二级建造师《建设工程施工管理》考前冲刺必会300题（附答案）

二级建造师《建设工程施工管理》考前冲刺必会300题（附答案）单选题1.（）是一个包含事前控制、事中控制和事后控制三大环节的系统过程。A、施工成本控制B、施工进度控制C、施工安全控制D、施工质量控制参考答案：D2.（）收到拟建工程的设计图纸和有关技术文件后，应尽快组织有关工程技术人员熟悉和自审图纸，写出自审图纸记录。A、施工单位B、建设单位C、设计单位D、监理单位参考答案：A3.（）为最常用的实际进度与计划进度比较方法。A、横道图比较法B、S曲线比较法C、表格法D、前锋线比较法参考答案：A4.（）在完成施工组织设计的编制及内部审批工作后，报请项目监理机构审查，由（）审核签认。A、设计单位;建设单位B、施工单位;总监理工程师C、监理单位;建设单位D、建设单位;监理单位参考答案：B5.“四节一环保”中的一环保是指（）。A、能源保护B、环境保护C、自然保护D、生态保护参考答案：B6.《建设工程施工项目经理岗位职业标准》T/CCIAT0010—2019主要内容中，说法正确的是（）。A、施工准备包括施工技术准备、施工现场准备和施工资源准备，不包括施工组织准备B、施工项目经理应参加由监理单位主持召开的工地会议，并按规定会签会议纪要C、施工项目经理应按规定向项目监理机构或建设单位报送工程开工申请，待项目监理机构或建设单位签发工程开工令后方可进行施工D、施工项目经理应按规定组织工程质量内部检验，组织工程竣工验收，在合同规定期限内组织工程交付参考答案：C7.《建设工程文件归档规范》，对建设工程文件的基本要求是（）。A、可以滞后工程建设进度1个月形成，不得事后补编B、可以事后补编，但须在竣工验收后3个月内完成C、应在组织竣工验收时由施工总承包单位组织完成D、应随工程建设进度同步形成，不得事后补编参考答案：D8.BIM技术在施工管理的应用中，下列说法错误的是（）。A、施工模型不包括深化设计模型和竣工验收模型B、深化设计BIM软件应具备空间协调、工程量统计、深化设计图和报表生成等功能C、施工组织模拟和施工工艺模拟宜应用BIM技术D、施工进度计划编制和进度控制等宜应用BIM技术参考答案：A9.按工作持续时间的性质不同，在工程网络计划中，属于肯定型网络计划的是（）。A、计划评审技术B、图示评审技术C、关键线路法D、搭接技术法参考答案：C10.按照工作持续时间的特点划分的网络计划图，不包括（）。A、非肯定型问题的网络计划B、双代号网络计划C、随机网络计划D、肯定型问题的网络计划参考答案：B11.编制施工机械台班消耗定额时，对于汽车运输重量轻而体积大的货物，不能充分利用载重吨位所消耗的时间，应归为施工机械的（）。A、多余工作时间B、低负荷下的工作时间C、有根据地降低负荷下的工作时间D、不可避免的无负荷工作时间参考答案：C12.标准砖尺寸为240mm×115mm×53mm，灰缝10mm;标准砖和砂浆的损耗率均为1%，砌1000m³的370mm厚标准砖墙的砂浆总消耗量为（）m³。A、225B、239C、365D、370参考答案：B13.采用工作日写实法记录施工过程中各工序的工时消耗数据并进行分析，进而编制人工定额的方法属于（）。A、统计分析法B、比较类推法C、技术测定法D、经验估计法参考答案：C14.采用控制图法分析工程质量状况时为了计算上下控制界限，通常需连续抽取（）组样本数据。A、20~25B、5~10C、10~15D、15~20参考答案：A15.采用相关图法分析工程质量时，散布点形成自左向右向下的一条直线带，说明两变量之间的关系为（）。A、负相关B、不相关C、正相关D、弱正相关参考答案：A16.采用直方图法分析工程质量状况时，因原材料发生变化，可能绘制出（）直方图。A、孤岛型B、双峰型C、折齿型D、峭壁型参考答案：A17.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案经专家论证后结论为“修改后通过”的，施工单位正确的做法是（）。A、参考专家意见自行修改完善B、修改后应按照规定的要求重新组织专家论证C、应按照专家意见进行修改，修改情况应及时告知专家D、重新编制专项施工方案并组织专家论证参考答案：C18.承包人更换项目经理应事先征得建设单位同意，并应在更换14天前通知（）。A、发包人和监理人B、发包人和总监理工程师C、业主和总监理工程师D、业主和监理人参考答案：A19.出现质量事故的工程，通过分析或试验，采取上述处理方法后仍不能满足规定的质量要求或标准，则必须予以（）。A、加固处理B、返工处理C、报废处理D、限制使用参考答案：C20.初始环境评审包括:①确定企业环境和确定相关方要求，②确定环境管理体系范围，③确定环境管理体系过程，④制定方针，确定岗位职责权限。下列顺序正确的是（）。A、①②③④B、②①③④C、④①②③D、①③②④参考答案：A21.单位工程施工组织设计编制过程中，确定施工方案，制定施工准备与资源配置计划、施工管理计划等，均需围绕（）进行。A、施工现场平面布置B、施工部署C、施工进度计划D、施工工艺参考答案：B22.对建设单位而言，与平行承包模式相比，施工项目采用联合体承包模式的特点是（）。A、组织协调工作量小B、合同结构复杂C、不利于工程造价控制D、不利于工程工期控制参考答案：A23.对施工项目进行综合成本分析时，可作为施工项目成本分析基础的是（）。A、月度成本分析B、年度成本分析C、分部分项工程成本分析D、竣工成本综合分析参考答案：C24.对于采用投资补助、贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门应审批的文件是（）。A、可行性研究报告B、资金申请报告C、开工报告D、项目建议书参考答案：B25.对于工艺成熟的一般性工程，涉及专业不多时，可考虑采用（）方式。A、施工总承包管理B、平行承包C、施工总承包D、联合体承包参考答案：B26.对于实行项目资本金制度的投资项目，用来确定资本金的项目总投资是指该投资项目的（）之和。A、固定资产投资与全部流动资金B、固定资产投资与铺底流动资金C、建设投资与建设期贷款利息D、工程费用与预备费参考答案：B27.发包人要求承包人提前竣工，应承担由此增加的费用，并支付相应奖金，奖励金额可为发包人实际效益的（）。A、10%B、20%C、30%D、25%参考答案：B28.发包人应在预付款扣完后的（）内将预付款保函退还给承包人。A、7天B、14天C、3天D、5天参考答案：B29.发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）后未进行验收的，视为验收合格。A、28天B、56天C、42天D、30天参考答案：B30.分项工程施工前技术交底书应由（）编制，并经项目技术负责人批准。A、专监B、总监C、项目技术人员D、项目施工班组长参考答案：C31.个人能力是指知识、素质、思维、技能，以及在某些方面取得成功的相关经验的集合。以下不属于个人能力维度的是（）。A、环境能力B、组织能力C、行为能力D、技术能力参考答案：B32.根据《标准施工招标文件》，承包人有权向发包人同时提出工期、费用和利润索赔的情形是（）。A、发包人未按合同约定支付进度款B、基准日后因法律变化引起价格调整C、因恶劣的气候条件导致工期延误D、因发包人原因需进一步实施试运行参考答案：A33.根据《标准施工招标文件》，关于承包人索赔期限的说法，正确的是（）。A、按照合同约定接收竣工付款证书后，仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔B、按照合同约定接收竣工验收证书后，无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔C、按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔D、按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔参考答案：C34.根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中。承包人有权同时向发包人提出工期、费用和利润索赔的情形是（）。A、因遭遇不可抗力造成损失B、发包人增加合同工作内容C、发包人根据合同要求延长质保期D、因物价波动引起价格调整参考答案：B35.根据《标准施工招标文件》中的变更估价原则，已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由（）商定。A、发包人与监理工程师B、监理人与合同当事人C、承包人与总监理工程师D、发包人与承包人参考答案：B36.根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号），按照（）的原则，政府投资项目实行审批制。A、谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险B、谁投资、谁决策、谁管理、谁承担风险C、谁审批、谁决策、谁收益、谁承担风险D、谁投资、谁决策、谁建设、谁承担风险参考答案：A37.根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号），对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门只审批（）。A、可行性研究报告B、工程总概算C、资金申请报告D、项目申请报告参考答案：C38.根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号），关于项目投资审批、核准或备案管理的说法，正确的是（）。A、政府投资资金按项目安排，以投资补助方式为主B、对确需支持的经营性项目，政府投资资金主要采取直接投资方式投入，也可适当采取投资补助、贷款贴息等方式进行引导。C、对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府投资主管部门需从投资决策角度只审批可行性研究报告D、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门只审批资金申请报告。参考答案：D39.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目实行的投资管理制度是（）。A、备案制B、审批制C、核准制D、许可制参考答案：B40.根据《建设工程安全生产管理条例》，针对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案，需经（）签字后实施。A、建设单位项目负责人和总监理工程师B、总监理工程师和设计单位项目负责人C、施工单位技术负责人和总监理工程师D、施工单位技术负责人和建设单位项目负责人参考答案：C41.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令第86号），必须实行监理的工程范围和规模标准，以下不属于利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程的是（）。A、使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目B、使用国际组织或者国外政府援助资金的项目C、使用国外政府及其机构贷款资金的项目D、使用国外银行贷款资金的项目参考答案：D42.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，全部工作完成，经工程承包人认可后（）内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。A、7天B、14天C、28天D、56天参考答案：B43.根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》，施工项目经理具有的权限是（）。A、组织签订分包合同B、确定项目技术负责人C、解聘不称职管理人员D、参与施工合同签订参考答案：D44.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，相关分包人应按分包工程专用合同条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到报告后（）内自行按设计图纸计量或报经监理人计量。A、7B、14C、28D、56参考答案：A45.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，组成专业分包合同的文件有:①合同协议书;②除总包合同工程价款之外的总包合同文件;③中标通知书;④分包人的投标函及报价书;⑤通用合同条款;⑥专用合同条款。优先解释顺序正确的是（）。A、①②③④⑤⑥B、①③④②⑥⑤C、①④③②⑥⑤D、①③④②⑤⑥参考答案：B46.根据《建设工程文件归档规范》GB/T50328—2014（2019年版），施工单位必须归档保存的市政工程文件中，属于进度控制文件的是（）。A、工程开工报审表B、竣工移交证书C、工程复工报审表D、工程延期申请表参考答案：A47.根据《建设工程质量保证金管理办法》，工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A、2%B、3%C、10%D、30%参考答案：B48.根据《建筑工程施工项目经理岗位职业标准》，施工项目经理应履行的职责是（）。A、组织审查施工组织设计B、主持第一次工地会议C、组织审查专项施工方案D、主持工地例会参考答案：D49.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程，应在验收前按规定进行（）。A、见证检验B、抽样检验C、破坏性试验D、专家论证参考答案：B50.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，进行施工质量验收时分部工程应按（）划分。A、工程量、楼层、施工段B、专业性质、工程部位C、能形成独立使用功能的部位D、工种、材料、施工工艺、设备类别参考答案：B51.根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，施工现场昼间场界环境噪声限值是（）dB（A）。A、15B、55C、70D、85参考答案：C52.根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441—1986，安全风险为较大风险，用（）表示。A、红色B、橙色C、黄色D、蓝色参考答案：B53.根据《招标投标法实施条例》，资格预审文件发售期不得少于（）日。A、2B、3C、5D、7参考答案：C54.根据工程网络施工进度计划的编制程序、下列网络计划的编制工作中、属于网络图绘制阶段的是（）。A、确定计划目标B、确定关键线路C、优化网络计划D、工程项目分解参考答案：D55.根据固定资产投资项目资本金制度，作为计算资本金基数的总投资是指投资项目（）之和。A、建筑工程费和安装工程费B、固定资产和铺底流动资金C、建安工程费和设备购置费D、建安工程费和工程建设其他费参考答案：B56.根据国家九部委《标准施工招标文件》，承包人对其负责提供的材料，按合同约定和监理人指示进行了抽样检验，检验结果合格。发生的检验费用应由（）承担。A、承包人B、发包人C、监理人D、材料供应商参考答案：A57.根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序，下列文件中具有最优先解释权的是（）。A、投标函B、中标通知书C、合同协议书D、图纸参考答案：C58.根据施工安全事故隐患分类，因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患属于（）。A、一般事故隐患B、较大事故隐患C、重大事故隐患D、特大事故隐患参考答案：C59.根据所追求的目标不同，网络计划优化不包括（）。A、工期优化B、质量优化C、资源优化D、费用优化参考答案：B60.根据职业健康安全管理体系标准，组织内部具体负责职业健康安全管理体系日常工作的人员是（）。A、该组织的最高管理者B、该组织任命的管理者代表C、该组织任命的项目负责人D、该组织的技术负责人参考答案：B61.工程保险理赔确定赔偿金额的关键工作是（）。A、保险事故报案B、提供索赔证据C、定损D、理算参考答案：D62.工程合同管理是指对某些合同的依法订立和履行过程的管理，不包括（）。A、合同文件签署B、总结评价C、合同文本选择D、招标与投标参考答案：D63.工程设计是对工程建设所需技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析论证，编制工程设计文件的活动。以下关于工程设计的说法，正确的是（）。A、施工图设计是指为解决初步设计未解决的重大技术问题而进行的活动，包括工艺流程、建筑结构、设备选型等问题的解决B、工程设计一般分为初步设计和施工图设计两个阶段，对于重大工程和技术复杂工程，可根据需要增加技术设计阶段C、通过初步设计，完整地表现建筑物外形、内部空间分割、结构体系、构造状况及建筑群组成和周围环境的配合D、施工图设计还应编制施工预算，作为工程施工依据参考答案：B64.工程施工过程中发生下列（）情形时，应及时对施工组织设计进行修改或补充。A、工程设计有修改B、有关法律有修订C、施工方法有重大调整D、施工环境有改变参考答案：B65.工程项目的设计工作一般划分为初步设计和施工图设计两个阶段，而对于重大项目和技术复杂项目，可根据需要增加（）阶段。A、详细勘察B、方案设计C、技术设计D、施工图审查参考答案：C66.工程质量事故发生后，事故现场相关人员应立即向（）报告。A、本单位负责人B、项目技术负责人C、质量监督机构D、项目监理机构参考答案：A67.工程质量影响因素中，起着决定性作用的是（）。A、人的影响B、工程材料影响C、机械设备影响D、方法或工艺影响参考答案：A68.关键部位，或技术难度大、施工复杂的检验批，在（）施工前，施工单位的技术交底书（或作业指导书）要报项目监理机构。A、分部工程B、分项工程C、单位工程D、检验批参考答案：B69.关于材料采购合同价款支付，下列选项中，正确的是（）。A、材料采购预付款比例一般为合同价的5%B、买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款C、向卖方支付进度款时，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的85%D、全部合同材料质量保证期届满后，向卖方支付合同价格10%的结清款参考答案：B70.关于单代号网络图绘图规则的说法，正确的有（）。A、单代号网络图中可以使用虚箭线B、单代号网络图中节点编号可以重复C、单代号网络图中可能有多个起点节点和多个终点节点D、单代号网络图工作之间的逻辑关系会产生更多的纵横交叉现象参考答案：D71.关于单位工程施工组织设计中施工进度计划编制程序，①施工进度计划的调整和优化，②确定工作项目的持续时间，③编制初始施工进度计划，④计算劳动量和机械台班数，⑤计算工程量，⑥确定施工顺序，⑦划分工作项目，排序正确的是（）。A、⑦⑥⑤④③②①B、⑦⑥⑤④②③①C、⑦⑥④⑤②③①D、⑦④⑥⑤②③①参考答案：B72.关于非节奏流水施工的说法，正确的是（）。A、专业工作队数和施工过程数不相等B、专业工作队连续作业，施工段之间没有空闲时间C、相邻施工过程的流水步距完全相同D、相同施工过程的流水节拍可能不同参考答案：D73.关于环境管理体系的核心内容，不属于“绩效评价”的是（）。A、信息交流B、内部审核C、管理评审D、监视、测量、分析和评价参考答案：A74.关于环境管理体系的核心内容，不属于“支持”的是（）。A、资源B、能力C、文件化信息D、应对风险和机遇的措施参考答案：D75.关于建筑企业主要职能部门的项目实施策划，属于人力资源管理部门负责策划的内容（）。A、确定施工项目组织机构核心管理人员及其职责、权限B、确定施工机械设备配置方案C、提出工程施工分包管理要求D、提出项目科技研发初步计划和管理要求参考答案：A76.关于弱矩阵式组织结构的说法，正确的是（）。A、需要明确对项目目标负责的项目经理B、员工绩效由项目经理进行考核C、适用于技术简单的工程项目D、项目管理者的权限很大参考答案：C77.关于施工项目管理目标和任务的说法，正确的是（）。A、施工项目管理指的是施工总承包单位承包的完整工程项目管理B、施工项目管理目标只包括施工进度、施工质量和施工成本C、施工进度目标是指在施工合同中明确规定的工程完工时间D、施工单位应以合理的绿色施工要求和施工进度安排，实现预定的施工质量目标参考答案：C78.关于施工项目目标控制措施，下列属于技术措施的是（）。A、采用更先进的施工机具B、建立施工项目目标控制工作考评机制C、对工程变更方案进行技术经济分析D、系统分析施工承包风险参考答案：A79.关于施工项目目标控制措施中，下列属于技术措施是（）。A、改进施工方法和施工工艺B、完善沟通机制和工作流程C、对工程变更方案进行技术经济分析D、合理化建议的奖励条款参考答案：A80.关于施工项目目标控制措施中，下列属于组织措施是（）。A、建立施工项目目标控制工作考评机制B、采用“四新”技术并组织专家论证C、完善施工成本节约奖励措施D、利用好施工索赔参考答案：A81.关于施工项目实施策划中策划准备工作，下列说法正确的是（）。A、项目经理应负责编制施工调查提纲B、领导小组组长可由项目技术负责人担任C、施工单位一旦签订施工合同，应马上成立策划领导小组D、施工项目实施策划中策划准备工作第一步工作是成立策划领导小组参考答案：D82.关于双代号网络图中节点编号的说法，正确的是（）。A、各节点应用圆圈表示，并在圆圈内标注编号B、箭尾节点编号要大于箭头节点编号C、起点节点的编号为SD、各节点编号应连续编制，由小到大参考答案：A83.关于双代号网络图中终点节点和箭线关系的说法，正确的是（）。A、只有外向箭线，没有内向箭线B、只有内向箭线，没有外向箭线C、既无内向箭线，又无外向箭线D、既有内向箭线，又有外向箭线参考答案：B84.关于投标人其他项目清单报价的说法，正确的是（）。A、计算综合单价时，应结合市场价格修改材料暂估价B、计日工应按全费用综合单价报价C、总承包服务费应根据工程规模大小填报D、暂列金额应按照招标工程量清单中的金额填写，不得变动参考答案：D85.关于网络计划关键线路的说法，正确的有（）。A、双代号网络计划中无虚工作的线路B、双代号网络计划中将关键节点首尾相连形成的通路C、单代号网络计划中由关键工作组成的线路D、总持续时间最长的线路参考答案：D86.关于网络计划线路的说法，正确的是（）。A、线路是由多个箭线组成的通路B、关键线路只有唯一的一条，非关键线路可以有多条C、线路可以依次用该线路上的节点编号来表示D、线路中箭线的长度之和就是该线路的长度参考答案：C87.关于网络图下列说法正确的是（）。A、国内外实践证明，网络计划技术是用于控制建设工程进度的最有效工具B、网络计划不能明确表达各项工作之间的先后顺序关系C、双代号网络计划需要通过时间参数计算，直接找出关键线路，不利于施工进度控制D、网络计划不能够利用项目管理软件进行计算参考答案：A88.关于文明施工管理工作要求，落实项目管理目标和管理职责的基础是（）。A、建立健全文明施工管理体系B、抓好员工教育培训，树立文明施工理念C、制定安全文明施工管理规划，优化对策方法D、落实安全文明施工费，依规做好专款专用参考答案：A89.关于项目管理责任矩阵的说法，正确的是（）。A、责任检查时，横向检查可以确保每个人员至少负责一项工作B、责任检查时，纵向检查可以确保每项工作有人员负责C、基于管理活动的工作量估算，可以横向统计每个活动的总工作量D、基于管理活动的工作量估算，可以纵向统计每个活动的总工作量参考答案：C90.关于与劳务分包人有关的保险办理的说法，正确的是（）。A、运至施工现场用于劳务施工的材料由劳务分包人办理并承担保险费用B、工程承包人提供给劳务分包人使用的施工机械的保险费用由劳务分包人承担C、工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员办理的保险，劳务分包人不需要支付这部分保费D、工程承包人为劳务分包人租赁的施工机械的保险费用由劳务分包人承担参考答案：C91.关于在关键线路法（CPM）中，正确的是（）。A、关键线路的长度不一定是网络计划的总工期B、在实施过程中，关键线路是固定不变的C、总持续时间最长的线路是关键线路D、一个网络计划只能有一条关键线路参考答案：C92.关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是（）。A、分包人必须服从发包人直接发出的指令B、分包人必须完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用C、分包人应履行总包合同中与分包工程有关的承包人的义务D、在合同约定的时间内，向监理人提交施工组织设计，并在批准后执行参考答案：C93.基于施工进度网络计划，下列选项中利用自有时差和总时差可以分析某项工作的实际进度偏差对后续工作及总工期的影响程度的说法中错误的是（）。A、当工作实际进度拖后的时间（偏差）未超过该工作的自由时差时，则该工作实际进度偏差既不影响该工作后续工作的正常进行，也不会影响总工期B、当工作实际进度拖后的时间（偏差）超过该工作的自由时差，但未超过该工作的总时差时，则该工作实际进度偏差会影响该工作后续工作的正常进行，但不会影响总工期C、当工作实际进度拖后的时间（偏差）超过该工作的总时差时，则既影响该工作后续工作的正常进行，也会影响总工期D、当工作实际进度拖后的时间（偏差）超过该工作的总时差时，则不影响该工作后续工作的正常进行，但会影响总工期参考答案：D94.计数标准型一次抽样方案为（N、n、C），即:从批量为N的交验产品中随机抽取n件进行检验，并预先规定一个合格判定数C，如果发现n件中有d件不合格品时，若（），应判该送检批合格。A、d>C+lB、d=C+lC、d≤CD、>C参考答案：C95.监理人应按总监理工程师与合同当事人商定或确定追加的付款和延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（）天内，将索赔处理结果答复承包人。A、28B、42C、30D、15参考答案：B96.建设单位应在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少（）企业安全生产费用。A、20%B、50%C、80%D、90%参考答案：B97.建设工程施工成本纠偏时，可采取的组织措施是（）。A、编制成本管理工作计划，确定合理的工作流程B、结合施工方法，进行建筑材料比选C、分析成本管理目标风险，并制定防范对策D、分析施工合同条款，寻求索赔机会参考答案：A98.建设工程要满足其平面，空间布置合理，利于生产，方便生活，又要满足采光、通风、隔声、隔热等良好。这体现了建设工程的（）。A、实用性B、安全性C、可靠性D、经济性参考答案：A99.建设工程应当节约用地，节约资源，使用费、维护费、管理费少，经济效益显著。这体现了建设工程的（）。A、实用性B、安全性C、经济性D、环境协调性参考答案：C100.建设工程造型新颖，具有时代特色、民族风格，装饰艺术水平高，这体现了建设工程的（）。A、实用性B、美观性C、经济性D、环境协调性参考答案：B101.建设工程组织流水施工时，流水步距的大小取决于（）。A、参加流水施工的作业队数和流水施工的组织方式B、相邻两个专业工作队在各施工段上的流水节拍和施工段的划分数量C、参加流水施工的作业队数和施工段的划分数量D、相邻两个专业工作队在各施工段上的流水节拍和流水施工的组织方式参考答案：D102.将调查收集的原始数据，根据不同的目的和要求，按某一性质进行分组整理的分析方法是（）。A、分层法B、调查表法C、因果分析图法D、排列图法参考答案：A103.进行施工生产危险源分类时，应归为第一危险源的是（）。A、作业人员未按要求使用防护措施B、施工作业空间受限C、不利的自然气候条件D、施工现场快速行驶的车辆参考答案：D104.进行施工项目实施策划时，需要由施工企业财务管理部门提出（）管理要求。A、工程投保B、培训工作C、施工分包D、劳务队伍准入参考答案：A105.可作为质量控制点的对象涉及面广，可能是技术要求高、施工难度大的结构部位，也可能是影响质量的关键工序、操作或某一环节。质量控制点的设置原则正确的有（）。A、施工过程中的关键工序或环节及隐蔽工程，例如复杂曲线模板的放样等B、施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序、部位或对象，例如地下防水层施工等C、施工准备过程采用专利技术，特殊材料D、施工无足够把握、施工条件困难或技术难度大的工序或环节，例如预应力结构的张拉工序、钢筋混凝土结构中的钢筋架立等参考答案：B106.临边作业防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成，防护栏杆立杆间距不应大于（）m。A、0.9B、1.2C、1.8D、2参考答案：D107.绿色施工过程中实施难度较大、要求较高的条款指的是（）。A、控制项B、一般项C、优选项D、忽略项参考答案：C108.面对复杂多变的项目环境，项目管理的发展趋势是实施（）驱动型项目管理。A、价值B、资源C、技术D、组织参考答案：A109.某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知:N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4;经二次抽样检得:d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。A、经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B、经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C、经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D、经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格参考答案：D110.某分部分项工程的已完工程预算费用为2650万元，拟完工程预算费用为2780万元，用挣值法对其成本分析得到的结论是（）。A、实际进度提前B、实际费用超支C、实际费用节约D、实际进度拖后参考答案：D111.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。A、20B、21C、22D、23参考答案：D112.某工程承包商从一生产厂家购买了一批相同规格的预制构件，并将其整齐码放在现场。对这批构件进行进场检验时，宜采用的抽样方法是（）。A、简单随机抽样B、分层随机抽样C、系统随机抽样D、整群随机抽样参考答案：A113.某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据《标准施工招标文件》，由此增加的费用和工期延误应由（）承担。A、发包人B、监理人C、承包人D、分包人参考答案：C114.某工程时标网络计划如下图所示，当计划执行到第3周末及第6周末，检查得到的实际进度如图中的实际进度前锋线所示。则该图表明（）。A、工作A和工作D在第4周至第6周内实际进度正常B、工作B和工作E在第4周至第6周内实际进度正常C、第3周末检查时预计工期拖后1周D、第6周末检查时工作G实际进度拖后1周参考答案：C115.某工程双代号网络计划中，工作M如下图所示（时间单位:天），则工作M总时差为（）天。A、1B、2C、4D、5参考答案：B116.某工程网络计划如下，工作E的最迟完成时间是第（）天。A、5B、8C、10D、13参考答案：D117.某工程项目编制施工项目管理组织结构如下图所示，则施工项目管理组织结构的形式是（）。A、直线职能式组织结构B、职能式组织结构C、强矩阵式组织结构D、直线式组织结构参考答案：A118.某工程项目承包人于2010年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，于2010年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2010年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2010年8月20日按照有关规定办理了竣工验收备案手续，本项目的实际竣工日期为（）。A、2010年7月12日B、2010年8月5日C、2010年8月10日D、2010年8月20日参考答案：A119.某工程需开挖土方量为500m3，人工定额是2.0m3/工日，一班制作业，拟安排10人，则持续时间是（）天。A、100B、75C、50D、25参考答案：D120.某工程由3个结构形式与建造规模完全一样的单体建筑组成，各单体建筑施工是由3个施工过程组成，各施工过程的流水节拍均为3天。其中，第二个施工过程提前插入2天，第二个施工过程与第三个施工过程之间有2天技术间歇时间，则流水施工工期为（）天。A、11B、15C、17D、18参考答案：B121.某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施工过程的流水节拍依次为3、3、4天，5、2、1天和4、1、5天，则流水施工工期为（）天。A、13B、15C、18D、20参考答案：C122.某工程有三个施工过程，分三个施工段组织分别流水施工，流水参数如下表，该工程流水工期是（）天。过程ⅠⅡⅢ施工段A444B111C222A、17B、7C、11D、21参考答案：A123.某工地在基坑开挖过程中，发现古代某国公主墓群，经调查属勘察资料遗漏导致毫无准备。这是施工进度影响因素中（）因素。A、相关单位影响B、社会环境影响C、自然条件影响D、施工单位自身因素影响参考答案：A124.某工作有两个紧前工作该工作的最早完成时间分别是2和4，持续时间为5，该工作的最早完成时间为（）天。A、6B、7C、9D、11参考答案：C125.某建设工程未交付，工程价款也未结算，当事人对付款时间没有约定，此时以（）为应付款时间。A、交付之日B、提交竣工结算文件之日C、提交竣工验收申请之日D、当事人起诉之日参考答案：D126.某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定2月份的计划工作量为1200m³，预算单价是15元/m³;到月底检查时，确认承包商完成的工程量为1500m³，实际单价为20元/m³。则该工程的费用偏差（CV）和费用绩效指数（CPI）分别为（）。A、0.45万元;0.80B、-0.45万元;0.83C、-0.75万元;0.75D、0.75万元;0.80参考答案：C127.某施工项目某月的施工成本数据见下表，应用差额计算法分析预算成本增加对成本降低额的影响是（）万元。A、6.5B、1.5C、2.0D、19.5参考答案：C128.某施工项目在当前周期内预计结算收入1200万元，税金100万元，项目目标利润300万元，项目实际成本850万元。则通过计算可知施工责任成本降低率为（）。A、5.88%B、-5.88%C、6.25%D、-6.25%参考答案：D129.某双代号网络计划如下图（单位:天），则工作B的总时差为（）天。A、1B、2C、3D、4参考答案：C130.某网络计划中，工作F有且仅有两项并行的紧后工作M和N，工作M的最迟开始时间为第15天，最早开始时间为第9天，工作N的最迟完成时间为第13天，最早完成时间为第10天，工作F与M、N的时间间隔分别为2天和4天，则F工作的总时差为（）天。A、6B、3C、8D、7参考答案：D131.某相关图点的集合如下图所示，则其表示的类型是（）。A、弱正相关B、弱负相关C、非线性相关D、不相关参考答案：D132.企业所有安全生产管理制度的核心是（）。A、安全生产费用管理和使用制度B、安全生产许可制度C、安全生产教育培训制度D、全员安全生产责任制参考答案：D133.强调管理业务专门化，注意发挥各类专家在项目管理中的作用，属于（）的主要优点。A、直线式组织结构B、中矩阵式组织结构C、职能式组织结构D、直线职能式组织结构参考答案：C134.若工程变更涉及结构主体及安全，该工程变更应按有关规定报送（）进行审查，否则变更不能实施。A、建设行政主管部门B、施工图原审查机构C、工程质量监督机构D、建设单位主管部门参考答案：B135.若施工重大事故发生地与事故发生单位所在地不在同一个县级以上行政区域的，则事故调查应采取的做法是（）。A、由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府派人参加B、由事故发生单位所在地人民政府负责调查，事故发生地人民政府派人参加C、由上级主管部门负责调查，事故发生地和事故发生单位所在地人民政府派人参加D、委托第三方专业机构负责调查，事故发生地和事故发生单位所在地人民政府派人参加参考答案：A136.施工成本中的人工费的控制，实行（）的方法。A、计量控制B、计价控制C、包干控制D、量价分离参考答案：D137.施工承包人将施工项目中风险较大的部分工程进行分包的行为，属于风险应对策略中的（）。A、风险承受B、保险转移C、非保险转移D、风险规避参考答案：C138.施工单位通过建立绿色施工管理体系，明确企业各部门绿色施工管理职责，并明确（）是其所负责项目绿色施工管理的第一责任人。A、施工项目技术负责人B、施工项目安全负责人C、企业的法定代表人D、施工项目经理参考答案：D139.施工单位在完成施工组织设计的编制及内部审批工作后，应由（）审核签认并报送建设单位。A、总监理工程师B、专业监理工程师C、项目技术负责人D、监理单位技术负责人参考答案：A140.施工方项目管理是指施工单位为履行工程施工合同，以（）为核心，对工程施工全过程进行计划、组织、指挥、协调和控制的系统活动。A、项目管理规划大纲B、施工项目经理责任制C、项目管理实施规划D、施工进度计划参考答案：B141.施工企业定期对其环境管理体系进行评审的责任人是（）。A、企业行政部分负责人B、企业最高管理者C、施工项目负责人D、企业技术负责人参考答案：B142.施工文件立卷中，案卷不宜过厚，文字材料卷厚度不宜超过（）。A、20mmB、50mmC、30mmD、80mm参考答案：A143.施工项目管理的核心任务是（）。A、施工组织协调B、施工目标控制C、施工安全管理D、绿色施工管理参考答案：B144.施工项目目标控制可采取的合同措施是（）。A、建立施工项目绩效考核机制B、进行工程变更经济分析C、明确施工责任成本D、合理处置工程变更和索赔参考答案：D145.施工项目目标体系构建后，施工项目管理的关键是（）。A、施工项目目标管理绩效评价B、施工项目目标动态控制C、施工项目目标分解D、施工项目目标纠偏措施落实参考答案：B146.施工招标程序包括施工招标准备、招标过程和决标成交三个阶段，下列属于施工招标过程工作的是（）。A、组建招标组织B、进行资格预审C、办理招标申请手续D、编制招标文件参考答案：B147.施工质量控制应坚持（）的原则，事先对影响施工质量的各种因素加以控制，而不是消极被动地等出现质量问题再进行处理。A、安全第一B、预防为主C、防治结合D、综合治理参考答案：B148.施工质量事故处理的工作包括:①事故报告:②事故调查:③事故处理的鉴定验收:④提交事故处理报告:⑤事故处理。正确的程序是（）。A、①-②-⑤-③-④B、①-②-③-④-⑤C、②-①-③-④-⑤D、④-②-⑤-①-③参考答案：A149.施工质量事故从不同角度进行分类，按事故产生原因属于因管理原因引发的质量事故（）。A、结构设计计算错误B、质量检验制度不严密C、地质情况估计错误D、采用不适宜的施工方法或工艺等引发的质量事故参考答案：B150.施工组织设计是施工项目管理的重要手段，下列说法正确的是（）。A、每一工程项目均需要进行施工组织设计B、设计单位要编制实施性施工组织设计C、施工单位要编制指导性施工组织设计D、对建设单位而言，施工投标时要编制标前施工组织设计，并依此进行投标报价参考答案：A151.实行招标的工程，招标人和中标人应在中标通知书发出之日起（）日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A、7B、15C、28D、30参考答案：D152.实际进度与计划进度比较方法中，S曲线比较法可以表示出（）。A、累计完成工程任务量B、局部工程任务量C、累计完成工程成本额D、局部工程成本额参考答案：A153.适用于技术复杂且时间紧迫的工程项目的是（）。A、强矩阵式组织结构B、中矩阵式组织结构C、弱矩阵式组织结构D、职能式组织结构参考答案：A154.书面合同签订后，招标人最迟应在（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A、3B、5C、7D、10参考答案：B155.双代号网络计划见下图（时间单位:天），其关键路线有（）条。A、4B、3C、2D、1参考答案：C156.双代号网络图中，工作是用（）表示的。A、箭线及其两端节点编号B、箭线及其终点节点编号C、箭线及其起始节点编号D、起始节点编号及其终点参考答案：A157.通过将同类指标不同时期的数值进行对比，以分析该项指标的发展方向和发展速度，该成本分析方法是（）。A、相关比率法B、构成比率法C、指标对比分析法D、动态比率法参考答案：D158.统计分析施工方法中，可用来分析施工质量主次影响因素的是（）。A、分层法B、排列图法C、调查表法D、相关图法参考答案：B159.为保证工程质量满足设计需求和合同约定是需要进行必要的技术复核工作。下列工作内容中属于技术复核工作是（）。A、施工方案论证B、施工设备验收C、施工图纸会审D、建筑材料检测参考答案：C160.物理检验法是一种在施工质量检验中被广泛应用的重要方法，在不损坏被检物的前提下，对被检物内部或表面缺陷、性质、状态和结构进行检验的方法是（）。A、度量检测法B、电性能检测法C、无损检测法D、化学检验法参考答案：C161.下列安全事故中，可由事故发生单位组织事故调查组进行调查的是（）。A、2人以下死亡，100万元-500万元的直接经济损失B、5人以下重伤、100万元-500万元的直接经济损失C、未造成人员伤亡，1000万-5000万元的直接经济损失D、未造成人员伤亡，1000万元以下（不包括1000万元）的直接经济损失参考答案：D162.下列不属于“危险源”要件组成的是（）。A、项目规格B、潜在危险性C、存在条件D、触发因素参考答案：A163.下列不属于直线职能式组织结构特点的是（）。A、有利于提高管理效率B、信息传递路线长C、容易造成职责不清D、各职能部门之间的横向联系差参考答案：C164.下列担保中，担保金额会逐渐减少的担保是（）。A、投标担保B、履约担保C、预付款担保D、质量保证金参考答案：C165.下列各阶段对工程质量影响的说法，正确的是（）。A、投资决策阶段是影响工程质量的决定性阶段B、勘察设计阶段主要是确定最佳的投资方案、质量目标和建设周期C、工程竣工验收阶段直接影响工程的最终质量D、工程质量保修制度对于保护用户及消费者的合法权益起到重要的保障作用参考答案：D166.下列工程保险的险种中，以工程发包人和承包人双方名义共同投保的是（）。A、第三者责任险B、工伤保险C、人身意外伤害险D、执业责任险参考答案：A167.下列工程担保中，由发包人提供的担保是（）。A、投标担保B、履约担保C、预付款担保D、工程款支付担保参考答案：D168.下列关于安全防护设施、用品技术要求中操作平台应符合的规定的说法，不正确的是（）。A、平台面铺设的钢、木或竹胶合板等材质的脚手板，应符合材质和承载力要求，并应平整满铺及可靠固定B、单独设置的操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于400mm的扶梯C、操作平台使用中应每天不少于1次定期检查D、物料应及时转运，不得超重、超高堆放参考答案：C169.下列关于安全技术交底的描述中，不正确的是（）。A、安全技术交底必须纵向延伸到班组全体作业人员B、技术交底的内容应针对施工中给作业人员带来的潜在危险因素C、由项目经理向施工员、班组长、分包单位技术负责人交底D、定期向由两个以上作业队和/或多工种进行交叉施工的作业班组进行书面交底参考答案：C170.下列关于从业人员上岗培训的说法，正确的是（）。A、施工企业其他从业人员，在上岗前必须经过企业、施工项目部、班组、施工队4级安全培训教育B、企业新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于32学时C、班组级岗前安全培训内容应包括岗位安全操作规程、有关事故案例等D、从业人员离岗6个月以上重新上岗时，应重新接受项目部和班组级的安全培训参考答案：C171.下列关于开标与评标的说法正确的是（）。A、评标委员会成员的名单在开标前应当保密B、评标委员会中技术、经济等方面的专家不得多于成员总数的2/3C、招标人应按投标文件规定的投标截止时间和投标人须知前附表规定的地点公开开标D、施工评标分初步评审和详细评审两个环节参考答案：D172.下列关于企业安全生产费用使用的描述，正确的是（）。A、安全生产检查、评估评价中包含新建、改建、扩建项目安全评价B、事故逃生和紧急避难设施设备的配置支出可从安全生产费用中支出C、企业职工薪酬、福利应当从企业安全生产费用中支出D、企业安全生产费用年度结余资金不得结转下年度使用参考答案：B173.下列关于预付款的说法，正确的是（）。A、预付款支付比例不得低于签约合同价的10%，不宜高于签约合同价的20%B、发包人没有按合同约定按时支付预付款的，承包人可直接停工C、发包人应在签发支付证书后的14天内向承包人支付预付款D、发包人应在收到支付申请的7天内进行核实后向承包人发出预付款支付证书参考答案：D174.下列关于资格预审的说法不正确的是（）。A、资格预审文件的发售期不得少于5日B、招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复C、如潜在投标人对资格预审文件有异议应当在投标截止时间2日前提出D、未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人将不予受理参考答案：B175.下列流水施工参数中，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数（空间参数）是（）。A、施工段B、流水强度C、施工过程D、流水节拍参考答案：A176.下列施工成本分析依据的内容中，其目的在于迅速取得资料，以便在经济活动中及时采取措施进行调整的是（）。A、统计核算B、表格核算C、会计核算D、业务核算参考答案：D177.下列施工成本属于固定成本的是（）。A、人工费B、材料费C、办公费D、措施费参考答案：C178.下列施工合同计价方式中，对承包商而言风险最小的是（）。A、可调单价合同B、固定总价合同C、固定单价合同D、可调总价合同参考答案：A179.下列施工项目综合成本的分析方法中，可以全面了解单位工程的成本构成和降低成本来源的是（）。A、分部分项工程成本分析B、季度成本分析C、单位工程竣工成本分析D、年度成本分析参考答案：C180.下列危险源中，属于物体打击事故危险源的是（）。A、坍塌等引发的物体打击B、土方施工未按规定放坡和支护C、作业人员违章高处抛物D、消防通道、消防水源的设置不符合规范要求参考答案：C181.下列选项中，不属于安全帽的基础技术性能的要求的是（）。A、耐穿刺性能B、阻燃性能C、耐久性D、防静电性能参考答案：C182.下列选项中，不属于成本分析的主要依据是（）。A、会计核算所提供的资料B、业务核算所提供的资料C、成本管理绩效考核资料D、统计核算所提供的资料参考答案：C183.下列选项中，不属于单位工程竣工成本分析的是（）。A、竣工成本分析B、分部分项工程成本分析C、主要技术节约措施及经济效果分析D、主要资源节超对比分析参考答案：B184.下列选项中，不属于施工风险识别方法的是（）。A、专家调查法B、初始清单法C、流程图法D、调查表法参考答案：D185.下列选项中，关于建筑工程一切险的说法中，正确的是（）。A、保险期限是从投保工程动工之日起直至工程验收之日止B、建筑工程一切险的被保险人只包括发包人、总承包人C、建筑工程一切险的责任范围不包括工程项目的物质损失部分D、建筑工程一切险以发包人的名义投保参考答案：A186.下列直方图中，表明工序质量稳定，不会出现废品的是（）。A、（a）B、（b）C、（c）D、（d）参考答案：A187.下列资格预审方法中，可能会出现投标人数多，增加招标成本的是（）。A、推荐制B、合格制C、有限数量制D、淘汰制参考答案：B188.项目成本指标控制的工作包括:①采集成本数据，监测成本形成过程;②制定对策，纠正偏差;③找出偏差，分析原因;④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是（）。A、④→①→③→②B、①→②→③→④C、①→③→②→④D、②→④→③→①参考答案：A189.项目管理策划的工作中:①进行项目工作分解;②确定项目实施方法;③测算项目成本;④对各个项目管理过程进行策划;⑤识别项目管理范围;⑥规定项目需要的各种资源。排序正确的是（）。A、①→⑤→②→③→④→⑥B、⑤→①→⑥→③→②→④C、⑤→①→②→⑥→③→④D、⑤→①→②→③→④→⑥参考答案：C190.项目管理者应关注项目管理新发展，（）是项目管理领域的新发展。A、信息驱动B、价值驱动C、网络驱动D、信息技术参考答案：B191.项目合同管理的工作中，①合同实施计划;②合同管理总结;③合同评审;④合同订立;⑤合同实施控制;应遵循的程序是（）。A、③→④→①→⑤→②B、④→③→①→⑤→②C、③→④→⑤→①→②D、③→④→②→①→⑤参考答案：A192.项目资源管理的工作中，①编制资源的相关配置计划;②明确项目的资源需求;③提供并配置各种资源;④分析项目整体的资源状态;⑤确定资源的各种提供方式;下列排序正确的是（）。A、④→③→①→⑤→②B、②→④→⑤→①→③C、③→④→⑤→①→②D、②→④→①→⑤→③参考答案：B193.循环经济的3R原则中“再循环”是指（）。A、通过输入端控制方式，用较少资源投入来达到既定的生产目的B、通过过程端控制方式，将废物直接作为产品或经修复、翻新、再制造后继续作为产品使用C、通过过程端控制方式，将废物的全部或部分作为其他产品的部件予以使用D、通过输出端控制方式，将生产出来的物品在完成其使用功能后通过回收利用重新变成可用资源参考答案：D194.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，关于投标担保的说法正确的是（）。A、投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B、投标保证金有效期超出投标有效期30天C、投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应该退还投标保证金D、招标人最迟应在发出中标通知书后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息参考答案：A195.以工程施工方案为依据，根据企业的施工定额编制的施工成本计划是（）。A、竞争性成本计划B、实施性成本计划C、指导性成本计划D、预测性成本计划参考答案：B196.以履行施工合同为前提，经过施工单位和项目管理机构协商确定的由项目管理机构控制的成本总额是（）。A、施工责任成本B、预算成本C、竞争性成本D、项目实际成本参考答案：A197.以施工过程或基本工序作为研究对象所编制的定额是（）。A、预算定额B、施工定额C、概算定额D、费用定额参考答案：B198.以下不属于施工项目管理目标的是（）。A、施工成本目标B、施工质量目标C、施工进度目标D、施工合同目标参考答案：D199.以下关于各类投资项目最低资本金比例的说法正确的是（）。A、机场项目最低资本金比例为20%B、城市轨道交通项目最低资本金比例为25%C、保障性住房和普通商品住房项目最低资本金比例为25%D、钢铁、电解铝项目最低资本金比例为40%参考答案：D200.影响工程能否最终形成生产能力，体现工程质量水平的最终结果的阶段是（）。A、工程勘察设计B、工程施工C、工程竣工验收D、工程投资决策参考答案：C201.影响工程质量的环境因素中，属于技术环境的是（）。A、气象条件B、质量检验、监控制度C、质量管理制度D、设计图纸参考答案：D202.应用工程网络计划技术编制施工进度计划，主要包括以下几个阶段:①网络图绘制阶段;②网络计划优化阶段;③时间参数计算阶段;④计划编制准备阶段。其中正确的编制程序是（）。A、④→①→③→②B、④→③→①→②C、①→④→②→③D、①→③→②→④参考答案：A203.与公开招标方式相比，下列选项属于邀请招标方式特点的是（）。A、资格审查和评标的工作量大B、招标人有较广的选择范围C、可获得有竞争性的报价D、可节约招标费用、缩短招标时间参考答案：D204.与平行承包模式相比，施工总承包模式具有的特点是（）。A、建设单位组织协调工作量小B、建设单位可在更大范围内选择施工单位C、有利于缩短建设工期D、工程造价控制难度大参考答案：A205.在采用排列图法分析工程质量问题时，按累计频率划分进行质量影响因素分类，次要因素对应的累计频率区间为（）。A、70%~80%B、80%~90%C、80%~100%D、90%~100%参考答案：B206.在场界四周隔挡高度位置测得的大气总悬浮颗粒物（TSP）月平均浓度与城市背景值的差值不大于（）Mg/m³。A、0.02B、0.04C、0.06D、0.08参考答案：D207.在单位工程竣工验收中，编制单位工程竣工报告中的主体是（）。A、建设单位B、施工单位C、项目监理D、项目验收组织参考答案：B208.在工程设计中，具体确定各种设备的型号、规格及各种非标准设备的制造加工图的阶段是（）。A、初步设计B、方案设计C、技术设计D、施工图设计参考答案：D209.在施工成本分析的依据中，不仅可以对已经发生的经济活动进行核算，而且还可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的方式是（）。A、会计核算B、成本核算C、业务核算D、统计核算参考答案：C210.在施工成本管理绩效考核方法中，下列属于PDCA管理循环法中“实施阶段”工作的是（）。A、企业基于施工成本管理的现状制定绩效考核方案B、企业实施绩效考核方案，并监督、指导和收集信息为下一阶段工作做准备C、企业检查绩效考核方案的执行情况是否符合计划的预期效果D、企业根据检查结果采取相应措施，进行经验总结，并将遗留问题转入下一个循环中参考答案：B211.在施工承包单位内部，施工方案应由（）审批。A、企业技术负责人B、项目经理C、项目技术负责人D、企业技术部门负责人参考答案：C212.在施工单位内部，单位工程施工组织设计的审批人员是（）。A、施工项目负责人或其授权的技术人员B、施工单位技术负责人或其授权的技术人员C、施工单位主要负责人或其授权代表D、施工单位技术管理部门负责人或其授权代表参考答案：B213.在双代号网络图中，为了正确地表达图中工作之间的关系，往往需要用到虚箭线，虚工作表示工作之间的（）。A、逻辑关系B、搭接关系C、指向关系D、时间间歇参考答案：A214.在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍各自相等，而不同施工过程之间的流水节拍不尽相等的流水施工指的是（）。A、等节奏流水施工B、异节奏流水施工C、非节奏流水施工D、固定节拍流水施工参考答案：B215.在职业健康安全管理体系运行的基本步骤中，（）是管理体系实施方案的组成部分，也是管理体系维持有效的基础和重要工作。A、管理体系文件分发B、持续改进C、实施过程信息管理D、管理体系评审参考答案：D216.在质量管理排列图中，对应于累计频率曲线80%~90%部分的，属于（）因素。A、主要B、次要C、一般D、其它参考答案：B217.针对重要生产设施、重大危险源而制订的应急预案属于（）。A、现场施工方案B、专项应急预案C、现场处置方案D、综合应急预案参考答案：B218.政府投资资金按项目安排，以（）方式为主。A、资本金注入B、直接投资C、贷款贴息D、投资补助参考答案：B219.职业健康安全管理体系标准所采用的管理方法是基于（）循环的管理方法，可被组织用于持续改进。A、策划—实施—检查—改进B、实施—策划—检查—改进C、策划—检查—实施—改进D、策划—实施—改进—检查参考答案：A220.职业健康安全管理体系标准要素中，“支持”的基本要求不包括的是（）。A、资源B、能力C、职责D、沟通参考答案：C221.质量保证金的主要作用是（）。A、保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额B、促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益C、保证承包人在缺陷责任期内对工程施工质量缺陷进行维修D、确保工程费用及时到位参考答案：C222.质量管理体系策划与设计中教育培训对象的第一层（）。A、生产部门负责人B、与建立质量管理体系有关的工作人员C、党、政、技术领导D、与产品质量形成全过程有关的作业人员参考答案：C223.质量管理体系的建立和完善一般要经历:①质量管理体系文件编制;②质量管理体系审核和评审:③质量管理体系策划与设计:④质量管理体系试运行。其正确的工作流程是（）。A、①-②-③-④B、②-③-①-④C、③-①-④-②D、④-③-①-②参考答案：C224.中标后，投标负责人组织对编制、审核标价分离相关人员进行投标交底。一般由（）组织进行标价分离、完成施工成本测算，协调相关部门编制施工成本降低率。A、商务部门B、技术部门C、工程部门D、物资采购部门参考答案：A225.组织建立职业健康安全管理体系的步骤中，（）是建立职业健康安全管理体系的基础工作。A、成立工作小组，制定总体计划B、体系文件编写C、初始（状态）评审D、体系策划和设计参考答案：C多选题1.按照竞争开放程度不同，施工招标可分为（）。A、公开招标B、公开议标C、邀请招标D、有限竞争招标E、邀请议标参考答案：AC2.对于专业分包单位实施的危险性较大的分部分工程，由该专业分包单位编制的专项施工方案应由（）共同审核签字并加盖单位公章后，方可报送项目监理机构。A、建设单位项目负责人B、总承包单位技术负责人C、专业分包项目技术负责人D、专业分包单位技术负责人E、总承包单位项目负责人参考答案：BD3.根据《标准施工招标文件》，合同履行中可以进行工程变更的情形有（）。A、改变合同中某项工作的施工时间B、为完成工程追加的额外工作C、改变合同中某项工作的质量标准D、取消合同中的某项工作，转由发包人实施E、改变合同工程的标高参考答案：ABCE4.根据《标准施工招标文件》，下列关于工程量及价款争议解决的说法正确的是（）。A、当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认B、当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息，人民法院应予支持C、当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持D、当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满1年返还质量保证金E、当事人就建设工程订立的工程施工合同无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持参考答案：ACE5.根据《环境管理体系要求及使用指南》，领导作用在环境管理体系中处于核心地位，这里的“领导作用”包括（）。A、领导作用和承诺B、组织所处环境C、环境方针D、组织的角色、职责和权限E、相关方价值参考答案：AD6.根据《建设工程安全生产管理条例》，针对危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案必须经（）签字后方可实施。A、施工单位技术负责人B、监理单位技术负责人C、总监理工程师D、施工项目经理E、专项施工方案论证专家参考答案：AC7.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于劳务分包人应承担义务的说法，正确的有（）。A、为从事危险作业的劳务作业人员办理意外伤害保险B、负责与监理，设计及有关部门联系，协调现场施工关系C、负责编制专项施工组织设计D、完成施工之前生产、生活临时设施的搭设E、对劳务分包合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责参考答案：AE8.根据《建设工程施工专业分包合同》，分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系，分包工程合同价款，通常有三种方式包括（）。A、变动总价B、变动单价C、固定价格D、可调价格E、成本加酬金参考答案：CDE9.根据《建设工程文件归档规范》，施工单位必须归档保存的施工记录文件有（）。A、图纸会审记录B、工程定位测量记录C、工程洽商记录D、隐蔽工程验收记录E、沉降观测记录参考答案：BDE10.根据《建设工程文件归档规范》GB/T50328—2014（2019年版），施工单位必须归档保存的建筑工程文件中，属于工程造价文件的有（）。A、合同价格文件B、结算价格文件C、施工招标投标文件D、建设工程施工许可证E、工程复工报审表参考答案：AB11.根据《建筑工程绿色施工规范》，建设单位的绿色施工职责有（）。A、审查绿色施工组织设计B、组织绿色施工的实施C、提供绿色施工所需资金保障D、编制绿色施工专项方案E、建立绿色施工协调机制参考答案：CE12.工程质量监督机构实施监督检查。监督检查内容主要包括（）。A、工程参建各方主体质量行为B、工程实体质量C、工程质量保证资料D、年度、季度检查计划E、工程质量事故隐患及问题查处参考答案：ABC13.关于单位工程施工组织设计中施工准备与资源配置计划，属于施工准备的是（）。A、技术准备B、现场准备C、资金准备D、劳动力准备E、物资准备参考答案：ABC14.关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。A、以年度成本报表为依据，分析累计成本降低水平B、进行“三算”对比，计算实际偏差和目标偏差，分析偏差产生原因C、分析采用的实际成本来自施工任务单的实际工程量和实耗量D、通过主要分部分项工程成本的系统分析，可基本了解项目成本形成全过程E、分析采用的预算成本来自施工预算，目标成本来自投标报价参考答案：BCD15.关于流水施工组织方式的特点，说法错误的有（）。A、尽可能利用工作面进行施工，工期较短B、为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件C、各工作队能实现专业化施工，但是不利于提高施工技术水平和劳动效率D、单位时间内投入的劳动力、施工机具等资源成倍增加，不利于资源供应的组织E、有多个专业工作队在现场施工，施工现场组织管理比较复杂参考答案：CDE16.关于施工进度计划系统，下列说法正确的是（）。A、按进展时间编制的施工进度计划可以划分为年度施工计划、季度施工计划和月（旬）作业计划。B、按项目组成编制的施工进度计划包括:施工总进度计划、单位工程施工进度计划及分部分项工程进度计划C、国内外实践证明，横道图是用于控制建设工程进度的最有效工具D、双代号网络图由于其形象、直观，且易于编制和理解，因而长期以来被广泛应用于工程进度管理E、施工单位需要编制施工进度计划，并控制施工进度计划的实施参考答案：ABE17.关于施工进度影响因素中，属于相关单位影响因素的是（）。A、建设资金不到位，不能及时向施工单位支付工程款B、节假日交通整顿限制C、复杂的工程地质条件D、勘察资料不准确，特别是地质资料错误或遗漏E、设备及构配件供应有差错参考答案：ADE18.关于施工组织设计，下列说法正确的是（）。A、每一工程项目均需要进行施工组织设计B、施工组织设计是施工项目管理的重要手段C、施工组织设计是科学合理、均衡有序地组织施工生产的重要保障D、施工单位要编制实施性施工组织设计E、按编制对象不同，施工组织设计可分为三个层次:施工组织总设计、单项工程施工组织设计和单位工程施工组织设计参考答案：ABCD19.关于水资源利用的说法，正确的有（）。A、优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护B、优先采用市政自来水C、处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水D、力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于70%E、施工中应采用先进的节水施工工艺参考答案：AE20.关于网络图绘图规则的说法，正确的有（）。A、双代号网络图应只有一个起点节点和一个终点节点B、双代号网络图箭线不允许交叉C、网络图中均严禁出现循环回路D、网络图中可以出现箭线上引入或引出箭线E、网络图必须按照已定逻辑关系绘制参考答案：ACE21.关于扬尘控制，下列说法正确的有（）。A、施工现场宜搭设封闭式垃圾站B、施工现场出入口均应设置洗车槽C、施工现场非作业区达到目测扬尘高度小于1.5mD、浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吹风器等设备E、不得在施工现场融化沥青或焚烧油毡、油漆参考答案：AE22.关于依次施工组织方式的特点，说法正确的有（）。A、可以充分利用工作面进行施工，工期较短B、若按专业组建工作队，可保证各专业工作队能连续作业C、只有一个工作队进行施工作业，施工现场的组织管理比较简单D、如果由一个工作队完成全部施工任务，则不能实现专业化施工E、单位时间内投入劳动力、施工机具等资源量较少，有利于资源供应的组织参考答案：CDE23.关于职业健康安全管理体系中内部审核的说法，正确的有（）。A、内部审核是职业安全健康管理体系的一种自我保证手段B、内部审核由管理者代表组织实施C、内部审核由组织的内审员参与，不可请外单位有审核资格的人员参加D、内部审核中的常规内审一般每半年一次E、内部审核的目的是为了检查与确认管理体系各要素是否按照计划有效实施参考答案：ABE24.机械伤害预防中，“四停用”包括（）。A、无联锁防护停用B、无接地漏电保护停用C、无人在旁停用D、无岗前培训停用E、无安全操作规程停用参考答案：ABDE25.建设工程施工组织设计的编制依据有（）。A、工程设计文件B、施工合同文件C、监理实施细则D、工程地质条件E、施工平面布置图参考答案：ABD26.建设工程应当具有环境协调性，体现在（）。A、生产环境协调B、生活环境协调C、社会环境协调D、生态环境协调E、投资环境协调参考答案：ABCD27.建设工程组织流水施工时，用以表达施工工艺方面进展状态的参数（工艺参数）有（）。A、流水强度B、施工过程C、施工段D、流水节拍E、工作面参考答案：AB28.建筑企业有关职能部门按照职责分工进行项目实施策划后，应由工程管理部门汇总编制项目实施策划书，其内容包括（）A、工程概况B、施工项目管理机构设置C、总体施工部署D、施工总进度计划E、工程测量管理方案参考答案：ABE29.进行施工风险识别时，可采用的方法有（）。A、财务报表法B、初始清单法C、决策树法D、盈亏平衡分析法E、流程图法参考答案：ABE30.某工程双代号网络计划如图所示:图中箭线上方数字依次为相应工作的最早开始时间和最迟开始时间，该网络计划显示的正确信息有（）。A、工作1-5的总时差为3B、工作1-2的自由时差为1C、工作3-4为关键工作D、工作2-6的总时差为1E、工作5-7为关键工作参考答案：ACD31.某工程双代号网络计划如下图，存在的绘图错误有（）。A、有多个起点节点B、有多个终点节点C、节点编号有误D、有多余虚工作E、存在循环回路参考答案：ACDE32.某双代号网络计划如下图所示，图中存在的绘图错误有（）。A、多个起点节点B、多个终点节点C、两项相同的工作D、节点指向错误E、存在多余虚箭线参考答案：BCDE33.企业应建立项目收尾管理制度，明确项目收尾管理的职责和工作程序。项目管理机构应实施项目收尾的工作包括（）。A、编制项目收尾计划B、项目管理过程检查、考核、评价C、理顺、终结所涉及的对外关系D、管理绩效评价E、清算合同双方的债权债务参考答案：ACE34.清洁生产的主要内容可归纳为“三清一控”，“三清一控”包括（）。A、清洁的原料与能源B、清洁的生产过程C、清洁的产品D、清洁的使用E、贯穿于清洁生产的全过程控制参考答案：ABCE35.施工成本受多种因素影响，下列属于劳动力成本影响的有（）。A、供应