钻井劳务合同范本

钻井劳务合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有钻井劳务需求，乙方具备提供相关劳务的能力和资质，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方提供钻井劳务事宜达成如下协议：一、劳务内容及要求1.劳务内容乙方负责为甲方提供钻井劳务，包括但不限于钻井设备的安装、调试、操作，钻井过程中的各项技术服务，以及根据地质条件进行合理的钻进参数调整等工作，以完成符合甲方要求的钻井工程。2.劳务要求乙方应按照国家及行业相关标准、规范以及甲方提供的技术要求进行钻井作业。钻井深度应达到甲方指定的深度要求，误差范围不得超过[X]米。所钻井口应保证垂直，井斜度不得超过[X]度。钻井过程中应确保泥浆性能稳定，满足护壁、携带岩屑等要求。二、劳务期限劳务期限自年月日起至年月日止。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方协商一致后可顺延工期。三、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬本合同劳务报酬为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此报酬为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方变更钻井深度、地质条件发生重大变化等原因导致乙方工作量显著增加的除外。2.支付方式合同签订后，甲方支付劳务报酬的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。钻井工程完成[X]%时，甲方支付劳务报酬的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。钻井工程全部完成且经甲方验收合格后，甲方支付剩余劳务报酬，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方钻井劳务工作进行监督、检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的劳务内容、要求及期限完成工作。对乙方提交的工作成果进行验收，如发现不符合要求，有权要求乙方整改或返工。2.义务向乙方提供开展钻井劳务工作所需的相关资料，包括但不限于地质资料、钻井设计要求等，并对资料的真实性和准确性负责。按照合同约定的时间和方式向乙方支付劳务报酬。为乙方提供必要的工作条件和协助，包括但不限于施工现场的通水、通电、通路等。在乙方进行钻井作业过程中，如因甲方原因导致乙方停工、窝工的，应承担相应的损失。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付劳务报酬。有权要求甲方提供开展工作所需的相关资料和必要的工作条件。在遇到不可抗力或甲方原因导致工作无法正常进行时，有权要求顺延工期或要求甲方承担相应的损失。2.义务具备相应的劳务资质和能力，提供的工作人员应具备相关从业资格证书，并确保其具备完成钻井劳务工作所需的技能和经验。根据合同约定及甲方要求，按时、保质、保量地完成钻井劳务工作。遵守国家及行业相关安全操作规程，在钻井作业过程中采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。妥善保管甲方提供的资料，不得擅自泄露或用于本合同以外的其他用途。在劳务期限内，乙方应自行承担其工作人员的工资、福利、保险等费用。定期向甲方汇报钻井工作进展情况，接受甲方的监督和检查。钻井工作完成后，负责清理施工现场，恢复原状。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付劳务报酬，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成工作对应的劳务报酬及违约金。若甲方未按照合同约定提供相关资料或工作条件，导致乙方无法正常开展工作或延误工期的，应承担乙方因此遭受的全部损失，并相应顺延工期。若甲方擅自变更钻井深度、地质条件等合同主要内容，导致乙方工作量显著增加的，应与乙方协商调整劳务报酬，并按照调整后的报酬支付。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的劳务内容、要求及期限完成工作，每逾期一日，应按照劳务报酬总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的预付款，同时乙方应按照劳务报酬总额的[X]%向甲方支付违约金。若乙方提供的工作成果不符合合同约定的质量要求，乙方应负责无偿整改或返工，直至达到合同要求。如因乙方整改或返工导致工期延误的，乙方应承担违约责任。若乙方擅自将本合同项下的劳务工作转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的预付款，同时乙方应按照劳务报酬总额的[X]%向甲方支付违约金。若乙方违反安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，如给甲方造成损失的，应赔偿甲方的全部损失。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.