的项目是（）。（有改动）

A.综合建筑项目

B.综合水利枢纽项目

C.超大型公共建设项

D.农业深加工项目

【答案】：B137、下列工程造价咨询企业的行为中，属于违规行为的是（）。

A.向工程造价行业组织提供工程造价企业信用档案信息

B.在工程造价成果文件上加盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖个人执业印章

C.跨省承接工程造价业务，并自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省人民政府建设主管部门备案

D.同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务

【答案】：D138、关于工程造价机构从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。

A.工程造价机构应向委托方收集鉴定项目同时期同类型工程的技术经济指标

B.工程造价鉴定人员及辅助人员必须是依法注册于该鉴定机构的执业造价工程师

C.接受鉴定项目当事人人吃请和礼物的鉴定人，必须回避

D.鉴定机构对同一鉴定事项，应指定2名及以上鉴定人共同进行鉴定

【答案】：D139、桥梁工程钻孔灌注桩基础，设计桩长为50m，采用水中桩基平台，水深3m，平台顶标高为+8.0，河床地面标高为+3.0，桩底标高-50.0，在编制工程造价时，其成孔工程量应为（）m。

A.50

B.53

C.56

D.58

【答案】：B140、适合于大多间歇的提升作业，铸铁块、焦炭、大块物料等均能得到很好的输送的是（）。

A.斗式提升机

B.带式输送机

C.吊斗式提升机

D.链式输送机

【答案】：C141、与净现值相比，采用内部收益率法评价投资方案经济效果的优点是能够（）。

A.考虑资金的时间价值

B.反映项目投资中单位投资的盈利能力

C.反映投资过程的收益程度

D.考虑项目在整个计算期内的经济状况

【答案】：C142、（2017年真题）建筑主体结构采用泵送方式输送混凝土，其技术要求应满足（）。

A.粗骨料粒径大于25mm时，出料口高度不宜超过60m

B.粗骨料最大粒径在40mm以内时可采用内径150mm的泵管

C.大体积混凝土浇筑入模温度不宜大于50℃

D.粉煤灰掺量可控制在25%～30%

【答案】：B143、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需要消耗的人工、材料和施工机具台班的数量的定额是（）。

A.概算指标

B.概算定额

C.预算定额

D.施工定额

【答案】：B144、灭火系统所使用的灭火剂是一种无色、无味、不导电的气体，其密度大约是空气密度的6倍，可在一定压力下呈液态储存。该灭火剂为洁净药剂，释放后无残余物，不会污染环境和保护对象。此气体灭火系统是（）。

A.IG541混合气体灭火系统

B.热气溶胶预制灭火系统

C.二氧化碳灭火系统

D.七氟丙烷灭火系统

【答案】：D145、（2011年真题）工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）。

A.正方形→矩形→T形→L形

B.矩形→正方形→T形→L形

C.T形→L形→正方形→矩形

D.L形→T形→矩形→正方形

【答案】：A146、关于项目建设标准，下列说法中错误的是()。

A.工程造价的高低主要取决于项目的建设标准

B.建设标准的具体内容应根据各类工程项目的不同情况确定

C.能否控制工程造价，关键在于标准水平定得合理与否

D.大多数工业项目应采用适当先进的标准

【答案】：D147、工业厂房工程中的工业管道工程是属于工程项目组成中的哪一类（）。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

【答案】：B148、在人工日工资单价的管理中，工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的（）倍。

A.1.3

B.1.5

C.2.0

D.3.0

【答案】：D149、具有气孔率高、耐高温及保温性能好、密度小的特点，属于目前应用最多、最广的耐火隔热保温材料的是（）。

A.硅藻土

B.微孔硅酸钙

C.硅酸铝耐火纤维

D.矿渣棉制品

【答案】：A150、关于履约担保，下列说法中正确的是（）。

A.履约担保可以用现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函形式

B.履约保证金不得超过中标合同金额的2%

C.履约保证金在有效期自开工之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止

D.发包人在工程接收证书颁发后30天内把履约保证金退还给承包人

【答案】：A151、水利工程工程量清单的组成为（）。

A.分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星工作项目清单

B.分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和暂列金

C.分类分项工程量清单、措施项目清单、零星工作项目清单和暂列金

D.分类分项工程量清单、其他项目清单、零星工作项目清单和暂列金

【答案】：A152、在电气安装工程中，室内低压引入线从支持绝缘子起至地面的距离不应小于()。

A.2.0m

B.2.5m

C.3.0m

D.3.5m

【答案】：B153、下列关于碳素结构钢说法错误的是（）。

A.从Q195-Q275，钢号越大，含碳量越多，其强度、硬度也就越高，但塑性和韧性降低

B.Q235号钢有较高的强度和良好的塑性、韧性，易于焊接，被广泛地用于建筑结构中

C.Q235-B.F表示屈服强度235MPa，等级为F级半镇静钢

D.在钢牌号组成表示方法中，“Z”与“TZ”代号可以省略B.F，表示屈服强度为235MPa，质量等级为B级的沸腾钢。

【答案】：C154、某工程在建设期初和建设期第一年末实际发生的设备、工器具购置情况如下表所示。与建设期初相比，第一年末的设备、工器具价格指数为（）。

A.98.02

B.108.11

C.110.72

D.119.70

【答案】：B155、关于钢筋混凝土预制桩加工制作，说法正确的是（）。

A.长度在10m以上的桩一般多在工厂预制

B.重叠法预制宜超过4层

C.重叠法预制下层桩强度达到设计强度30%时方可灌注上层桩

D.桩的强度达到设计强度的70%方可运输

【答案】：C156、实际上完全不漏水的水库是没有的，只要是渗漏总量（包括坝区的渗漏量）小于该河流多年平均流量的（），是可以允许的。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

【答案】：D157、对于农产品、矿产品等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是（）。

A.靠近大中城市

B.靠近燃料提供地

C.靠近产品消费地

D.靠近原料产地

【答案】：D158、六氟化硫（SF6）气体具有良好的灭弧能力和绝缘能力，可用于（）。

A.断路器

B.负荷开关

C.隔离开关

D.接触器

【答案】：A159、（2019年真题）某种钢材含碳量小于0.8%,其所含的硫、磷及金属夹杂物较少,塑性和韧性较高,广泛，应用于机械制造,当含碳量较高时,具有较高的强度和硬度,主要制造弹簧和耐磨零件,此种钢材为（）。

A.普通碳素结构钢

B.优质碳素结构钢

C.普通低合金钢

D.优质低合金钢

【答案】：B160、混凝土重力坝通常将坝体混凝土按不同工作条件分区，合理划定不同混凝土的特性指标，如上下游最低水位以下坝体外部表面混凝土等级的主要控制因素是强度和（）

A.抗渗

B.抗冻

C.低热

D.抗冲刷

【答案】：A161、下列工程造价指数中，属于综合指数的是()。

A.措施费指数

B.人工费指数

C.间接费指数

D.设备、工器具价格指数

【答案】：D162、与我国项目投资估算建议书阶段精度要求相同的是外国投资项目的（）阶段。

A.投资设想

B.工程设计阶段

C.投资机会研究

D.初步可行性研究

【答案】：C163、某工程计划外购商品混凝土3000mm

A.4.2

B.4.5

C.9.0

D.9.3

【答案】：A164、公路监控系统的功能不包括（）。

A.信息采集功能

B.信息分析处理功能

C.人像识别功能

D.信息提供功能

【答案】：C165、（2015年真题）在松散土体中开挖6m深的沟槽，支护方式应优先采用（）。

A.间断式水平挡土板横撑式支撑

B.连续式水平挡土板式支撑

C.垂直挡土板式支撑

D.重力式支护结构支撑

【答案】：C166、为了使重要的金属结构零件获得高强度、较高弹性极限和较高的韧性，应采用的热处理工艺为（）。

A.正火

B.高温回火

C.去应力退火

D.完全退火

【答案】：B167、特性是压缩、回弹性能好；具有多道密封和一定的自紧功能；能在高温、低压、高真空、冲击振动等循环交变的各种苛刻条件下，保持其优良的密封性能；在石油化工工艺管道上被广泛应用的垫片为（）。

A.橡胶石棉垫

B.齿形垫片

C.金属缠绕式垫片

D.塑料垫片

【答案】：C168、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是()。

A.隐蔽工程验收的影响时间

B.工序搭接发生的停歇时间

C.不可避免的中断时间

D.加工材料所需的时间

【答案】：C169、某大型施工机械预算价格为5万元，机槭耐用总台班为1250台班，大修理周期数为4次。一次大修理费赛为2000元，经常修理费系数为60%,机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。

A.107.68

B.110.24

C.112.80

D.52.80

【答案】：A170、下列不属于施工损失量的是（）。

A.运输损耗

B.操作损耗

C.体积变化损耗

D.物理损耗

【答案】：D171、（2017年真题）它是网终节点上话务承载装置、交换级、控制和信令设备以及其他功能单元的集合体，该网络设备为（）。

A.网卡

B.集线器

C.交换机

D.路由器

【答案】：C172、（2013年真题）填筑路堤前是否需要进行基底处理不取决于（）。

A.地面横坡陡缓

B.基底土层松实

C.填方高度大小

D.填料土体性质

【答案】：D173、下列计入总价措施项目表的是（）

A.垂直运输费

B.施工降排水

C.地上地下成品保护

D.大型机械进出场

【答案】：C174、彻底的喷射或抛射除锈，标准为钢材表面无可见的油脂和污垢，且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除，其残留物应是牢固附着的钢材表面除锈质量等级为（）。

A.St2

B.St3

C.Sa1

D.Sa2

【答案】：D175、（2019年真题）不能做沥青路面基层的是（）。

A.热拌沥青碎石

B.沥青玛蹄脂

C.沥青碎石混合料

D.灌入式沥青

【答案】：B176、根据粒组划分界限及范围，粒径3mm的属于（）。

A.中砂

B.细砾

C.中砾

D.细砂

【答案】：B177、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。

A.建设单位向总承包单位支付

B.分包单位向总承包单位支付

C.专业承包单位向总承包单位支付

D.专业承包单位向建设单位支付

【答案】：A178、（）也称为自流水，其水位的升降决定于水压的传递。

A.包气带水

B.裂隙水

C.承压水

D.潜水

【答案】：C179、热力管道在采用蒸汽吹扫前应进行的工作为（）。

A.酸洗、钝化

B.空气吹扫与清洗

C.水清洗与吹干

D.暖管与疏水

【答案】：D180、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）。

A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标

B.评标委员会可以接受投标人主动提出澄清

C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求

D.评标委员会有权直接确定中标人

【答案】：C181、自卸汽车车厢容积应为装载机械斗容的（）为宜。

A.2～4倍

B.1～2倍

C.2～6倍

D.1～4倍

【答案】：A182、防落网用于阻止公路上的落物进入饮用水保护区、铁路、高速公路等建筑限界内。下列关于防落网说法正确的是（）。

A.防落物网设置范围为被保护区宽度

B.防落石网不必考虑地形条件因素

C.防落石网宜设置在陡坡平台

D.防落石网宜设置在紧邻公路的坡脚宽缓场地附近

【答案】：D183、某排水工程需选用一台流量为1000m3/h、扬程5mH2O的水泵，最合适的水泵为（）。

A.旋涡泵

B.轴流泵

C.螺杆泵

D.回转泵

【答案】：B184、投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他费；③估算工程费用；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。

A.③④②①

B.③④①②

C.④③②①

D.④③①②

【答案】：C185、不受环境、电磁、温度等因素干扰，显示迅速，测量范围大的优点，缺点是只能用来测量透明的气体和液体的速度式流量传感器为（）。

A.电磁式流量传感器

B.光纤式涡轮传感器

C.涡流流量计

D.容积式流量传感器

【答案】：B186、根据我国《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》的要求，下列各项中属于建设项目总经理的职权的是（）。

A.组织项目后评价

B.负责筹措建设资金

C.提出项目开工报告

D.提出项目竣工验收申请报告

【答案】：A187、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%,年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年涨价预备费（）万元。

A.444.96

B.464.74

C.564.54

D.589.63

【答案】：D188、桥梁墩、台结构形式中，多作为空心板、T形梁、工形梁、箱梁等上部构造的桥墩使用的是（）。

A.独柱式墩、台

B.双柱式墩、台

C.三柱式墩、台

D.埋置式桥台

【答案】：B189、为适应较大位移，在两节钢管之间设置的联接部件的是（）

A.止推环

B.伸缩节

C.加劲环

D.渐交管

【答案】：B190、某钢管外径为32mm，壁厚为2mm，长度为2m，该钢管的质量应为（）。

A.1.55kg

B.2.82kg

C.2.96kg

D.3.11kg

【答案】：C191、特殊重要的工业、能源、国防、科技和教育等方面新建项目的工程选址要高度重视地区的（）。

A.地层岩性

B.地质构造

C.地震烈度

D.岩层倾角

【答案】：C192、投标报价时，投标人需严格按照招标人所列的项目明细进行自主报价的是（）。

A.总价措施项目

B.专业工程暂估价

C.计日工

D.规费

【答案】：C193、根据《民法典》合同编，下列关于格式合同条款的说法，正确的是（）。

A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利

B.《民法典》合同编规定的合同无效的情形适用于格式合同条款

C.对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释

D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款

【答案】：B194、按照《建设工程价款结算暂行办法》规定的程序，发包人不按约定预付□：程款的，承包人可采取的行为是（）。

A.在超越约定预付时间14天后停止施工

B.在约定开工日期后7天内向发包人发出要求预付的通知

C.在约定预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知

D.在约定预付时间到期后14天内停止施工

【答案】：C195、关于工程造价指数，下列说法正确的是（）。

A.按编制方法的不同，可分为个体指数、总指数

B.建筑安装工程造价指数属于数量指标指数

C.按所反映现象的性质不同，分为数量指标指数和质量指标指数

D.设备、工器具价格指数通常用平均数指数的形式来表示

【答案】：C196、下列关于导管的弯曲半径叙述不正确的是（）。

A.明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的5倍

B.埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍

C.当直埋于地下时，导管弯曲半径不宜小于管外径的10倍

D.电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径

【答案】：A197、下列常用光源中平均使用寿命最长的是()

A.白炽灯

B.碘钨灯

C.氙灯

D.直管形荧光灯

【答案】：D198、根据《建筑法》，在建的建筑工程因故终止中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内，向发证机关报告。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：A199、寿命周期成本分析过程中，进行维持费中各项费用之间的权衡分析时，可采取的手段是（）。

A.进行节能设计，节省运营费用

B.采用整体式结构，减少安装费用

C.采用计划预修，减少停机损失

D.改善原设计材质，降低维修频率

【答案】：C200、（2016年真题）采用氢-氧焰将铅条熔融后贴覆在被衬的物件或设备表面上，形成具有一定厚度的密实的铅层。这种防腐方法为（）。

A.涂铅

B.粘铅

C.衬铅

D.搪铅

【答案】：D201、能够耐强酸、强碱及强氧化剂腐蚀，具有杰出的防污和耐候性。特别适用于对耐候性要求很高的桥梁或化工厂设施的是（）。

A.聚氨酯氧漆煤沥青

B.环

C.三聚乙烯防腐涂料

D.氟-46涂料

【答案】：D202、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是()。

A.辅助材料费

B.材料费

C.外购配套件费

D.加工费

【答案】：C203、塑料的主要组成材料是（）。

A.玻璃纤维

B.乙二胺

C.DBP和DOP

D.合成树脂

【答案】：D204、（2014年真题）已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%。若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。

A.25.82万元

B.25.85万元

C.26.09万元

D.29.09万元

【答案】：B205、根据《标准施工招标文件》，下列关于综合评估法评标的说法，错误的是（）。

A.综合评估法通常采用百分制

B.具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法

C.综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定

D.采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人

【答案】：B206、当建筑物基础底面位于地下水位以下，如果基础位于黏性土地基上，其浮托力（）。

A.较难确切地确定

B.按地下水位的50%计算

C.按地下水位的80%计算

D.按地下水位的100%计算

【答案】：A207、某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0.2%，关税税率为20%，则该设备的关税完税价格为（）万元。

A.280.56

B.281.12

C.336.67

D.337.35

【答案】：A208、泄流能力大，一般用于有排冰、过木等要求的水闸采用的闸室结构型式为（）

A.开敞式

B.胸墙式

C.涵洞式

D.双层式

【答案】：A209、适用于输送具有润滑性能的液体，主要是作为各种机械的速度中等、作用力不大的简单液压系统和润滑油路系统的辅助油泵，此种泵为（）。

A.齿轮泵

B.普通离心油泵

C.筒式离心油泵

D.离心式管道油泵

【答案】：A210、一种集贮存、调节和压送水量功能于一体的给水设备为（）。

A.水泵

B.水箱

C.贮水池

D.气压给水设备

【答案】：D211、（2013年真题）关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（）。

A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同

D.实行工程量清单计价的工程，鼓励采用单价合同

【答案】：D212、综合单价确定的步骤：①分析每一清单项目的工程内容；②确定计算基础；③计算综合单价；④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；⑤计算工程内容的工程数量与清单单位的含量。下列工作排序正确的是（）。

A.①④②③⑤

B.②③④①⑤

C.①②③④⑤

D.②①⑤④③

【答案】：D213、投资方案经济评价中的基准收益率是指投资资金应当获得的（）盈利率水平。

A.最低

B.最高

C.平均

D.组合

【答案】：A214、下列关于预制钢筋混凝土楼板构造，说法正确的有（）。

A.预制实心平板跨度较小，可用作走道板、储藏室隔板或厨房、厕所板等

B.反槽板的受力较合理

C.正槽板常用于有特殊隔音、保温要求的建筑

D.空心板自重小、但是抗震性能差

【答案】：A215、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。

A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长

B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿

C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿

D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任

【答案】：B216、（2020年真题）公路是指连接（）等，主要供汽车行驶，具备一定条件和设施的道路，对国民经济具有举足轻重的作用。

A.城市与城市之间

B.不同行政区之间

C.城市、乡村和居民小区

D.城市、乡村和工矿基地

【答案】：D217、某技术方案总投资220万元，业主资本金投入60万元，计算期为20年，建设期为2年。技术方案投资支出在2008年为130万元（其中资本金投入20万元），2009年为90万元（其中资本金投入40万元），银行贷款在2008年末累计余额为110万元，2009年发生新增银行贷款50万元，以项目业主为考察对象，其2009年的净现金流量是（）。

A.-200万元

B.-40万元

C.120万元

D.140万元

【答案】：B218、下列关于砖的说法，正确的有（）。

A.砖的耐久性包括抗风化性、泛霜和石灰爆裂等指标

B.非承重墙应优先采用烧结多孔砖

C.MU10蒸压灰砂砖可用于基础及其他建筑部位

D.蒸压灰砂砖可用于急冷急热或有酸性介质侵蚀的建筑部位

【答案】：A219、闭式喷头应进行密封性能试验，以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%，且（）。

A.不得少于3只，试验压力为1.5MPa

B.不得少于4只，试验压力为2.0MPa

C.不得少于5只，试验压力为2.5MPa

D.不得少于5只，试验压力为3.0MPa

【答案】：D220、（2016年考题）根据《民法典》，合同生效后，当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按（）执行。

A.订立合同时履行地市场价格

B.订立合同时付款方所在地市场价格

C.标的物交付时市场价格

D.标的物交付时政府指导价

【答案】：A221、静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（）。

A.指标估算法

B.生产能力指数法

C.系数估算法

D.比例估算法

【答案】：B222、承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中，包括的内容有（）。

A.应扣回的工程预付款

B.应扣回的甲供材料金额

C.应扣回的安全文明施工费预付款

D.应扣留的质量保证金

【答案】：D223、（2016年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。关于金属结构工程量计算，说法正确的是（）。

A.钢桁架工程量应增加铆钉质量

B.钢桁架工程量中应扣除切边部分质量

C.钢屋架工程量中螺栓质量不另计算

D.钢屋架工程量中应扣除孔眼质量

【答案】：C224、下列关于半遮光散栽式防眩树种植方式特点的说法中，错误的是（）。

A.绿化投资大

B.绿化形式灵活

C.防眩技术要求严格

D.通透性好

【答案】：A225、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是()。

A.通风与空调工程

B.砖砌体工程

C.玻璃幕墙工程

D.裱糊与软包工程

【答案】：A226、某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费台计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（）元/t。

A.350.0

B.359.0

C.360.5

D.360.8

【答案】：C227、有关工程造价管理的组织系统的职责，正确的说法是（）。

A.国务院建设主管部门造价管理机构的职责是审核国家投资工程的标的、结算

B.国务院水利主管部门造价管理机构的职责是组织制定全国统一经济定额

C.省、自治区、直辖市工程造价管理部门的职责是制定计费标准和计价制度

D.全国性造价管理协会与地方性造价管理协会是平等、协商、指导的关系

【答案】：D228、正确估算和有效控制工程造价的前提是（）。

A.可行性研究报告

B.正确的决策

C.正确的设计

D.充分的技术经济论证

【答案】：B229、泥浆下浇筑混凝土的主要特点不包括（）。

A.不允许泥浆与混凝土掺混形成泥浆夹层

B.确保混凝土与基础以及一、二期混凝土之间的结合

C.连续浇筑

D.施工难度大

【答案】：D230、关于工程施工投标报价过程中的工程量复核，下列说法正确的是（）。

A.复核的准确程度不会影响施工方法的选用

B.复核的目的在于修改工程量清单中的工程量

C.复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料

D.复核中发现的遗漏和错误应向招标人提出

【答案】：C231、电缆型号为：NHVV22（3×25＋1×16）表示的是（）。

A.铜芯、聚氯乙烯绝缘和护套、双钢带铠装、三芯25mm2、一芯16mm2耐火电力电缆

B.铜芯、聚氯乙烯绝缘和护套、钢带铠装、三芯25mm2、一芯16mm2阻燃电力电缆

C.铜芯、聚乙烯绝缘和护套、双钢带铠装、三芯25mm2、一芯16mm2耐火电力电缆

D.铜芯、聚乙烯绝缘和护套、钢带铠装、三芯25mm2、一芯16mm2阻燃电力电缆

【答案】：A232、某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元。

A.1500.00

B.1454.55

C.1884.96

D.1040.80

【答案】：A233、施工场地选择的步骤如下，其正确顺序为（）。

A.①→③→②→⑤→④→⑦→⑥

B.①→③→②→⑤→⑦→④→⑥

C.③→①→②→⑤→④→⑦→⑥

D.③→①→②→⑤→⑦→④→⑥

【答案】：A234、工程项目投资方案现金流量表不包括（）。

A.投资现金流量表

B.资本金现金流量表

C.项目投资经济费用效益流量表

D.投资各方现金流量表

【答案】：C235、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。

A.单位工程预算表

B.单项工程综合预算表

C.总预算表

D.附件

【答案】：B236、以糠醛为主要原料制成，具有优良的耐酸性、耐碱性及耐温性的防腐涂料是()

A.呋哺树脂漆

B.无机富锌漆

C.过氯乙烯漆

D.酚醛树脂漆

【答案】：A237、多台起重机共同抬吊一重40t的设备，索吊具重量0.8t，不均衡荷载系数取上、下限平均值，此时计算荷载应为（）。（小数点后保留两位数字）

A.46.92t

B.50.60t

C.51.61t

D.53.86t

【答案】：C238、墙身防潮层中（）降低了砖砌体的整体性，对抗震不利，不宜用于下端按固定端考虑的砖砌体和有抗震要求的建筑中。

A.油毡防潮层

B.防水砂浆防潮层

C.细石混凝土防潮层

D.钢筋混凝土防潮层

【答案】：A239、根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目总经理的基本职责是（）。

A.筹措工程建设资金

B.组织工程建设实施

C.提出项目开工报告

D.审定债务偿还计划

【答案】：B240、下列关于交通标志说法不正确的是（）。

A.告示标志可用来指引道路设施

B.辅助标志形状为圆形

C.作业区标志用以通告道路交通阻断情况

D.旅游区标志颜色一般为棕色底白色字符

【答案】：B241、编制安装工程施工项目管理规划大纲时，不正确的要求是（）。

A.规划大纲可由承包人委托的项目管理公司的管理层编制

B.编制时，以为本企业的项目管理服务为宗旨，并作为内部文件处理

C.招标人提出的目标应作为企业的计划管理目标

D.应立足于企业的经营管理水平和实际生产水平