2025二建法规管理冲刺试卷

2025二建法规管理冲刺试卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（每题1分，共20分。下列选项中，只有一项符合题意）1.根据《建筑法》，下列关于施工许可制度的表述中，正确的是（）。A.所有建筑工程开工前都必须申请办理施工许可证B.国务院建设行政主管部门只负责审批限额以上的大型工程项目C.未取得施工许可证擅自开工的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令停止施工，并处以罚款D.建设单位在取得施工许可证后，因故不能按期开工的，应向发证机关申请延期，延期不得超过3个月2.某工程项目进行招标，潜在投标人A公司发现招标文件中的资格预审文件存在倾向性条款，影响其公平竞争。A公司应采取的正确做法是（）。A.直接参加投标，如果在评标中发现自己被不公正对待再提出异议B.向招标人提出书面质疑，要求其修改招标文件C.向行业协会投诉，由协会出面协调招标人D.向政府监管部门举报招标人的违法行为3.甲施工单位与乙建设单位签订了建设工程施工合同，合同中约定由丙公司提供主要建筑材料。后因丙公司交付的材料存在严重质量问题导致工程延误。乙建设单位要求甲施工单位承担违约责任。甲施工单位认为责任应由丙公司承担。关于双方责任的表述，正确的是（）。A.甲乙双方按合同约定追究丙公司责任，甲不承担任何责任B.甲乙双方各自向丙公司追究责任，甲也需承担对乙的违约责任C.若甲施工单位已按合同约定支付了材料款，则甲不承担对乙的违约责任D.乙建设单位只能向丙公司追究责任，甲因已履行合同义务而免责4.下列关于建设工程质量保修制度的表述中，错误的是（）。A.建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算B.因使用单位使用不当或第三方造成的质量缺陷，承包单位不承担保修责任C.房屋建筑工程的保修期分为供热期和非供热期，具体期限由建设行政主管部门规定D.保修期内出现的质量问题，发包人应承担检测费用，除非能证明是承包人原因造成的5.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包单位应设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员的配备应满足下列哪个要求？（）A.施工人员在50人以下的，至少配备1名B.施工人员超过100人的，专职安全生产管理人员应按施工人员比例不低于2%配置C.专业承包单位可以不设专职安全生产管理人员，由总包单位统一管理D.专职安全生产管理人员是否配备以及配备数量，由企业根据自身情况决定6.某施工现场发生了一起造成3人重伤的安全生产事故。事故发生后，施工单位负责人首先应采取的措施是（）。A.立即启动企业内部应急预案进行救援B.在1小时内向上级主管部门报告事故情况C.保护现场，等待事故调查组到达后再处理D.向事故发生地县级以上人民政府建设行政主管部门和安全生产监督管理部门报告7.招标文件中明确要求投标人具备一级资质。投标人A公司持有二级资质，但通过挂靠具有一级资质的B公司参与投标并中标。关于该中标合同效力的表述，正确的是（）。A.合同有效，但A公司需向B公司支付挂靠费B.合同无效，属于以欺骗手段取得的中标C.合同效力待定，需经B公司追认D.合同有效，因为实际施工人是B公司8.建设单位将建设工程肢解后分别发包给不同单位的行为，依据《招标投标法》的规定，属于（）。A.可以分包，但需报有关部门备案B.视为合法分包，只要符合合同约定C.违法行为，属于将一个整体项目化整为零进行招标D.情节轻微，不构成违法分包9.下列关于格式条款的表述中，符合《民法典》规定的是（）。A.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效B.格式条款的理解发生争议的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应当适用非格式条款D.提供格式条款一方未按照合理方式提醒对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款的，该条款无效10.根据《消防法》，建设工程竣工后，需要进行消防验收的是（）。A.所有建筑面积超过1000平方米的公共建筑B.所有新建、改建、扩建的住宅小区C.具有特殊消防需求的单体建筑，无论规模大小D.符合法定消防安全条件的建设工程11.在施工过程中，施工单位违反安全生产规定，导致发生安全事故。根据《安全生产法》，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，单位可以处（）的罚款。A.5000元以上5万元以下B.1万元以上5万元以下C.5万元以上10万元以下D.10万元以上50万元以下12.某施工合同约定，材料价格按“固定总价合同”执行，但合同中并未明确具体材料单价。施工过程中，由于市场价格波动导致主要材料成本大幅上涨。关于材料价格调整的表述，正确的是（）。A.发包人有权要求承包人承担全部材料价格风险B.承包人有权要求发包人调整材料价格，但需提供充分的市场证明C.材料价格调整不再属于合同范畴，由双方协商决定D.因是固定总价合同，承包人不得要求调整材料价格13.乙施工单位将部分工程分包给没有资质的丙公司，丙公司在施工过程中造成了质量缺陷。关于责任承担的表述，正确的是（）。A.乙施工单位承担全部责任，丙公司不承担责任B.丙公司承担全部责任，乙施工单位承担连带责任C.乙施工单位承担主要责任，丙公司承担次要责任D.由建设单位根据丙公司造成的损失大小确定乙丙双方责任14.建设单位在工程竣工验收合格后，向有关部门提交竣工验收报告，申请领取竣工验收备案证。该备案机关是（）。A.建设行政主管部门B.安全生产监督管理部门C.质量监督管理部门D.消防安全监督管理部门15.劳动合同中，下列哪项不属于用人单位可以依法解除劳动合同的情形？（）A.劳动者严重违反用人单位的规章制度的B.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.用人单位生产经营发生严重困难的16.某施工现场临时用电采用TN-S系统，即保护零线（N线）与工作零线（PE线）分开设置。这种接零保护系统的优点是（）。A.可靠性高，适用于所有施工现场B.接地保护简单，易于维护C.能有效防止因N线和PE线混接造成的不安全因素D.可降低接地电阻的要求17.根据《节约能源法》，下列关于建筑节能的表述中，错误的是（）。A.国家鼓励开发、推广节能建筑技术、材料和设备B.建设单位应当对不符合建筑节能标准的设计方案进行修改C.建筑工程验收时，不得包含建筑节能验收内容D.使用空调采暖和制冷的建筑物，应当实行按实际用电量计费制度18.招标人采用邀请招标方式，应当向（）家以上具备相应资质条件的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.2B.3C.5D.719.下列关于施工分包的表述中，符合《建筑法》规定的是（）。A.施工总承包单位可以将建设工程主体结构的施工分包给其他单位B.分包单位可以将其承包的工程再分包C.分包单位应当具备相应的资质条件D.分包工程量不得超过总工程量的30%20.因不可抗力导致建设工程合同无法履行，合同双方当事人可以（）。A.依法解除合同，互不承担违约责任B.依法变更合同，部分履行合同义务C.依法中止履行合同，待不可抗力消除后继续履行D.只能请求对方赔偿损失，不能解除合同二、多项选择题（每题2分，共20分。下列选项中，至少有两项符合题意，全选、错选、漏选不得分）21.根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。A.3B.6C.9D.1222.在施工过程中，以下哪些行为属于《招标投标法》禁止的串通投标行为？（）A.投标人相互约定，一致抬高或者压低投标报价B.投标人相互约定，在招标项目中分别以高、中、低报价竞标C.投标人之间相互串通，以同一投标文件或不同投标文件分别报价D.投标人向招标人提供假资料，以支持其中标23.建设工程发生质量事故，根据相关法规规定，以下哪些主体可能需要承担相应责任？（）A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.施工单位E.监理单位24.《安全生产法》规定的安全生产管理基本方针是（）。A.安全第一B.预防为主C.综合治理D.强制管理E.经济优先25.下列关于劳动合同的表述中，符合《劳动合同法》规定的是（）。A.劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过6个月B.劳动合同应当以书面形式订立，口头劳动合同无效C.用人单位未及时足额支付劳动报酬的，劳动者可以解除劳动合同D.劳动合同期满，若用人单位不再续订合同，应当支付经济补偿E.劳动者在试用期内解除劳动合同，应当提前3天通知用人单位26.施工单位在施工现场采取的安全防护措施包括（）。A.设置安全警示标志B.对施工现场的洞口、临边进行防护C.为作业人员配备安全防护用品D.定期进行安全教育培训E.将工程款直接支付给分包单位27.根据《消防法》，下列哪些建设工程竣工后需要办理消防验收？（）A.建筑面积达5000平方米的办公楼B.建筑面积达2000平方米的住宅楼C.新建的教学楼D.对消防安全有特殊要求的仓库E.改建后的商场28.在建设工程中，以下哪些行为属于违法分包？（）A.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位B.劳务分包单位将其承包的劳务再分包C.专业分包单位将非劳务作业部分分包给其他单位D.总承包单位将工程分包给不具备相应资质的单位E.分包单位将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业29.《民法典》合同编规定，有下列情形之一的，合同无效：（）。A.假借订立合同，恶意损害对方利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.合同成立时显失公平30.下列关于建设工程质量保修的表述中，正确的有（）。A.保修期自工程竣工验收合格之日起计算B.因使用单位使用不当造成的损坏，承包单位可以拒绝保修C.保修期内的质量问题，检测鉴定费用由发包人承担，除非能证明是承包人原因D.房屋建筑工程的保修期分为供热期和非供热期，具体期限由施工单位规定E.保修期届满后，工程出现新的质量问题，承包单位不再承担责任三、案例分析题（共20分）背景资料：某市政工程公司（以下简称“施工单位”）承接了某市一条城市主干道的道路工程。工程实施过程中，发生了以下几件事：事件一：施工单位在工程开工前，向当地建设行政主管部门申请领取了施工许可证。开工后，由于资金周转问题，预计延迟6个月才能完工。施工单位向发证机关申请延期，但未获批准。工程在未取得延期批准的情况下继续施工。事件二：在路基填筑过程中，监理单位发现填筑材料不符合设计要求，存在质量隐患。监理单位立即签发了《监理工程师通知单》，要求施工单位停工整改，并要求施工单位提交书面报告。施工单位口头答应整改，但拖延了2天才提交书面报告。事件三：施工过程中，一名工人在操作挖掘机时，不慎将旁边一栋待建住宅楼的外墙广告牌砸坏，造成经济损失5万元。施工单位当场与业主进行了协商，口头承诺赔偿，但未签订任何书面协议。事件四：工程即将竣工，施工单位按照合同约定提交了竣工验收报告，并组织了竣工验收。验收合格后，施工单位将工程交付给建设单位。建设单位在收到报告后，未组织竣工验收即投入使用。问题：1.事件一中，施工单位未获批准延期，继续施工的行为是否违法？若违法，可能承担哪些法律责任？（6分）2.事件二中，监理单位签发《监理工程师通知单》的做法是否妥当？施工单位拖延提交书面报告的行为是否正确？分别说明理由。（6分）3.事件三中，施工单位口头承诺赔偿广告牌损失的做法是否合规？为什么？正确的处理方式是什么？（4分）4.事件四中，建设单位未组织竣工验收即投入使用的行为是否合法？根据《建设工程质量管理条例》，该行为可能带来哪些法律后果？（4分）试卷答案一、单项选择题1.C2.B3.B4.C5.A6.D7.B8.C9.C10.A11.B12.B13.B14.A15.D16.C17.C18.B19.C20.C二、多项选择题21.AB22.ABC23.ABCDE24.ABC25.CDE26.ABCD27.ACD28.ABD29.BCD30.ABCE三、案例分析题1.违法。根据《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工；因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期不得超过3个月。本案中，施工单位申请延期未获批准，却继续施工，违反了法定程序。可能承担的法律责任包括：由建设行政主管部门责令停止施工，并处以罚款。2.监理单位做法妥当。根据《建设工程监理规范》及《建筑法》规定，监理单位有权对施工过程进行监督，发现问题的应签发通知单要求整改。施工单位拖延提交书面报告的行为不正确。理由是，施工单位收到监理通知后，应及时整改，并按要求提交书面整改报告，拖延提交不符合规范要求，可能导致监理单位认定整改不力。3.不合规。理由是，《民法典》合同编规定，合同编通则适用于合同订立、效力、履行、变更、转让、终止等一般性规定。对于涉及财产损失的赔偿，应当签订书面的赔偿协议，明确双方权利义务，以减少争议。正确的处理方式是签订书面的赔偿协议，明确赔偿金额、支付方式和期限等。4.不合法。根据《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程未经竣工验收，不得交付使用。该行为可能带来的法律后果包括：如果发生质量问题，建设单位可能需要承担相应的法律责任；如果因未验收而使用导致发生事故，建设单位和施工单位可能都需要承担连带责任。解析一、单项选择题1.A项，《建筑法》第九条：“建设单位在开工前应当向建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。”并非所有工程都需要许可。B项，《建筑法》第七条：“建设单位在申请领取施工许可证时，应当有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，有满足施工需要的施工图纸及技术资料，有保证工程质量和安全的具体措施。”国务院主管部门主要审批限额以上项目。D项，《建筑法》第十条：“建设单位应当按照施工许可证核定的范围和内容施工。需要变更施工许可内容的，应当报原发证机关批准。”延期不得超过3个月。C项正确，符合《建筑法》规定。2.A项属于事后救济。B项正确，发现资格预审文件有倾向性，应在投标前及时提出质疑，要求修改。C项，行业协会主要是协调和咨询，无行政干预权力。D项正确，向政府监管部门举报是法定权利。3.B项，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”虽然合同可能因挂靠无效，但实际履行和结果合格，甲仍需承担对乙的违约责任，乙可向甲追偿，甲再向B追偿。A、C、D项表述均不符合法律规定。4.A项，保修期起算时间正确。B项，非因承包人原因造成的损坏，承包人也应负责维修，可能由发包人承担费用后再向责任方追偿。C项，房屋建筑工程保修期根据《建设工程质量管理条例》第四十条有明确规定，分为地基基础工程和主体结构工程永久性、屋面防水工程5年、供热和供冷系统2个采暖期和供冷期、电气管线、给排水管道、设备安装1年等，并非由行政主管部门规定具体期限。D项，保修期内出现质量问题，如能证明是承包人原因，发包人有权要求承包人承担检测费用。5.A项，《建设工程安全生产管理条例》第二十六条：“施工单位应当在施工现场建立安全生产责任制，明确各级、各岗位的安全卫生职责，并落实到人。施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。施工单位专职安全生产管理人员的安全技术资格必须符合国家有关规定。”人员少于50人的应设专职或兼职。B项，100人以上按2%配置是行业普遍做法，但具体比例可能依据地方法规或企业内部规定。C项，总包有管理责任，但分包单位也必须自行配备专职安全员。D项，专职安全员配备是法定要求，不能仅凭企业情况决定。6.D项，《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。”发生3人重伤属于一般事故，应立即启动救援，并及时上报。A、B、C项措施虽然也重要，但首先应履行报告义务。7.A项，挂靠行为违法，但中标合同在形式上有效，但因其获取中标资格的方式违法，属于无效合同。B项正确，挂靠属于违法行为，合同无效。C项，无效合同自始无效，无需追认。D项，实际施工人不是合同当事人，不能改变合同无效的法定状态。8.A项，肢解发包将一个整体项目分解成若干部分分别发包，破坏了招标投标的公平性原则，属于违法。B项，合法分包是指劳务分包或专业分包。C项，肢解发包与合法分包是不同概念。D项，违法分包情节严重才构成违法。9.A项，《民法典》第四百九十八条：“对格式条款的理解发生争议的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。”B项，《民法典》第四百九十九条规定了不利解释。C项，《民法典》第四百九十七条规定：“格式条款和非格式条款不一致的，应当适用非格式条款。”D项，《民法典》第四百九十六条：“提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。”未提醒不必然导致无效，但可能不成为合同内容。10.A项，《消防法》第十六条：“建设单位应当向城乡规划主管部门申请办理建设工程规划许可证，但是，按照国家规定不需要办理建设工程规划许可证的除外。建设单位应当在竣工验收前，委托具有相应资质的消防设计审核、消防验审核、消防性能化设计的机构进行消防设计审核、消防验审核和消防性能化设计。建设工程竣工，依照本法规定经消防验收合格的，方可投入使用。”消防验收是法定程序，并非所有工程都需要，但大型公共建筑等有特定要求的必须验收。B、C、D项表述不完全准确或存在例外。11.B项，《安全生产法》第一百一十四条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，处上一年年收入百分之三十至百分之五十的罚款；对负有责任的生产经营单位处十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”对其他直接责任人员罚款上限为5万元。A、C、D项罚款额度均不符合法律规定。12.B项，固定总价合同通常约定了材料和人工的固定单价及总价。但实践中，对于约定的材料，若市场价格发生重大波动且合同未约定调整机制，承包人可以提据充分的市场证明要求调整材料价格。A项，风险由谁承担取决于合同具体约定，但固定总价并非意味着承包人承担全部风险。C项，若合同明确约定价格不变，则按约定。D项，若无调整机制且价格波动巨大，可能显失公平，可依法调整。13.B项，《建筑法》第二十六条：“禁止承包单位将工程转包或者违法分包。”劳务分包除外。丙公司无资质，属于违法分包。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十五条：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案当事人。”发包人可向转包/违法分包人追偿，转包/违法分包人承担连带责任。B项正确。14.A项，《建设工程质量管理条例》第五十三条：“建设单位在工程竣工验收合格后，应当向建设行政主管部门或者其他有关部门备案。”备案机关通常是建设行政主管部门。B、C、D项均为相关管理部门，但不是竣工验收备案的主管机关。15.A、B、C项属于《劳动合同法》第三十九条规定的可以解除合同的情形。D项，《劳动合同法》第四十一条：“有下列情形之一，需要裁减人员的，用人单位应当提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，经向劳动行政部门报告后，可以裁减人员：（一）依照企业破产法规定进行重整的；（二）生产经营发生严重困难的；（三）企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；（四）其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。裁减人员时，应当优先留用下列人员：（一）与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的；（二）与本单位订立无固定期限劳动合同的；（三）家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的。”生产经营困难需要法定程序和优先留用，不属于可以随时解除的情形。16.C项，TN-S系统是将工作零线（N）和保护零线（PE）在变压器中性点分开引出，PE线不通过工作电流，仅用于保护接地，有效防止了N线和PE线因连接错误或设备损坏而造成的不安全因素（如相线碰壳后通过N线形成回路）。A项，可靠性取决于系统设计和维护，并非TN-S独有优势。B项，TN-S系统PE线独立，接地保护更可靠，比TN-C系统复杂。D项，接地电阻的要求与系统形式有关，但TN-S系统对保护效果更有保障。17.C项错误，《节约能源法》第十五条：“建设单位应当遵守国家有关节能标准的规定，对不符合建筑节能标准的设计方案，应当要求设计单位修改。”并非可以修改，而是必须修改。A、B、D项表述正确。18.B项，《招标投标法》第十七条：“招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备相应资质条件的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。”A、C、D项数量不符合法律规定。19.C项，《建筑法》第二十六条：“……除总承包外，分包单位应当具备相应的资质条件。”劳务分包单位可以不具资质，但专业分包单位必须具备相应资质。A项，主体结构分包是违法分包。B项，再分包是违法分包。D项，《建设工程质量管理条例》第二十九条：“施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的，责令改正，没收违法所得，处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。”30%的比例限制可能适用于某些特定情况，但主体结构分包基本是禁止的。C项正确，分包单位应具备相应资质是基本原则。20.C项，《民法典》第五百九十条：“合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况，根据公平原则变更或者解除合同。”不可抗力导致合同目的无法实现或履行异常困难，属于“基础条件发生重大变化”，可中止履行。A项，不可抗力导致合同不能履行，可以解除，但通常也需要履行通知义务。B项，可能变更合同，但中止履行更常见。D项，可以要求赔偿，但若不可抗力导致合同目的无法实现，也可以解除。二、多项选择题21.AB项，《建筑法》第九条：“建设单位在申请领取施工许可证时，应当有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，有满足施工需要的施工力量……施工许可证发放后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期不得超过三个月。”故为3个月和6个月。22.ABC项，《招标投标法》第三十二条：“投标人不得相互勾结，以排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（一）投标人之间相互约定价格或者其他投标条件，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益；（二）投标人之间未公开共同投标，但内部已达成协议，约定共同报价或者分摊标的；（三）投标人之间通过其他不正当手段，共同提高或者压低投标报价，或者影响评标结果……”A、B、C均为串通投标行为。D项属于投标欺诈，但不一定属于串通投标。23.ABCDE项，《建设工程质量管理条例》第六十三条：“违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收：（一）未按照工程设计图纸和施工技术标准施工的；（二）未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；（三）工程监理单位将不合格的建设工程按照合格工程验收的；（四）消防设计审核、消防验审核机构，以及消防设施检测机构，出具虚假消防安全证明文件的……”建设单位（发包人）、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位都可能因质量问题承担相应责任。24.ABC项，《安全生产法》第三条：“安全生产工作应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。”这是安全生产管理的基本方针。D项错误，不是强制管理，而是依法管理。E项错误，安全优先于经济利益。25.CDE项，《劳动合同法》第三十八条：“用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：（一）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；（二）未及时足额支付劳动报酬的；（三）未依法为劳动者缴纳社会保险费的；（四）用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；（五）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使劳动者在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（六）用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的。”C项正确。A项，《劳动合同法》第十九条：“劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。”6个月是最长，非“最长不得超过6个月”。B项，《劳动合同法》第十条：“建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。”并非口头合同无效，只是应优先书面。D项，《劳动合同法》第四十六条：“有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：（一）劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的；（二）用人单位依照本法第三十六条规定向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的；（三）用人单位依照本法第四十条规定解除劳动合同的；（四）用人单位依照本法第四十一条第一款规定解除劳动合同的；（五）除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的除外，依照本法第四十四条第一项规定终止劳动合同的；（六）法律、行政法规规定的其他情形。”合同期满不续订，通常需要支付经济补偿。E项，《劳动合同法》第三十七条：“劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。”试用期内提前3天通知正确。26.ABCD项，《建设工程安全生产管理条例》第二十五条至第三十二条等规定，施工单位应设置安全警示标志、对洞口临边防护、为作业人员配备安全防护用品、进行安全教育培训等。E项错误，《建筑法》第五十七条：“建设单位应当按照合同约定，及时支付工程款项。不得克扣或者拖欠工程款。”工程款应支付给施工单位，施工单位再根据分包合同支付给分包单位，而非直接支付。27.ACD项，《消防法》第十五条：“建设单位应当向城乡规划主管部门申请办理建设工程规划许可证……建设单位应当在竣工验收前，委托具有相应资质的消防设计审核、消防验审核、消防性能化设计的机构进行消防设计审核、消防验审核和消防性能化设计。建设工程竣工，依照本法规定经消防验收合格的，方可投入使用。”大型公共建筑等有特定要求必须验收。A、C、D项属于应进行消防验收的情形。28.ABD项，《建筑法》第二十六条：“禁止承包单位将工程转包或者违法分包……（二）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的……”（三）“分包单位将其承包的工程再分包的……”。C项，专业分包可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业，不属于违法分包。D项，分包给无资质单位属于违法分包。29.BCD项，《民法典》第一百四十三条：“具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（